资源描述
编号:__________
建设工程施工合同书范文精简处理(2025版)
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
建设工程施工合同书范文精简处理(2025版)
合同目录
第一章:合同主体
1.1 发包人
1.2 承包人
第二章:工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章:合同价格
3.1 合同总价
3.2 工程款支付方式
3.3 价格调整
3.4 计价方式
第四章:合同工期
4.1 工期要求
4.2 工期延误
4.3 工期提前
第五章:质量标准
5.1 工程质量要求
5.2 质量验收
5.3 质量保修
第六章:材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料和设备验收
第七章:施工条件
7.1 施工场地
7.2 施工设施
7.3 施工环境
第八章:安全生产
8.1 安全生产要求
8.2 安全事故处理
8.3 环境保护
第九章:变更与解除
9.1 合同变更
9.2 合同解除
第十章:违约责任
10.1 发包人违约
10.2 承包人违约
10.3 违约赔偿
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁
11.3 诉讼
第十二章:合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件
12.2 合同变更程序
12.3 合同终止条件
第十三章:其他约定
13.1 知识产权
13.2 保密
13.3 不可抗力
13.4 合同的转让
第十四章:附则
14.1 合同附件
14.2 合同的修订
14.3 合同解除或终止后的义务
14.4 合同争议的解决
合同编号_________
第一章:合同主体
1.1 发包人:
(1)发包人全称:____________
(2)地址:____________
(3)法定代表人:____________
(4)联系人:____________
联系电话:____________
电子邮箱:____________
1.2 承包人:
(1)承包人全称:____________
(2)地址:____________
(3)法定代表人:____________
(4)联系人:____________
联系电话:____________
电子邮箱:____________
第二章:工程概况
2.1 工程名称:____________
2.2 工程地点:____________
2.3 工程规模:____________
2.4 工程内容:____________
第三章:合同价格
3.1 合同总价:____________
3.2 工程款支付方式:____________
(1)支付比例:____________
(2)支付时间:____________
3.3 价格调整:____________
(1)调整条件:____________
(2)调整方式:____________
3.4 计价方式:____________
(1)计价依据:____________
(2)计价标准:____________
第四章:合同工期
4.1 工期要求:____________
4.2 工期延误:____________
(1)延误原因:____________
(2)延误处理:____________
4.3 工期提前:____________
(1)提前条件:____________
(2)提前处理:____________
第五章:质量标准
5.1 工程质量要求:____________
(1)质量标准:____________
(2)验收程序:____________
5.2 质量验收:____________
(1)验收标准:____________
(2)验收时间:____________
5.3 质量保修:____________
(1)保修期限:____________
(2)保修范围:____________
第六章:材料与设备
6.1 材料供应:____________
(1)材料种类:____________
(2)供应数量:____________
(3)供应时间:____________
6.2 设备供应:____________
(1)设备名称:____________
(2)供应数量:____________
(3)供应时间:____________
6.3 材料和设备验收:____________
(1)验收标准:____________
(2)验收时间:____________
第七章:施工条件
7.1 施工场地:____________
(1)场地准备:____________
(2)场地交付时间:____________
7.2 施工设施:____________
(1)设施要求:____________
(2)设施交付时间:____________
7.3 施工环境:____________
(1)环境要求:____________
(2)环境保护措施:____________
第八章:安全生产
8.1 安全生产要求:____________
(1)安全生产规章制度:____________
(2)安全生产培训:____________
8.2 安全事故处理:____________
(1)事故报告:____________
(2)事故调查:____________
(3)事故处理:____________
8.3 环境保护:____________
(1)环境保护措施:____________
(2)环保责任:____________
第九章:变更与解除
9.1 合同变更:____________
(1)变更条件:____________
(2)变更程序:____________
9.2 合同解除:____________
(1)解除条件:____________
(2)解除程序:____________
第十章:违约责任
10.1 发包人违约:____________
(1)违约行为:____________
(2)违约责任:____________
10.2 承包人违约:____________
(1)违约行为:____________
(2)违约责任:____________
10.3 违约赔偿:____________
(1)赔偿金额:____________
(2)赔偿方式:____________
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式:____________
(1)协商解决:____________
(2)调解解决:____________
11.2 仲裁:____________
(1)仲裁机构:____________
(2)仲裁程序:____________
11.3 诉讼:____________
(1)诉讼法院:____________
(2)诉讼程序:____________
第十二章:合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件:____________
(1)签字盖章:____________
(2)审批手续:____________
12.2 合同变更程序:____________
(1)变更协议:____________
(2)变更审批:____________
12.3 合同终止条件:____________
(1)工程完工:____________
(2)合同解除:____________
第十三章:其他约定
13.1 知识产权:____________
(1)知识产权保护:____________
(2)归属权:____________
13.2 保密:____________
(1)保密内容:____________
(2)保密期限:____________
13.3 不可抗力:____________
(1)不可抗力事件:____________
(2)不可抗力后果:____________
13.4 合同的转让:____________
(1)转让条件:____________
(2)转让程序:____________
第十四章:附则
14.1 合同附件:____________
(1)附件名称:____________
(2)附件内容:____________
14.2 合同的修订:____________
(1)修订条件:____________
(2)修订程序:____________
14.3 合同解除或终止后的义务:____________
(1)解除或终止后的义务:____________
(2)义务履行时间:____________
14.4 合同争议的解决:____________
(1)争议解决方式:____________
(2)解决机构:____________
甲方(发包人):____________
乙方(承包人):____________
签订日期:____________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定材料供应商,乙方应按照甲方的要求进行采购。若乙方不履行采购义务,甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。
1.2 甲方监督施工过程
甲方有权对施工过程进行监督,确保工程质量、安全及进度符合合同要求。若乙方未能满足甲方监督的要求,甲方有权要求乙方整改,并有权解除合同。
1.3 甲方变更工程内容
甲方有权根据实际情况变更工程内容,乙方应按照甲方的要求进行调整。若乙方不履行调整义务,甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方负责工程质量
乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工,并对施工过程中的质量问题负责。若工程质量不符合合同要求,乙方应承担整改及赔偿责任。
2.2 乙方保证工程进度
乙方应确保工程按合同约定的工期顺利进行,若乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任。
2.3 乙方合规施工
乙方应遵守相关法律法规及施工现场的规章制度,确保施工安全及环保要求。若乙方违反相关规定,甲方有权要求乙方整改,并有权解除合同。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介负责协调甲乙双方的关系,确保合同的履行。中介方应客观公正地处理合同履行过程中的问题,并有权要求甲乙双方履行合同义务。
3.2 第三方中介的权益
中介方在合同履行过程中付出的劳动及费用,应由甲乙双方按照约定进行支付。若甲乙双方未能履行支付义务,中介方有权解除合同。
3.3 第三方中介的保密义务
中介方应对合同内容及甲乙双方的商业秘密予以保密,未经甲乙双方同意,不得泄露给第三方。若中介方违反保密义务,甲乙双方有权要求中介方承担违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程设计图纸
2. 工程量清单
3. 材料供应合同
4. 设备供应合同
5. 施工方案
6. 安全生产规章制度
7. 安全事故应急预案
8. 环保措施方案
9. 合同变更协议
10. 争议解决协议
11. 保密协议
12. 知识产权保护协议
13. 施工进度计划
14. 质量保修条款
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约行为:
未按约定时间支付工程款
未提供施工场地或提供的场地不符合要求
未按约定时间提供材料或设备
变更工程内容未协商一致
2. 乙方违约行为:
未按约定质量标准施工
工期延误
未按约定提供材料或设备
施工过程中存在安全隐患或违反环保规定
3. 第三方中介违约行为:
未按约定协调甲乙双方关系
未客观公正处理合同履行过程中的问题
泄露甲乙双方商业秘密
未按约定时间提供中介服务
三、法律名词及解释:
1. 建设工程施工合同:双方约定由乙方承担工程建设任务,并支付报酬的合同。
2. 违约行为:合同一方或双方未履行合同约定的义务。
3. 工期延误:工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。
4. 质量保修:乙方对施工的工程在一定期限内承担修复或赔偿责任。
5. 违约责任:违约方应承担的合同责任,包括赔偿损失、支付违约金等。
6. 争议解决:双方在合同履行过程中产生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 施工过程中发现设计图纸错误或不符合规范:及时与甲方沟通,协商解决方案,必要时提交变更协议。
2. 材料或设备供应延误:与供应商沟通,协商调整供应计划,如有必要,向甲方报告并寻求支持。
3. 工期延误:分析原因,制定整改措施,与甲方协商延期事宜,必要时签订延期协议。
4. 质量问题:立即整改,重新验收,确保工程质量符合合同要求。
5. 安全事故发生:立即报告,启动应急预案,配合事故调查,承担相应责任。
五、所有应用场景:
1. 新建住宅小区的的建设施工
2. 公共设施的建设施工
3. 工业厂房的建设施工
4. 建筑装修与改造工程
5. 园林绿化工程
6. 市政道路建设施工
7. 桥梁隧道建设施工
8. 水电气管道安装工程
9. 数据中心建设施工
10. 酒店餐饮业装修工程
展开阅读全文