施工合同书封面2025年通用.docx

编号：__________

施工合同书封面2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

施工合同书封面2025年通用
合同目录
第一章：合同主体
1.1 发包方信息
1.2 承包方信息
1.3 施工地点
1.4 施工内容
第二章：合同标的
2.1 工程概况
2.2 工程量清单
2.3 工程质量标准
2.4 工程进度安排
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整机制
3.3 预付款
3.4 进度付款
3.5 竣工结算
第四章：合同履行
4.1 承包方的义务
4.2 发包方的义务
4.3 施工期限
4.4 工程变更
第五章：工程质量
5.1 质量标准
5.2 质量控制
5.3 质量验收
5.4 质量争议的处理
第六章：安全生产
6.1 安全生产责任
6.2 安全措施
6.3 安全事故的处理
第七章：违约责任
7.1 违约行为
7.2 违约责任
7.3 违约赔偿
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 仲裁
8.3 诉讼
第九章：合同的变更和解除
9.1 合同变更
9.2 合同解除
第十章：合同的终止和终止后事项
10.1 合同终止
10.2 终止后事项的处理
第十一章：保密条款
11.1 保密内容
11.2 保密期限
11.3 违约保密条款
第十二章：合同的生效、修改和解除
12.1 合同的生效条件
12.2 合同的修改
12.3 合同的解除
第十三章：其他条款
13.1 不可抗力
13.2 法律适用
13.3 合同的份数和保管
第十四章：附件
14.1 附件清单
14.2 附件的有效性
合同编号_________
第一章：合同主体
1.1 发包方信息
1.1.1 名称：
1.1.2 地址：
1.1.3 联系人：
1.1.4 联系方式：
1.2 承包方信息
1.2.1 名称：
1.2.2 地址：
1.2.3 联系人：
1.2.4 联系方式：
1.3 施工地点
1.3.1 地点描述：
1.3.2 地理位置：
1.4 施工内容
1.4.1 工程名称：
1.4.2 工程性质：
1.4.3 施工范围：
第二章：合同标的
2.1 工程概况
2.1.1 工程规模：
2.1.2 工程目标：
2.1.3 工程预期成果：
2.2 工程量清单
2.2.1 工程量清单明细：
2.2.2 工程量计算依据：
2.3 工程质量标准
2.3.1 质量标准依据：
2.3.2 质量验收标准：
2.4 工程进度安排
2.4.1 施工计划：
2.4.2 关键节点：
2.4.3 进度调整机制：
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.1.1 总价金额：
3.1.2 价格构成：
3.1.3 价格确认方式：
3.2 价格调整机制
3.2.1 调整因素：
3.2.2 调整程序：
3.2.3 调整时间：
3.3 预付款
3.3.1 预付款金额：
3.3.2 预付款支付条件：
3.3.3 预付款退还条件：
3.4 进度付款
3.4.1 进度付款比例：
3.4.2 进度付款条件：
3.4.3 进度付款申请程序：
3.5 竣工结算
3.5.1 结算依据：
3.5.2 结算程序：
3.5.3 结算支付时间：
第四章：合同履行
4.1 承包方的义务
4.1.1 施工义务：
4.1.2 材料供应义务：
4.1.3 质量保证义务：
4.2 发包方的义务
4.2.1 配合义务：
4.2.2 支付义务：
4.2.3 变更义务：
4.3 施工期限
4.3.1 合同工期：
4.3.2 工期延误处理：
4.4 工程变更
4.4.1 变更条件：
4.4.2 变更程序：
4.4.3 变更费用：
第五章：工程质量
5.1 质量标准
5.1.1 质量规范：
5.1.2 质量控制措施：
5.2 质量控制
5.2.1 承包方质量控制：
5.2.2 发包方质量控制：
5.3 质量验收
5.3.1 验收标准：
5.3.2 验收程序：
5.4 质量争议的处理
5.4.1 争议解决方式：
5.4.2 质量争议的鉴定：
第六章：安全生产
6.1 安全生产责任
6.1.1 承包方安全生产责任：
6.1.2 发包方安全生产责任：
6.2 安全措施
6.2.1 安全施工措施：
6.2.2 安全事故应急预案：
6.3 安全事故的处理
6.3.1 安全事故报告程序：
6.3.2 安全事故责任划分：
第七章：违约责任
7.1 违约行为
7.1.1 承包方违约行为：
7.1.2 发包方违约行为：
7.2 违约责任
7.2.1 承包方违约责任：
7.2.2 发包方违约责任：
7.3 违约
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
8.1.1 友好协商：
8.1.2 调解：
8.1.3 仲裁：
8.1.4 诉讼：
8.2 仲裁
8.2.1 仲裁机构：
8.2.2 仲裁地点：
8.2.3 仲裁语言：
8.3 诉讼
8.3.1 诉讼法院：
8.3.2 诉讼地点：
8.3.3 诉讼语言：
第九章：合同的变更和解除
9.1 合同变更
9.1.1 变更条件：
9.1.2 变更程序：
9.1.3 变更效果：
9.2 合同解除
9.2.1 解除条件：
9.2.2 解除程序：
9.2.3 解除后的责任：
第十章：合同的终止和终止后事项
10.1 合同终止
10.1.1 终止条件：
10.1.2 终止程序：
10.1.3 终止后的权利和义务：
10.2 终止后事项的处理
10.2.1 结算：
10.2.2 交接：
10.2.3 保密协议的延续：
第十一章：保密条款
11.1 保密内容
11.1.1 保密信息定义：
11.1.2 保密信息范围：
11.2 保密期限
11.2.1 保密期限长度：
11.2.2 保密期限的延长：
11.3 违约保密条款
11.3.1 违约行为：
11.3.2 违约责任：
第十二章：合同的生效、修改和解除
12.1 合同的生效条件
12.1.1 生效条件：
12.1.2 生效时间：
12.2 合同的修改
12.2.1 修改条件：
12.2.2 修改程序：
12.3 合同的解除
12.3.1 解除条件：
12.3.2 解除程序：
第十三章：其他条款
13.1 不可抗力
13.1.1 不可抗力定义：
13.1.2 不可抗力后果：
13.2 法律适用
13.2.1 合同适用的法律：
13.2.2 法律变更的影响：
13.3 合同的份数和保管
13.3.1 合同份数：
13.3.2 合同保管：
第十四章：附件
14.1 附件清单
14.1.1 附件名称：
14.1.2 附件数量：
14.1.3 附件说明：
14.2 附件的有效性
14.2.1 附件的效力：
14.2.2 附件的更新：
[合同方签字处]
[日期：2025年]
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊条款
1.1 甲方指定材料供应商
1.1.1 甲方有权指定工程所需材料的供应商。
1.1.2 乙方应接受甲方的材料供应商，并按照甲方的要求进行采购。
1.1.3 甲方应确保其指定材料供应商的质量、价格和交付时间符合合同要求。
1.2 甲方监督施工过程
1.2.1 甲方有权对施工过程进行监督和检查。
1.2.2 乙方应配合甲方的监督和检查，确保施工质量符合甲方要求。
1.2.3 甲方有权要求乙方进行必要的调整和修复，以满足质量要求。
附加条款二：乙方为主导时的特殊条款
2.1 乙方自主选择材料供应商
2.1.1 乙方有权选择工程所需材料的供应商。
2.1.2 甲方应尊重乙方的选择，并按照乙方的要求进行采购。
2.1.3 乙方应确保其选择材料供应商的质量、价格和交付时间符合合同要求。
2.2 乙方负责施工质量控制
2.2.1 乙方应对施工质量进行严格控制。
2.2.2 甲方有权对施工质量进行监督和检查。
2.2.3 乙方应积极配合甲方的监督和检查，确保施工质量符合合同要求。
附加条款三：第三方中介参与时的特殊条款
3.1 第三方中介的职责和权利
3.1.1 第三方中介负责协调甲乙双方的关系，确保合同的顺利履行。
3.1.2 第三方中介有权对施工过程进行监督和检查，以确保工程进度和质量的符合要求。
3.1.3 第三方中介有权协调解决甲乙双方在合同履行过程中出现的争议和问题。
3.2 第三方中介的费用和支付
3.2.1 第三方中介的费用由甲方承担。
3.2.2 甲方应在合同签订后支付第三方中介的费用。
3.2.3 甲方有权根据第三方中介的工作表现，对其进行评价和调整费用。
3.3 第三方中介的违约责任
3.3.1 如果第三方中介未能履行其职责，导致合同无法顺利履行，第三方中介应承担相应的违约责任。
3.3.2 如果第三方中介的行为导致甲乙双方发生争议，第三方中介应承担调解不力的责任。
3.3.3 第三方中介应按照合同约定承担违约责任，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 工程量清单
3. 材料供应协议
4. 施工方案和施工进度计划
5. 安全生产措施方案
6. 质量管理措施方案
7. 合同变更协议
8. 工程验收标准和方法
9. 材料和设备的技术规格说明书
10. 保密协议
11. 知识产权声明
12. 附件清单的更新记录
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付预付款或进度付款。
2. 甲方未按约定提供施工场地、施工条件或材料供应。
3. 甲方未按约定时间完成设计审批或变更批准。
4. 乙方未按约定时间完成施工或交付工程。
5. 乙方未按约定质量标准完成工程。
6. 乙方未按约定提供材料或设备。
7. 第三方中介未能履行协调、监督和解决争议的职责。
8. 任何一方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成损失。
三、法律名词及解释：
1. 合同主体：指合同双方和第三方中介。
2. 违约行为：指不履行或不适当履行合同义务的行为。
3. 违约责任：指违约方应承担的法定责任，包括继续履行、采取补救措施或赔偿损失等。
4. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
5. 法律适用：指合同适用的法律及其解释。
6. 仲裁：指通过仲裁机构对合同争议进行解决的方式。
7. 诉讼：指通过法院对合同争议进行解决的方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：
原因：设计变更、材料供应不及时、不可抗力等。
解决办法：协商调整施工计划、提前储备材料、制定应对不可抗力的措施。
2. 工程质量问题：
原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。
解决办法：及时检查和整改、更换不合格材料、设计变更。
3. 合同变更：
原因：工程实际情况与设计不符、甲方需求变更等。
解决办法：签订变更协议，明确变更内容和影响，协商调整合同价格和工期。
4. 支付纠纷：
原因：甲方资金问题、乙方完成工程不符约定等。
解决办法：明确支付条件和程序、按实际完成情况协商支付。
五、所有应用场景：
1. 适用于建筑施工合同，特别是大型工程。
2. 适用于涉及材料供应和设备租赁的合同。
3. 适用于需要第三方中介协调的合同，如项目管理、监理等。
4. 适用于长期合同，涉及多个阶段的工作。
5. 适用于需要特殊质量控制和安全管理的合同。
6. 适用于合同双方在地理上分离，需要远程监督和管理的合同。
7. 适用于涉及知识产权保护的合同。