资源描述
编号:__________
建设工程施工合同书副本doc(2025版)
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
建设工程施工合同书副本doc(2025版)
合同目录
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方(发包方)
1.2 乙方(承包方)
1.3 术语定义
1.3.1 建设工程
1.3.2 施工合同
1.3.3 合同价款
1.3.4 工期
1.3.5 质量标准
第二章:合同范围与工程内容
2.1 工程概述
2.2 施工范围
2.3 工程量清单
2.4 施工图纸
第三章:合同价款与支付
3.1 合同价款的确定
3.2 预付款
3.3 进度付款
3.4 竣工结算
3.5 支付方式与时间
第四章:工期与进度
4.1 工期约定
4.2 施工进度计划
4.3 工期延误
4.4 提前竣工奖励
第五章:工程质量与标准
5.1 质量要求
5.2 质量控制
5.3 质量验收
5.4 质量争议的处理
第六章:材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料和设备验收
6.4 材料和设备保管
第七章:施工安全与环境保护
7.1 安全生产责任
7.2 安全措施
7.3 环境保护
7.4 安全事故处理
第八章:变更与调整
8.1 合同变更
8.2 工程量变更
8.3 工期调整
8.4 价款调整
第九章:违约责任
9.1 甲方违约
9.2 乙方违约
9.3 违约赔偿
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章:合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更
11.3 合同终止
第十二章:其他约定
12.1 保密条款
12.2 广告与宣传
12.3 知识产权
12.4 第三方受益人
第十三章:附件
13.1 施工图纸
13.2 工程量清单
13.3 技术规范
13.4 其他相关文件
第十四章:附则
14.1 合同的解释权
14.2 合同的修订
14.3 合同的签订地点与日期
14.4 合同的有效期
合同编号_________
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方(发包方):
甲方是指_________(甲方全称),具有_________(相关资质/权利等)。
1.2 乙方(承包方):
乙方是指_________(乙方全称),具有_________(相关资质/权利等)。
1.3 术语定义:
1.3.1 建设工程:指_________(具体工程描述)。
1.3.2 施工合同:本合同书副本是指_________(合同的性质和内容)。
1.3.3 合同价款:本合同的价款为_________(金额)。
1.3.4 工期:本工程的工期为_________(期限)。
1.3.5 质量标准:本工程的质量标准应符合_________(标准名称和等级)。
第二章:合同范围与工程内容
2.1 工程概述:
本工程是_________(工程类型),位于_________(地理位置),主要内容包括_________(工程主要内容)。
2.2 施工范围:
乙方的施工范围包括_________(具体施工内容)。
2.3 工程量清单:
详见附件中的工程量清单,该清单是本合同的组成部分。
2.4 施工图纸:
详见附件中的施工图纸,该图纸是本合同的组成部分。
第三章:合同价款与支付
3.1 合同价款的确定:
本合同的价款根据工程量清单和施工图纸确定,总额为_________(金额)。
3.2 预付款:
甲方应在合同签订后_________(时间)内向乙方支付预付款,金额为_________(金额)。
3.3 进度付款:
乙方可根据工程进度向甲方申请进度付款,付款比例为_________(比例)。
3.4 竣工结算:
工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工结算报告,甲乙双方按照合同约定进行最终的价款结算。
3.5 支付方式与时间:
支付方式为_________(支付方式,如银行转账、现金等),支付时间为_________(具体时间)。
第四章:工期与进度
4.1 工期约定:
本工程的工期为_________(期限),自合同签订之日起计算。
4.2 施工进度计划:
乙方应按照甲方要求制定施工进度计划,并报甲方批准。
4.3 工期延误:
如因乙方原因导致工期延误,乙方应支付甲方违约金,违约金为_________(金额)。
4.4 提前竣工奖励:
如乙方提前完成工程,甲方应支付乙方提前竣工奖励,奖励为_________(金额)。
第五章:工程质量与标准
5.1 质量要求:
本工程的质量应符合_________(标准名称和等级)的要求。
5.2 质量控制:
乙方应建立质量控制体系,保证工程质量。
5.3 质量验收:
工程竣工后,甲乙双方应共同进行质量验收,如不符合质量要求,乙方应负责整改。
5.4 质量争议的处理:
对于质量争议,双方应协商解决,如协商不成,可按照合同约定提交仲裁或诉讼。
第六章:材料与设备
6.1 材料供应:
乙方负责供应本工程所需的全部材料,并保证材料质量。
6.2 设备供应:
乙方负责供应本工程所需的全部设备,并保证设备质量。
6.3 材料和设备验收:
甲方应按照合同约定对乙方供应的材料和设备进行验收。
6.4 材料和设备保管:
乙方应负责对供应的材料和设备进行妥善保管。
第八章:变更与调整
8.1 合同变更:
合同的变更应由甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。
8.2 工程量变更:
如发生工程量变更,甲乙双方应按照实际完成工程量进行价款结算。
8.3 工期调整:
如因特殊情况需调整工期,甲乙双方应签订书面工期调整协议。
8.4 价款调整:
如因合同变更、工程量变更或工期调整导致价款发生变化,甲乙双方应按照实际情况进行价款调整。
第九章:违约责任
9.1 甲方违约:
如甲方违反合同约定,乙方有权要求甲方承担违约责任,并支付违约金。
9.2 乙方违约:
如乙方违反合同约定,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
9.3 违约赔偿:
违约金的具体金额双方应在合同中约定。
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式:
双方对合同执行中的争议应通过友好协商解决,协商不成的,可选择仲裁或诉讼解决。
10.2 仲裁:
如选择仲裁解决争议,双方应同意提交_________(仲裁机构名称)进行仲裁。
10.3 诉讼:
如选择诉讼解决争议,双方应同意提交_________(法院名称)进行诉讼。
第十一章:合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件:
本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同变更:
合同的变更应按照第八章的约定办理。
11.3 合同终止:
本合同在工程竣工验收合格后终止。
第十二章:其他约定
12.1 保密条款:
双方应对合同内容和工程相关资料保密,未经对方同意不得泄露给第三方。
12.2 广告与宣传:
未经对方同意,任何一方不得利用对方的名义进行广告和宣传。
12.3 知识产权:
双方同意,本合同涉及的工程技术和设计成果的知识产权归_________(所有权人)所有。
12.4 第三方受益人:
本合同的履行过程中,如涉及第三方受益人,甲乙双方应与第三方签订相关协议,并明确各自的权利义务。
第十三章:附件
13.1 施工图纸:
详见附件中的施工图纸,该图纸是本合同的组成部分。
13.2 工程量清单:
详见附件中的工程量清单,该清单是本合同的组成部分。
13.3 技术规范:
详见附件中的技术规范,该规范是本合同的组成部分。
13.4 其他相关文件:
详见附件中的其他相关文件,该文件是本合同的组成部分。
第十四章:附则
14.1 合同的解释权:
本合同的解释权归甲乙双方所有。
14.2 合同的修订:
本合同的修订应由甲乙双方协商一致,并签订书面修订协议。
14.3 合同的签订地点与日期:
本合同签订地点为_________(地点),签订日期为_________(日期)。
14.4 合同的有效期:
本合同自签字盖章之日起至合同终止之日止有效。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表(签名):_________ 代表(签名):_________
签订日期:_________ 签订日期:_________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商:
甲方有权指定乙方采购本工程所需的材料供应商。乙方应按照甲方的要求与指定的供应商签订材料采购合同,并保证材料质量。
1.2 甲方监督权:
甲方有权对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量、安全及进度符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方变更权:
甲方有权根据工程需要对合同约定的工程内容、工程量、工期等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求及时调整施工计划,并报甲方批准。
1.4 甲方终止权:
如乙方严重违反合同约定,甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方技术支持:
乙方应提供本工程所需的技术支持,确保工程质量符合合同约定。甲方应配合乙方的技术指导。
2.2 乙方施工设备:
乙方应提供本工程所需的施工设备,并保证设备性能良好。甲方应提供设备使用所需的条件。
2.3 乙方进度报告:
乙方应定期向甲方报告工程进度,如进度不符合合同约定,乙方应采取措施加快工程进度。
2.4 乙方质量保证:
乙方应对本工程的施工质量承担责任,如工程质量不符合合同约定,乙方应负责整改并承担违约责任。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责:
第三方中介应负责协调甲乙双方的关系,协助解决合同履行过程中的争议。
3.2 第三方中介费用:
第三方中介的费用由甲乙双方协商确定,并按照合同约定承担。
3.3 第三方中介的公正性:
第三方中介应保持公正中立,不得偏袒任何一方。
3.4 第三方中介的保密义务:
第三方中介应对合同内容及双方的商业秘密保密,不得泄露给无关第三方。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 施工图纸
2. 工程量清单
3. 技术规范
4. 材料和设备供应合同
5. 第三方中介服务协议
6. 工程进度报告
7. 工程质量验收报告
8. 材料和设备验收记录
9. 违约金计算公式
10. 争议解决机构出具的仲裁裁决书或法院判决书
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约:
未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款项
未按约定提供施工图纸、技术规范等相关资料
未按约定时间批准乙方进度报告或工程变更
违反合同约定的其他义务
2. 乙方违约:
未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定
未按约定采购、供应材料和设备
未按约定进行工程进度报告、质量验收等
违反合同约定的其他义务
3. 第三方中介违约:
未按约定协调甲乙双方关系,协助解决争议
未保持公正中立,偏袒任何一方
泄露合同内容及双方商业秘密
违反合同约定的其他义务
三、法律名词及解释:
1. 施工图纸:指甲乙双方约定的用于指导工程施工的详细图纸。
2. 工程量清单:指甲乙双方约定的列明工程各项工程量的清单。
3. 技术规范:指甲乙双方约定的关于工程施工的技术要求与标准。
4. 材料和设备供应合同:指乙方与第三方供应商签订的关于材料和设备供应的合同。
5. 第三方中介服务协议:指甲乙双方与第三方中介签订的服务协议。
6. 工程进度报告:指乙方定期向甲方提交的关于工程进度的报告。
7. 工程质量验收报告:指工程竣工后,甲乙双方共同出具的关于工程质量的验收报告。
8. 材料和设备验收记录:指甲乙双方对供应的材料和设备进行验收的记录。
9. 违约金计算公式:指双方约定的用于计算违约金的公式。
10. 争议解决机构:指双方约定的用于解决合同争议的仲裁机构或法院。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:
乙方应采取措施加快工程进度,如增加施工人员、延长施工时间等。
甲方应积极协调,提供必要的支持与配合。
2. 工程质量问题:
乙方应立即进行整改,确保工程质量符合合同要求。
甲方应加强质量监督,及时发现问题并提供反馈。
3. 材料和设备供应不足:
乙方应与供应商协商,确保材料和设备的供应。
甲方应协助乙方解决供应问题,如提供替代供应商或调整施工计划。
4. 合同争议:
双方应通过友好协商解决,协商不成的,可提交第三方中介或争议解决机构进行调解。
如调解失败,可按照合同约定的争议解决方式进行仲裁或诉讼。
五、所有应用场景:
1. 适用于建筑施工领域的工程合同。
2. 适用于涉及材料供应和设备租赁的合同。
3. 适用于需要第三方中介协调的合同。
4. 适用于期限较长、金额较大的工程合同。
5. 适用于双方存在一定风险承担能力的合同。
6. 适用于需要明确工程进度报告和质量验收的合同。
7. 适用于涉及违约责任追究的合同。
8. 适用于需要争议解决的合同。
展开阅读全文