山西建设工程施工合同书JF2025年通用.docx

编号：__________

山西建设工程施工合同书，JF2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

山西建设工程施工合同书，JF2025年通用
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 合同相关术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程建设项目基本情况
2.2 工程建设地点
2.3 工程建设内容
2.4 工程质量标准
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 工程款支付方式
3.3 价格调整机制
3.4 工程量计量与支付
第四章：施工工期
4.1 合同工期
4.2 工期延误
4.3 提前完成工程
第五章：工程质量
5.1 质量标准和要求
5.2 质量检查与验收
5.3 质量争议的处理
第六章：施工安全
6.1 安全生产责任
6.2 安全防护措施
6.3 安全事故处理
第七章：材料与设备
7.1 工程材料供应
7.2 设备安装与调试
7.3 材料与设备质量要求
第八章：技术协作与配合
8.1 技术交底
8.2 设计变更
8.3 施工过程中的技术协作与配合
第九章：合同的变更、解除与终止
9.1 合同变更
9.2 合同解除
9.3 合同终止
第十章：违约责任
10.1 违约行为及责任
10.2 违约赔偿
10.3 免责条款
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁或诉讼地点及管辖
11.3 法律适用
第十二章：合同的生效、修改与解除
12.1 合同生效条件
12.2 合同修改
12.3 合同解除
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 合同的转让
第十四章：附件
14.1 附件列表
14.2 附件内容说明
合同编号JF2025
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
甲方：山西某建设工程有限公司
乙方：施工方名称
1.2 合同相关术语定义
工程：指合同中规定的建设项目，包括所有施工、安装、调试、验收等工作。
甲方：指山西某建设工程有限公司。
乙方：指施工方名称。
第二章：工程概况
2.1 工程建设项目基本情况
工程名称：山西某建设工程项目
工程地点：山西省某地
工程规模：按照合同约定的规模和面积
2.2 工程建设地点
详细地址：山西省某地
2.3 工程建设内容
工程内容包括建筑物的土建工程、安装工程、装饰工程等，具体内容详见合同附件。
2.4 工程质量标准
工程质量应符合国家相关标准和规范，具体质量要求详见合同附件。
第三章：合同价格
3.1 合同总价
合同总价为人民圊整数元，大写：____________________元整。
3.2 工程款支付方式
工程款的支付按照合同约定的付款计划和比例进行。
3.3 价格调整机制
合同价格调整按照双方约定的调整机制进行。
3.4 工程量计量与支付
工程量的计量和支付按照合同约定的计量方法和支付比例进行。
第四章：施工工期
4.1 合同工期
合同工期为____个月，自开工之日起算。
4.2 工期延误
工期延误的原因和责任按照合同约定处理。
4.3 提前完成工程
提前完成工程的情况下，合同约定的奖励或其他条款按照实际情况进行。
第五章：工程质量
5.1 质量标准和要求
工程质量应符合国家相关标准和规范，具体质量要求详见合同附件。
5.2 质量检查与验收
工程质量的检查和验收按照合同约定的程序和标准进行。
5.3 质量争议的处理
质量争议的处理按照合同约定的方式进行。
第六章：施工安全
6.1 安全生产责任
甲乙双方应严格遵守国家安全生产法律法规，共同承担工程安全生产责任。
6.2 安全防护措施
乙方应按照合同约定和国家相关标准，采取必要的安全防护措施，确保工程施工安全。
6.3 安全事故处理
安全事故的处理按照合同约定的程序和责任进行。
第八章：技术协作与配合
8.1 技术交底
双方应在中标通知书发出后的14天内进行技术交底，明确工程的技术要求、施工标准等内容。
8.2 设计变更
设计变更应由甲方提出，经双方协商一致后，按照变更内容进行调整。
8.3 施工过程中的技术协作与配合
双方应保持密切沟通，共同解决施工过程中遇到的技术问题，确保工程顺利进行。
第九章：合同的变更、解除与终止
9.1 合同变更
合同变更应由双方协商一致，并书面确认。
9.2 合同解除
合同解除的条件和责任按照双方约定和国家相关法律进行。
9.3 合同终止
合同终止的条件和程序按照双方约定和国家相关法律进行。
第十章：违约责任
10.1 违约行为及责任
违约行为及责任按照合同约定和国家相关法律进行。
10.2 违约赔偿
违约赔偿的金额和方式按照合同约定和国家相关法律进行。
10.3 免责条款
双方约定的免责条款应符合国家法律，并在合同中明确。
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼，具体方式由双方约定。
11.2 仲裁或诉讼地点及管辖
仲裁或诉讼地点及管辖按照双方约定确定。
11.3 法律适用
本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十二章：合同的生效、修改与解除
12.1 合同生效条件
合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同修改
合同修改应由双方协商一致，并书面确认。
12.3 合同解除
合同解除的条件和程序按照双方约定和国家相关法律进行。
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，违反保密义务的，应承担违约责任。
13.2 知识产权保护
双方应尊重并保护对方在合同过程中产生的知识产权。
13.3 不可抗力
不可抗力事件的影响按照双方约定和国家相关法律进行处理。
13.4 合同的转让
合同的转让应由双方协商一致，并书面确认。
第十四章：附件
14.1 附件列表
附件1：工程设计文件
附件2：施工图纸
附件3：合同价款明细表
附件4：付款计划
附件5：质量标准和要求
14.2 附件内容说明
附件内容详见附件列表，附件是本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。
甲方（签字）：______________________
日期：______________________
乙方（签字）：______________________
日期：______________________
多方为主导时的，附件条款及说明
1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
附加条款一：甲方指定的分包商
甲方有权根据工程需要指定分包商完成部分工程。乙方应无条件接受甲方的分包商，并与其签订分包合同。分包商的行为和责任由甲方承担。
附加条款二：工程变更
如因设计或其他原因导致工程变更，甲方应提前通知乙方，并共同协商确定变更后的工程内容和价款。乙方应在收到变更通知后的14天内向甲方提出书面意见。甲方应在收到乙方意见后的14天内确认或回复。
附加条款三：工程进度款支付
甲方应按照约定的付款计划和比例支付工程进度款。乙方应提供合法的发票和进度报告，以便甲方支付工程进度款。
附加条款四：质量控制
甲方有权对工程质量进行监督和检查。乙方应配合甲方的质量监督和检查工作。如乙方不符合约定的质量标准，甲方有权要求乙方返工或修复，并由乙方承担相应费用。
附加条款五：工期延误
如乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金的计算方式按合同约定执行。如甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。
2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
附加条款一：乙方自有施工队伍
乙方应保证其施工队伍的合法性和合规性。如乙方使用非法施工队伍，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
附加条款二：乙方材料和设备供应
乙方应保证其供应的材料和设备的质量符合合同要求。如乙方提供的材料和设备不符合质量要求，甲方有权要求乙方更换或修复，并由乙方承担相应费用。
附加条款三：乙方现场管理
乙方应负责施工现场的安全、卫生和环境保护工作。如乙方未按照约定履行现场管理责任，甲方有权要求乙方整改，并由乙方承担相应费用。
附加条款四：乙方技术支持
乙方应提供专业技术支持，确保工程顺利进行。如乙方无法提供技术支持，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
附加条款五：乙方工程保修
工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定提供工程保修服务。如乙方未按照约定提供保修服务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
附加条款一：第三方中介的职责
第三方中介应负责协调甲方和乙方的关系，协助双方履行合同义务。如第三方中介未能履行其职责，甲方有权要求第三方中介承担相应的违约责任。
附加条款二：第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。如双方对费用承担有争议，双方应协商解决。
附加条款三：第三方中介的保密义务
第三方中介应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，违反保密义务的，应承担违约责任。
附加条款四：第三方中介的知识产权保护
第三方中介应尊重并保护甲方和乙方在合同过程中产生的知识产权。如第三方中介侵犯甲方或乙方的知识产权，甲方或乙方有权要求第三方中介承担相应的侵权责任。
附加条款五：第三方中介的不可抗力
如第三方中介因不可抗力事件导致无法履行合同义务，第三方中介应立即通知甲方和乙方，并采取措施减轻损失。如第三方中介未能履行其义务，甲方和乙方有权要求第三方中介承担相应的违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
附件1：工程设计文件
附件2：施工图纸
附件3：合同价款明细表
附件4：付款计划
附件5：质量标准和要求
附件6：工程进度计划
附件7：安全生产方案
附件8：材料和设备供应清单
附件9：技术交底文件
附件10：变更记录
附件11：工程保修条款
附件12：违约金计算公式
附件13：不可抗力事件认定标准
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付工程进度款
未提供合格的施工场地和施工条件
未按约定提供技术支持和资料
提前解除或变更合同
2. 乙方违约行为：
未按约定时间完成工程
工程质量不符合约定标准
使用不符合质量要求的材料和设备
未按约定提供保修服务
3. 违约行为的认定：
违约行为指违反合同约定的行为
违约行为的认定应依据合同条款和法律规定
违约方应承担违约责任，包括违约金、损害赔偿等
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方之间为实现一定目的，明确相互权利义务关系的协议
2. 违约：违反合同约定，不履行合同义务的行为
3. 违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金
4. 损害赔偿：因违约行为导致的损失，违约方应予以赔偿的金额
5. 不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
原因：设计变更、甲方原因导致的停工等
解决办法：协商调整工程进度计划，甲方同意合理的延期申请
2. 材料和设备质量问题：
原因：供应商不符合资质、运输损坏等
解决办法：更换不合格材料和设备，乙方承担相应费用
3. 技术要求不明确：
原因：设计文件不完善、双方沟通不畅等
解决办法：补充技术交底文件，明确技术要求和标准
4. 安全事故处理：
原因：乙方施工不当、现场管理不善等
解决办法：立即报告甲方，启动应急预案，乙方承担责任
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建筑工程项目的中标方与施工方之间的合同
2. 用于规范双方在工程建设过程中的权利义务和责任
3. 涉及工程设计、施工、材料供应、质量控制等多个环节
4. 适用于第三方中介参与协调和监督工程情况
5. 合同双方均为国内企业或个体经营者，不涉及国际贸易法律适用