2025水利建设工程施工合同书范本.docx

编号：__________

2025水利建设工程施工合同书范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025水利建设工程施工合同书范本
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（发包方）
1.2 乙方（承包方）
1.3 丙方（监理方）
1.4 术语解释
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
2.5 工程投资估算
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 工程预付款
3.3 工程进度款
3.4 合同价格调整
3.5 合同尾款
第四章：合同工期
4.1 工程开工日期
4.2 工程竣工日期
4.3 工期延误
4.4 工期提前
第五章：工程质量
5.1 质量标准
5.2 质量控制
5.3 质量验收
5.4 质量争议的处理
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料与设备验收
6.4 材料与设备保管
第七章：施工安全
7.1 安全生产责任
7.2 安全防护措施
7.3 安全事故处理
7.4 安全生产培训
第八章：环境保护
8.1 环境保护要求
8.2 环境保护措施
8.3 环境保护验收
8.4 环境保护争议的处理
第九章：合同的变更与解除
9.1 合同变更的条件
9.2 合同变更的程序
9.3 合同解除的条件
9.4 合同解除的程序
第十章：违约责任
10.1 甲方违约责任
10.2 乙方违约责任
10.3 丙方违约责任
10.4 违约赔偿
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 争议解决机构
11.3 争议解决程序
11.4 争议解决费用
第十二章：合同的生效、变更与终止
12.1 合同生效条件
12.2 合同生效时间
12.3 合同变更程序
12.4 合同终止条件
12.5 合同终止后的处理
第十三章：其他约定
13.1 合同的保密
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 合同的转让
13.5 附件
第十四章：合同的附件
14.1 附件目录
14.2 附件内容
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（发包方）：
甲方是指_________（甲方全称），具有_________（相关资质或权利）。
1.2 乙方（承包方）：
乙方是指_________（乙方全称），具有_________（相关资质或权利）。
1.3 丙方（监理方）：
丙方是指_________（丙方全称），具有_________（相关资质或权利）。
1.4 术语解释：
本合同中下列术语的含义如下：
（1）水利建设工程：指_________（具体工程描述）。
（2）合同总价：指_________（具体定义）。
（3）工期：指_________（具体定义）。
（4）质量标准：指_________（具体定义）。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：
本合同所指工程名称为_________。
2.2 工程地点：
本合同所指工程地点为_________。
2.3 工程规模：
本合同所指工程规模为_________。
2.4 工程内容：
本合同所指工程内容包括_________。
2.5 工程投资估算：
本合同所指工程投资估算是_________。
第三章：合同价格
3.1 合同总价：
本合同的合同总价为_________元（大写：_________元整）。
3.2 工程预付款：
甲方应在合同签订后_________日内，向乙方支付合同总价的_________%作为预付款。
3.3 工程进度款：
甲方应按照乙方提交的实际完成工程量，按合同约定的进度付款。
3.4 合同价格调整：
合同价格调整的条件和程序按照_________（附件或条款）执行。
3.5 合同尾款：
工程完成后，甲方应支付合同总价减去已支付进度款的剩余款项。
第四章：合同工期
4.1 工程开工日期：
本合同约定的工程开工日期为_________。
4.2 工程竣工日期：
本合同约定的工程竣工日期为_________。
4.3 工期延误：
乙方如因特殊情况需延长工期，应提前_________天向甲方提出申请，并经甲方批准。
4.4 工期提前：
乙方如提前完成工程，应提前_________天向甲方报告，并经甲方确认。
第五章：工程质量
5.1 质量标准：
本合同所指工程质量标准为_________。
5.2 质量控制：
乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，并接受丙方的监督检查。
5.3 质量验收：
工程完成后，乙方应按照合同约定的质量标准进行自检，并向甲方和丙方申请验收。
5.4 质量争议的处理：
工程质量争议应由甲方、乙方和丙方协商解决，必要时可请_________（相关机构）进行鉴定。
第六章：材料与设备
6.1 材料供应：
乙方负责采购本合同约定的材料，并保证材料质量符合合同要求。
6.2 设备供应：
乙方负责采购本合同约定的设备，并保证设备质量符合合同要求。
6.3 材料与设备验收：
甲方和丙方应按照合同约定的标准对乙方供应的材料和设备进行验收。
6.4 材料与设备保管：
乙方应对供应的材料和设备进行妥善保管，防止损坏或丢失。
第七章：施工安全
7.1 安全生产责任：
乙方应全面负责施工过程中的安全生产，确保工程安全。
7.2 安全防护措施：
乙方应制定并落实本合同工程的安全防护措施，防止安全事故的发生。
7.3 安全事故处理：
发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，并及时报告甲方和丙方。
7.4 安全生产培训：
乙方应对施工现场人员进行定期的安全生产培训，提高安全意识。
第八章：环境保护
8.1 环境保护要求：
乙方应按照国家和地方政府的环境保护要求进行施工，确保工程对环境的影响降至最低。
8.2 环境保护措施：
乙方应制定并落实本合同工程的环境保护措施，防止污染和生态破坏。
8.3 环境保护验收：
工程完成后，乙方应按照合同约定的环境保护标准进行自检，并向甲方和丙方申请验收。
8.4 环境保护争议的处理：
工程环境保护争议应由甲方、乙方和丙方协商解决，必要时可请_________（相关机构）进行鉴定。
第九章：合同的变更与解除
9.1 合同变更的条件：
合同变更的条件如下：
（1）双方同意并签订书面变更协议；
（2）因不可抗力导致合同无法履行；
（3）法律、法规变化要求合同变更。
9.2 合同变更的程序：
合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议，经甲方和丙方批准。
9.3 合同解除的条件：
合同解除的条件如下：
（1）双方同意并签订书面解除协议；
（2）因不可抗力导致合同无法履行；
（3）一方严重违反合同约定，对方有权解除合同。
9.4 合同解除的程序：
合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议，经甲方和丙方批准。
第十章：违约责任
10.1 甲方违约责任：
甲方如违反合同约定，应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。
10.2 乙方违约责任：
乙方如违反合同约定，应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。
10.3 丙方违约责任：
丙方如违反合同约定，应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿甲方或乙方损失等。
10.4 违约赔偿：
违约方应承担的赔偿金额和方式按照合同约定的违约责任条款执行。
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式：
本合同争议的解决方式如下：
（1）双方协商解决；
（2）提交甲方所在地的人民法院诉讼。
11.2 争议解决机构：
如选择诉讼解决，甲方所在地的人民法院为争议解决机构。
11.3 争议解决程序：
争议解决程序按照法院相关规定执行。
11.4 争议解决费用：
争议解决费用按照法院相关规定执行。
第十二章：合同的生效、变更与终止
12.1 合同生效条件：
本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同生效时间：
本合同自_________年_________月_________日起生效。
12.3 合同变更程序：
合同变更按照第九章的约定执行。
12.4 合同终止条件：
本合同终止的条件如下：
（1）工程全部完成后；
（2）双方协商一致解除合同；
（3）因不可抗力导致合同无法履行。
12.5 合同终止后的处理：
合同终止后，乙方应按照甲方要求办理工程移交手续，并清理施工现场。
第十三章：其他约定
13.1 合同的保密：
双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
13.2 知识产权保护：
双方应尊重并保护对方在合同过程中产生的知识产权，未经对方同意不得使用对方的商标、专利等技术成果。
13.3 不可抗力：
不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
13.4 合同的转让：
未经甲方同意，乙方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。
第十四章：合同的附件
14.1 附件目录：
（1）工程设计文件；
（2）施工图纸；
（3）技术规范；
（4）材料和设备清单；
（5）其他相关文件。
14.2 附件内容：
附件内容详见附件目录中所列文件。
甲方（发包方）：
___________________________
授权代表：
___________________________
日期：
___________________________
乙方（承包方）：
___________________________
授权代表：
___________________________
日期：
___________________________
丙方（监理方）：
___________________________
授权代表
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：
甲方有权指定乙方采购本合同约定的材料供应商。乙方应按照甲方的要求，与甲方指定的供应商签订材料供应合同，并保证材料质量符合合同要求。
1.2 甲方监督权：
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于现场施工、材料使用、质量控制等。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求进行整改。
1.3 甲方调整工程内容：
甲方有权根据工程实际情况，对工程内容进行调整。乙方应按照甲方的调整要求，及时修改施工方案，并保证工程质量。
1.4 甲方提前终止合同：
甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约行为，有权提前终止合同。终止合同后，乙方应按照甲方要求，完成工程移交手续，并清理施工现场。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方负责工程进度：
乙方应保证工程按照合同约定的工期顺利进行，如有工期延误，乙方应按照合同约定承担违约责任。
2.2 乙方负责工程质量：
乙方应全面负责施工过程中的工程质量，确保工程符合合同约定的质量标准。如工程质量不符合要求，乙方应承担修复费用，并按照合同约定支付违约金。
2.3 乙方负责安全生产：
乙方应全面负责施工过程中的安全生产，确保工程安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并按照合同约定支付赔偿金。
2.4 乙方提交工程进度报告：
乙方应定期向甲方和丙方提交工程进度报告，报告内容应包括工程完成情况、材料使用情况、人员配置等。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的监督职责：
第三方中介应按照合同约定的标准，对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。
3.2 第三方中介的调解职责：
在甲方、乙方之间发生争议时，第三方中介有权进行调解。调解结果具有约束力，双方应予以遵守。
3.3 第三方中介的审计职责：
第三方中介应定期对乙方的工程进度、质量、成本等方面进行审计，确保合同约定的要求得到履行。
3.4 第三方中介的违约责任：
如第三方中介未能按照合同约定履行监督、调解、审计等职责，导致工程出现问题，第三方中介应承担相应责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计文件
2. 施工图纸
3. 技术规范
4. 材料和设备清单
5. 合同履行过程中的相关补充协议
6. 工程进度报告
7. 质量验收报告
8. 安全生产报告
9. 审计报告
10. 其他相关文件和资料
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付预付款、进度款或尾款；
未按约定提供施工场地、材料、设备等；
提前终止合同且未按约定支付赔偿金；
其他违反合同约定的行为。
2. 乙方违约行为：
未按约定时间完成工程或存在工期延误；
工程质量不符合约定标准；
未按约定进行安全生产或发生安全事故；
其他违反合同约定的行为。
3. 第三方中介违约行为：
未能履行监督、调解、审计等职责；
未按约定时间提交审计报告、质量验收报告等；
其他违反合同约定的行为。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金：一方违反合同约定，应支付给对方的一定金额作为赔偿。
3. 赔偿金：因违约行为给对方造成的损失，违约方应支付的赔偿金额。
4. 工期延误：工程实际完成时间超过合同约定的竣工日期。
5. 工程质量：工程符合合同约定的技术标准、规格和性能要求。
6. 安全生产：在施工过程中，采取措施防止安全事故的发生，保障人员安全和工程安全。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
及时沟通，了解延误原因；
协商调整工程进度计划；
根据延误情况协商赔偿或违约金问题。
2. 工程质量问题：
加强质量监管，及时发现问题；
要求乙方按照标准进行整改；
必要时请专业机构进行质量评估和鉴定。
3. 安全事故发生：
立即启动应急预案，救治伤员；
调查事故原因，采取措施防止再次发生；
根据事故责任协商赔偿事宜。
4. 合同争议解决：
双方协商解决；
提交甲方所在地的人民法院诉讼。
五、所有应用场景：
1. 水利建设工程施工；
2. 工程设计、施工、监理等相关单位之间的合作；
3. 材料和设备供应合同；
4. 工程进度、质量、安全监督和审计；
5. 合同违约行为的认定和处理；
6. 工程变更、解除和终止；
7. 合同争议的解决；
8. 其他与水利建设工程施工相关的合同场景。