工地钢管外架建设工程承包合同书2025年通用.docx

编号：__________

工地钢管外架建设工程承包合同书2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

工地钢管外架建设工程承包合同书2025年通用
合同目录
第一章：总则
1.1 合同背景
1.2 合同签订主体
1.3 合同宗旨
1.4 合同适用范围
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同主体
3.1 承包方基本信息
3.2 发包方基本信息
第四章：工程价款及支付
4.1 工程总价
4.2 工程款支付方式
4.3 工程进度款支付
4.4 质量保证金支付
第五章：工程质量与标准
5.1 工程质量要求
5.2 工程验收标准
5.3 工程质量保障措施
第六章：工程进度
6.1 工程开工日期
6.2 工程竣工日期
6.3 工程进度计划
6.4 工程延期及违约责任
第七章：合同的履行与变更
7.1 合同履行原则
7.2 合同变更条件
7.3 合同变更程序
第八章：违约责任
8.1 承包方违约责任
8.2 发包方违约责任
8.3 不可抗力因素导致的违约
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁机构
9.3 诉讼管辖
第十章：合同的解除与终止
10.1 合同解除条件
10.2 合同终止条件
10.3 合同解除和终止后的处理
第十一章：保密条款
11.1 保密内容
11.2 保密期限
11.3 违约保密条款
第十二章：合同的生效、修改与解除
12.1 合同生效条件
12.2 合同修改程序
12.3 合同解除程序
第十三章：其他条款
13.1 合同的解释权
13.2 合同的附件
13.3 合同的修改和补充
第十四章：附则
14.1 合同签订日期
14.2 合同签订地点
14.3 合同的有效期
14.4 合同的副本份数
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同背景：根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就工地钢管外架建设工程项目达成一致，特订立本合同。
1.2 合同签订主体：
甲方：（发包方全称）
乙方：（承包方全称）
1.3 合同宗旨：规范甲乙双方的合作行为，确保工程质量、安全、进度及投资控制等目标的实现。
1.4 合同适用范围：本合同适用于工地钢管外架建设工程项目的全部内容和双方的权利义务。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：__________工地钢管外架建设工程
2.2 工程地点：__________省/市/自治区__________县（市、区）__________街道/镇/乡__________号
2.3 工程规模：__________平方米
2.4 工程内容：包括但不限于钢管外架的设计、施工、验收、保修等。
第三章：合同主体
3.1 承包方基本信息
名称：__________
地址：__________
法定代表人：__________
联系电话：__________
邮箱：__________
3.2 发包方基本信息
名称：__________
地址：__________
法定代表人：__________
联系电话：__________
邮箱：__________
第四章：工程价款及支付
4.1 工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元
4.2 工程款支付方式：按工程进度分阶段支付。
4.3 工程进度款支付：甲方根据乙方实际完成工程量的多少，按合同约定的比例支付工程进度款。
4.4 质量保证金支付：乙方工程验收合格后，甲方支付工程总价的5%作为质量保证金，质量保证金在工程保修期满后无质量问题予以退还。
第五章：工程质量与标准
5.1 工程质量要求：工程质量应符合国家及行业相关标准和规定，达到__________等次。
5.2 工程验收标准：按国家及行业相关验收标准进行验收，包括但不限于__________。
5.3 工程质量保障措施：乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。
第六章：工程进度
6.1 工程开工日期：__________年__________月__________日
6.2 工程竣工日期：__________年__________月__________日
6.3 工程进度计划：详见附件《工程进度计划》。
6.4 工程延期及违约责任：如乙方未按合同约定的进度完成工程，应承担相应的违约责任。
第七章：合同的履行与变更
7.1 合同履行原则：甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
7.2 合同变更条件：合同的变更应经甲乙双方协商一致并书面确认。
7.3 合同变更程序：变更内容经双方协商一致后，应签署书面变更协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
第八章：违约责任
8.1 承包方违约责任：
1）未按合同约定完成工程，乙方应按逾期完成部分工程总价的同等金额向甲方支付违约金。
2）乙方若违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任。
8.2 发包方违约责任：
1）未按合同约定支付工程款，甲方应按逾期支付部分工程价款的同等金额向乙方支付违约金。
2）甲方若违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任。
8.3 不可抗力因素导致的违约：因不可抗力导致一方不能履行或部分履行合同的，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。根据不可抗力的影响，双方协商决定是否变更或终止本合同。
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
9.2 仲裁机构：如双方约定仲裁，应提交至__________仲裁委员会进行仲裁。
9.3 诉讼管辖：如双方未约定仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十章：合同的解除与终止
10.1 合同解除条件：
1）双方协商一致解除合同。
2）发生不可抗力导致合同无法履行。
3）一方明确表示不履行合同主要义务。
4）一方严重违反合同约定。
10.2 合同终止条件：
1）工程验收合格，合同约定的义务全部履行完毕。
2）双方协商一致终止合同。
3）发生不可抗力导致合同无法履行。
10.3 合同解除和终止后的处理：合同解除或终止后，乙方应按合同约定完成工程扫尾工作，并办理相关交接手续。
第十一章：保密条款
11.1 保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。
11.2 保密期限：自本合同签订之日起至合同解除或终止之日起__________年。
11.3 违约保密条款：违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
第十二章：合同的生效、修改与解除
12.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同修改程序：合同的修改应经甲乙双方协商一致并书面确认。
12.3 合同解除程序：合同的解除应经甲乙双方协商一致并书面确认。
第十三章：其他条款
13.1 合同的解释权：本合同的解释权归甲乙双方共同所有。
13.2 合同的附件：本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、工程量清单等。
13.3 合同的修改和补充：本合同的修改和补充应采用书面形式，经甲乙双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
第十四章：附则
14.1 合同签订日期：__________年__________月__________日。
14.2 合同签订地点：__________。
14.3 合同的有效期：自合同生效之日起至合同解除或终止之日起__________年。
14.4 合同的副本份数：甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
（合同方签字）
甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
（签字日期）：__________年__________月__________日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方向其指定的材料供应商购买工程所需材料。乙方应按照甲方的要求进行采购，并承担由此产生的费用。
2. 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、安全、进度等目标的实现。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。
3. 甲方调整权：甲方有权根据工程实际情况调整工程内容、规模、设计等。乙方应根据甲方的调整要求进行相应的修改和调整。
4. 甲方验收权：甲方有权对工程进行验收，包括但不限于工程质量、安全、进度等方面。乙方应按照甲方的验收标准进行自检和整改，确保工程符合甲方的要求。
5. 甲方索赔权：如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权向乙方提出索赔，包括但不限于工程质量、进度、安全等方面的损失。
6. 甲方解除合同权：如乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方自主采购权：乙方有权自主选择材料供应商，并承担由此产生的费用。但需保证材料的质量、价格、供应时间符合合同约定。
2. 乙方施工质量保障：乙方应按照合同约定的工程质量要求进行施工，并承担因施工质量问题导致的责任。
3. 乙方施工安全责任：乙方应确保施工过程中的安全，采取必要的安全措施，防止事故的发生。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。
4. 乙方进度控制：乙方应制定合理的施工进度计划，并严格按照计划进行施工。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
5. 乙方信息报告：乙方应定期向甲方报告工程施工情况，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面。
6. 乙方保密义务：乙方应对在合同履行过程中获知的甲方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密，并承担违约责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责：第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议。
2. 第三方中介费用：第三方中介的费用由甲乙双方共同承担。如因一方原因导致中介费用产生，该方应承担相应费用。
3. 第三方中介的调解结果：第三方中介的调解结果对甲乙双方具有约束力。如一方对调解结果不服，可依法向人民法院提起诉讼。
4. 第三方中介的保密义务：第三方中介应对在调解过程中获知的甲乙双方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密，并承担违约责任。
5. 第三方中介的退出：如第三方中介未能履行调解职责，甲乙双方均有权要求其退出调解。
6. 第三方中介的变更：甲乙双方同意变更第三方中介时，应签订书面协议，并经双方签字盖章生效。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计文件
2. 施工图纸
3. 工程量清单
4. 材料采购清单
5. 施工进度计划
6. 工程质量标准
7. 安全防护措施方案
8. 合同履行过程中的相关证明文件
9. 工程验收标准和方法
10. 保密协议
11. 第三方中介的调解协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
1）未按约定时间支付工程款。
2）未按约定提供施工条件。
3）擅自调整工程内容、规模、设计等。
4）未按约定进行工程验收。
2. 乙方违约行为：
1）未按约定时间完成工程。
2）工程质量不符合约定的标准。
3）未采取约定的安全措施导致安全事故。
4）未按约定采购材料或提供的材料不符合质量要求。
3. 第三方中介违约行为：
1）未能公正、公平地调解争议。
2）泄露甲乙双方的保密信息。
3）未按约定履行调解职责。
三、法律名词及解释：
1. 违约金：一方违约时，根据合同约定向对方支付的违约赔偿金。
2. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
3. 合同解除：合同当事人双方协商一致，终止合同关系的行为。
4. 合同终止：合同当事人双方履行完合同义务，合同关系自然终止。
5. 违约责任：违约方因未履行或未正确履行合同义务而应承担的法律责任。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
解决办法：双方协商调整施工计划，必要时签订进度延误协议，明确延误责任和后果。
2. 工程质量问题：
解决办法：及时停工整改，重新验收，必要时更换施工队伍或材料供应商。
3. 安全事故发生：
解决办法：立即启动应急预案，及时报告甲方，依法承担相应责任，加强安全防护措施。
4. 合同争议产生：
解决办法：尝试友好协商解决，协商不成时可选择仲裁或诉讼解决。
五、所有应用场景：
1. 工地钢管外架建设工程项目。
2. 甲方为发包方，乙方为承包方。
3. 工程涉及材料采购、施工、验收、保修等环节。
4. 适用于国内依法进行的工地钢管外架建设工程项目。
5. 合同双方均为具有独立法人资格的企业或组织。
6. 工程项目的实施符合国家及行业相关法律法规和标准。