公路工程施工承包合同书2025年通用.docx

编号：__________

公路工程施工承包合同书2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

公路工程施工承包合同书2025年通用
合同目录
第一章：合同主体
1.1 发包人
1.2 承包人
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 预付款
3.4 进度付款
3.5 竣工结算
3.6 违约金
第四章：合同工期
4.1 开工日期
4.2 竣工日期
4.3 工期延误
4.4 工期提前
第五章：工程质量
5.1 质量标准
5.2 质量保证
5.3 质量检查
5.4 质量争议处理
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料质量
6.4 设备质量
第七章：施工条件
7.1 施工场地
7.2 施工设施
7.3 施工环境
7.4 安全生产
第八章：合同变更
8.1 变更条件
8.2 变更程序
8.3 变更价款
8.4 变更工期
第九章：合同解除
9.1 解除条件
9.2 解除程序
9.3 解除后的处理
第十章：违约责任
10.1 承包人违约
10.2 发包人违约
10.3 违约赔偿
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁
11.3 诉讼
第十二章：合同的生效、变更和解除
12.1 合同生效条件
12.2 合同变更程序
12.3 合同解除程序
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 税款承担
13.4 不可抗力
第十四章：附则
14.1 合同的签订地点和日期
14.2 合同的附件
14.3 合同的修改和补充
14.4 合同的终止和解除
14.5 合同的解释权
合同编号_________
第一章：合同主体
1.1 发包人：具体名称，地址，联系方式
1.2 承包人：具体名称，地址，联系方式
第二章：工程概况
2.1 工程名称：具体工程名称
2.2 工程地点：具体地理位置
2.3 工程规模：工程规模描述
2.4 工程内容：工程主要内容和范围
第三章：合同价格
3.1 合同总价：合同总价金额
3.2 价格调整：价格调整的条件和方式
3.3 预付款：预付款的金额和支付时间
3.4 进度付款：进度付款的金额和时间
3.5 竣工结算：竣工结算的方式和时间
3.6 违约金：违约金的计算方式和标准
第四章：合同工期
4.1 开工日期：工程正式开工的日期
4.2 竣工日期：工程竣工的日期
4.3 工期延误：工期延误的处理方式
4.4 工期提前：工期提前的处理方式
第五章：工程质量
5.1 质量标准：工程质量的标准和要求
5.2 质量保证：承包人对工程质量的保证措施
5.3 质量检查：质量检查的方式和时间
5.4 质量争议处理：质量争议的处理程序和方法
第六章：材料与设备
6.1 材料供应：材料供应的责任和时间
6.2 设备供应：设备供应的责任和时间
6.3 材料质量：材料质量的标准和要求
6.4 设备质量：设备质量的标准和要求
第七章：施工条件
7.1 施工场地：施工场地的条件和准备
7.2 施工设施：施工设施的提供和维护
7.3 施工环境：施工环境的要求和保护
7.4 安全生产：安全生产的管理和措施
第八章：合同变更
8.1 变更条件：合同变更的条件和程序
8.2 变更程序：合同变更的申请和批准程序
8.3 变更价款：合同变更后的价款调整方式
8.4 变更工期：合同变更后的工期调整方式
第九章：合同解除
9.1 解除条件：合同解除的条件和程序
9.2 解除程序：合同解除的申请和批准程序
9.3 解除后的处理：合同解除后的权益处理方式
第十章：违约责任
10.1 承包人违约：承包人违约的行为和责任
10.2 发包人违约：发包人违约的行为和责任
10.3 违约赔偿：违约赔偿的金额和支付方式
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式：争议解决的途径和方法
11.2 仲裁：仲裁的机构、程序和效力
11.3 诉讼：诉讼的法院和程序
第十二章：合同的生效、变更和解除
12.1 合同生效条件：合同生效的时间和条件
12.2 合同变更程序：合同变更的程序和效力
12.3 合同解除程序：合同解除的程序和效力
第十三章：其他条款
13.1 保密条款：保密信息的范围和期限
13.2 知识产权保护：知识产权的保护措施和责任
13.3 税款承担：税款的承担方式和责任
13.4 不可抗力：不可抗力的定义和处理方式
第十四章：附则
14.1 合同的签订地点和日期：签订合同的地点和日期
14.2 合同的附件：合同附件的清单和描述
14.3 合同的修改和补充：合同修改和补充的程序和效力
14.4 合同的终止和解除：合同终止和解除的条件和程序
14.5 合同的解释权：合同解释权的归属
甲方（发包人）：_________________________
乙方（承包人）：_________________________
授权代表签字：_________________________
授权代表签字：_________________________
日期：_________________________
日期：_________________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定部分或全部材料供应商，乙方应接受甲方的指定并按照甲方要求进行采购。若乙方不同意甲方的指定供应商，甲方有权取消合同并寻找其他承包商。
1.2 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的资料和信息。
1.3 甲方变更权：甲方有权在合同执行过程中对工程的设计、范围、标准等进行变更。若甲方提出变更，乙方应根据甲方的要求进行相应的调整，并按照变更后的工程量进行价款和工期的调整。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量承诺：乙方承诺所提供的材料和施工质量符合合同约定的标准，若工程质量出现问题，乙方应承担修复和赔偿的责任。
2.2 乙方进度保障：乙方应确保工程按照合同约定的工期顺利进行，若乙方原因导致工期延误，乙方应支付相应的违约金，并承担由此产生的甲方损失。
2.3 乙方保密义务：乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责：第三方中介应按照合同约定履行中介职责，包括但不限于工程款的支付、工程进度的协调、质量的监督等。
3.2 第三方中介的选定：甲方和乙方应共同选定第三方中介，若双方无法达成一致，可提交给仲裁机构进行裁决。
3.3 第三方中介的费用：第三方中介的费用由甲方和乙方按照约定的比例承担，具体比例应在合同中明确。
3.4 第三方中介的违约处理：若第三方中介未能履行合同约定的职责，甲方和乙方有权解除合同，并要求第三方中介承担违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸和技术规范
2. 材料供应清单和设备规格书
3. 工程量清单和报价单
4. 合同变更申请书和批准文件
5. 违约金计算公式和支付凭证
6. 质量检查报告和整改措施
7. 安全生产措施和应急预案
8. 争议解决机构的资质证明
9. 授权代表的身份证明和授权书
10. 合同的补充协议和修正案
二、违约行为及认定：
1. 承包人未能按照合同约定的时间完成工程，视为违约。
2. 承包人提供的材料和设备不符合合同规定的质量标准，视为违约。
3. 发包人未能按照合同约定的时间支付进度款，视为违约。
4. 发包人提出的合同变更导致工程价款和工期的调整，视为违约。
5. 任何一方未能履行合同约定的义务，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方之间为实现一定目的而达成的具有法律约束力的协议。
2. 违约：合同一方或多方未能履行合同约定的义务。
3. 违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。
4. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
5. 仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理并做出裁决的一种方式。
6. 诉讼：通过法院对合同争议进行审理和判决的一种方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：协商调整工期，必要时支付违约金。
2. 质量问题：及时整改，重新检验，支付违约金。
3. 付款争议：查阅合同条款，协商解决，必要时通过仲裁或诉讼解决。
4. 设计变更：按照合同约定的变更程序进行调整，协商价款和工期。
5. 材料和设备供应问题：与供应商沟通，协商解决，必要时采取法律手段。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类公路工程施工承包合同。
2. 适用于新建、扩建、改建公路工程。
3. 适用于工程总价合同和单价合同。
4. 适用于涉及材料和设备供应的合同。
5. 适用于需要第三方中介协调的合同。
6. 适用于合同履行过程中可能出现违约行为的场景。
7. 适用于需要通过仲裁或诉讼解决争议的场景。