墙绘施工合同书(2025版).docx

编号：__________

墙绘施工合同书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

墙绘施工合同书(2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 合同术语定义
第二章：合同标的及内容
2.1 墙绘施工项目概述
2.2 施工范围及面积
2.3 施工材料及工艺
第三章：合同价格及支付方式
3.1 合同总价
3.2 支付条款
3.3 发票开具及税务事宜
第四章：施工时间及进度
4.1 施工开始时间
4.2 施工结束时间
4.3 施工进度计划
第五章：质量标准及验收
5.1 施工质量标准
5.2 验收程序及方法
5.3 质量问题处理
第六章：保密条款
6.1 保密内容
6.2 保密期限
6.3 违约责任
第七章：违约责任
7.1 甲方违约责任
7.2 乙方违约责任
7.3 不可抗力因素
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 诉讼管辖法院
8.3 仲裁条款
第九章：合同的变更、解除与终止
9.1 合同变更条件
9.2 合同解除条件
9.3 合同终止条件
第十章：合同的生效、修改及补充
10.1 合同生效条件
10.2 合同修改程序
10.3 合同补充协议
第十一章：其他条款
11.1 Advertising and Promotion
11.2 Insurance
11.3 Indemnification
第十二章：附件
12.1 施工设计方案
12.2 材料样品
12.3 其他技术文件
第十三章：双方签字盖章
13.1 甲方签字盖章
13.2 乙方签字盖章
第十四章：合同附件
14.1 合同协议书
14.2 施工许可证
14.3 政府部门批准文件
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称：_________，地址：_________
1.2 乙方名称：_________，地址：_________
1.3 合同术语定义：
1.3.1 墙绘：指在墙面、天花板等平面载体上绘制的艺术图案、文字、图形等。
1.3.2 施工：指按照设计方案进行的墙绘绘制活动。
1.3.3 交付：指乙方完成施工，并将施工项目交付给甲方使用。
第二章：合同标的及内容
2.1 墙绘施工项目概述：本合同约定的墙绘施工项目为_________。
2.2 施工范围及面积：施工范围包括_________，总面积为_________平方米。
2.3 施工材料及工艺：乙方应按照设计方案使用的材料和工艺进行施工，具体材料和工艺为_________。
第三章：合同价格及支付方式
3.1 合同总价：本合同墙绘施工项目的总价为_________元（大写：_________元整）。
3.2 支付条款：甲方应按照本合同约定的付款计划向乙方支付合同价款。付款计划如下：
3.2.1 合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总价款的____%；
3.2.2 乙方完成施工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的____%。
3.3 发票开具及税务事宜：乙方应按照法律规定为甲方开具正规发票，甲方应按照国家税务规定支付相关税费。
第四章：施工时间及进度
4.1 施工开始时间：本合同约定的施工开始时间为_________年_________月_________日。
4.2 施工结束时间：本合同约定的施工结束时间为_________年_________月_________日。
4.3 施工进度计划：乙方应按照本合同约定的施工进度计划进行施工，具体进度计划为_________。
第五章：质量标准及验收
5.1 施工质量标准：乙方应按照设计方案和本合同约定的质量标准进行施工，具体质量标准为_________。
5.2 验收程序及方法：甲方应在乙方完成施工后____个工作日内组织验收，验收程序和方法为_________。
5.3 质量问题处理：如乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方在____个工作日内进行整改，直至达到约定质量标准。如乙方未能在规定时间内整改到位，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额为_________元。
第六章：保密条款
6.1 保密内容：双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。
6.2 保密期限：自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
6.3 违约责任：如一方违反本章保密条款，泄露对方保密信息，应承担违约责任，向对方支付违约金，具体金额为_________元。
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2 诉讼管辖法院：本合同争议的诉讼管辖法院为_________人民法院。
8.3 仲裁条款：双方同意，如本合同发生的任何争议，可提交_________仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第九章：合同的变更、解除与终止
9.1 合同变更条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应书面签署变更协议，经双方确认后生效。
9.2 合同解除条件：一方未履行合同义务或履行义务不符合约定的，另一方有权解除合同。
9.3 合同终止条件：合同约定的施工结束，且双方就工程交付达成书面一致意见时，本合同即告终止。
第十章：合同的生效、修改及补充
10.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同修改程序：合同履行过程中，如需修改，应经双方协商一致，并书面签署修改协议。
10.3 合同补充协议：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十一章：其他条款
11.1 广告宣传：乙方应在合同约定的墙绘施工项目完成后，为甲方提供一定期限的广告宣传服务，具体服务内容和服务期限为_________。
11.2 保险：乙方应为其施工过程中可能造成的人身伤害及财产损失购买相应的保险，并保证甲方利益不受损害。
11.3 赔偿责任：如乙方在施工过程中造成甲方财产损失或人身伤害，乙方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额为_________元。
第十二章：附件
12.1 施工设计方案：详见附件一。
12.2 材料样品：详见附件二。
12.3 其他技术文件：详见附件三。
第十三章：双方签字盖章
13.1 甲方签字盖章：
（甲方盖章）
13.2 乙方签字盖章：
（乙方盖章）
第十四章：合同附件
14.1 合同协议书：详见附件四。
14.2 施工许可证：详见附件五。
14.3 政府部门批准文件：详见附件六。
（甲方签字）
（乙方签字）
日期：_________年_________月_________日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料：甲方有权要求乙方使用甲方指定的材料品牌和型号进行施工。如乙方不同意使用甲方指定材料，甲方有权解除合同。
1.2 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于材料使用、施工质量、施工进度等方面。如乙方违反甲方监督要求，甲方有权要求乙方整改，并有权解除合同。
1.3 甲方变更权：甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况对合同内容进行变更，包括但不限于施工范围、施工时间、施工质量标准等。如乙方不同意甲方变更要求，甲方有权解除合同。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保障：乙方应保证其施工质量符合甲方要求的国家标准和行业标准。如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方在规定时间内整改，直至达到约定质量标准。如乙方未能在规定时间内整改到位，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
2.2 乙方保密义务：乙方应对在合同履行过程中获悉的甲方商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息予以保密，并不得向任何第三方泄露。如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。
2.3 乙方工期保障：乙方应按照合同约定的工期完成施工。如乙方未按约定工期完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额为合同总价款的____%。如乙方严重延误工期，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲乙双方在合同履行过程中的关系，协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题。如第三方中介未能履行其职责，甲方有权解除与第三方中介的合作关系，并要求第三方中介承担违约责任。
3.2 第三方中介费用：第三方中介在合同履行过程中产生的费用，包括但不限于沟通协调费用、差旅费用等，由甲方承担。如甲方拒绝承担第三方中介费用，甲方有权解除合同。
3.3 第三方中介权益保障：第三方中介在合同履行过程中，如因乙方原因导致第三方中介遭受损失，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。如因甲方原因导致第三方中介遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工设计方案
2. 材料样品
3. 其他技术文件
4. 合同协议书
5. 施工许可证
6. 政府部门批准文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付合同价款
未提供施工所需的场地、电源等条件
擅自变更合同内容
2. 乙方违约行为：
未按设计方案和质量标准进行施工
未按约定时间完成施工
泄露甲方商业秘密、技术秘密等
3. 违约行为的认定：
违约行为应以书面形式确认
违约行为的具体认定应参照合同条款及国家相关法律法规
三、法律名词及解释：
1. 墙绘：指在墙面、天花板等平面载体上绘制的艺术图案、文字、图形等。
2. 施工：指按照设计方案进行的墙绘绘制活动。
3. 交付：指乙方完成施工，并将施工项目交付给甲方使用。
4. 违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。
5. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：
solution: 双方协商调整施工计划，必要时甲方同意延长工期。
2. 材料质量问题：
solution: 乙方更换不合格材料，重新施工，直至满足质量要求。
3. 设计变更：
solution: 双方签订设计变更协议，明确变更内容和影响。
4. 保密泄露：
solution: 违约方承担违约责任，支付违约金，必要时解除合同。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类场所的墙绘施工，如住宅、商业、公共场所等。
2. 适用于墙绘设计公司或个人与施工方之间的合作。
3. 适用于需要特定设计方案、材料品牌及质量标准的墙绘项目。
4. 适用于有第三方中介参与协调的墙绘施工项目。