2025版室外高低压配电工程施工合同书书.docx

编号：__________

2025版室外高低压配电工程施工合同书书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版室外高低压配电工程施工合同书书
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 合同相关术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程基本情况
2.2 工程设计要求
2.3 工程规模及施工内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整条件
3.3 支付方式及进度
第四章：施工工期
4.1 施工期限
4.2 工期延误及延期
第五章：施工质量
5.1 质量标准及要求
5.2 质量检查与验收
5.3 质量争议的处理
第六章：施工材料及设备
6.1 材料及设备供应
6.2 材料及设备验收
6.3 材料及设备保管与使用
第七章：施工安全
7.1 安全责任
7.2 安全措施及应急预案
7.3 安全事故的处理
第八章：环境保护与文明施工
8.1 环境保护要求
8.2 文明施工规范
8.3 环保及文明施工的监督与检查
第九章：合同的变更与解除
9.1 合同变更条件
9.2 合同解除条件
第十章：违约责任
10.1 违约行为及责任
10.2 违约赔偿
第十一章：争议解决
11.1 争议的解决方式
11.2 仲裁或诉讼地点及适用法律
第十二章：其他条款
12.1 合同的生效、终止与解除
12.2 保密条款
12.3 不可抗力
12.4 附件
第十三章：合同的签订与备案
13.1 合同签订
13.2 合同备案及履行
第十四章：附则
14.1 合同附件
14.2 合同的修订与补充
14.3 合同解除或终止后的权利与义务
合同编号：2025001
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.1.1 甲方：____________（甲方全称）
1.1.2 乙方：____________（乙方全称）
1.2 合同相关术语定义
1.2.1 室外高低压配电工程：指在室外进行的低压配电室、开闭所、箱式变电站、高压配电线路及其辅助设施的施工工程。
1.2.2 施工期限：指按照本合同约定的工期开始之日起至工程竣工交付之日止的日历天数。
第二章：工程概况
2.1 工程基本情况
2.1.1 工程名称：____________（工程名称）
2.1.2 工程地点：____________（工程地点）
2.1.3 工程规模：____________（工程规模）
2.2 工程设计要求
2.2.1 设计规范：____________（设计规范）
2.2.2 设计文件：____________（设计文件）
2.3 工程规模及施工内容
2.3.1 施工内容：____________（施工内容）
2.3.2 工程规模：____________（工程规模）
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.1.1 合同总价：____________（合同总价）
3.1.2 币种：____________（币种）
3.2 价格调整条件
3.2.1 价格调整条件：____________（价格调整条件）
3.3 支付方式及进度
3.3.1 支付方式：____________（支付方式）
3.3.2 支付进度：____________（支付进度）
第四章：施工工期
4.1 施工期限
4.1.1 施工开始日期：____________（施工开始日期）
4.1.2 施工竣工日期：____________（施工竣工日期）
4.2 工期延误及延期
4.2.1 工期延误：____________（工期延误）
4.2.2 延期申请：____________（延期申请）
第五章：施工质量
5.1 质量标准及要求
5.1.1 质量标准：____________（质量标准）
5.1.2 质量要求：____________（质量要求）
5.2 质量检查与验收
5.2.1 检查方式：____________（检查方式）
5.2.2 验收程序：____________（验收程序）
5.3 质量争议的处理
5.3.1 争议解决：____________（争议解决）
第六章：施工材料及设备
6.1 材料及设备供应
6.1.1 材料供应：____________（材料供应）
6.1.2 设备供应：____________（设备供应）
6.2 材料及设备验收
6.2.1 验收标准：____________（验收标准）
6.2.2 验收程序：____________（验收程序）
6.3 材料及设备保管与使用
6.3.1 保管要求：____________（保管要求）
6.3.2 使用规范：____________（使用规范）
第八章：环境保护与文明施工
8.1 环境保护要求
8.1.1 环保标准：____________（环保标准）
8.1.2 环保措施：____________（环保措施）
8.2 文明施工规范
8.2.1 施工规范：____________（施工规范）
8.2.2 文明施工要求：____________（文明施工要求）
8.3 环保及文明施工的监督与检查
8.3.1 监督方式：____________（监督方式）
8.3.2 检查程序：____________（检查程序）
第九章：合同的变更与解除
9.1 合同变更条件
9.1.1 变更条件：____________（变更条件）
9.1.2 变更程序：____________（变更程序）
9.2 合同解除条件
9.2.1 解除条件：____________（解除条件）
9.2.2 解除程序：____________（解除程序）
第十章：违约责任
10.1 违约行为及责任
10.1.1 违约行为：____________（违约行为）
10.1.2 责任承担：____________（责任承担）
10.2 违约赔偿
10.2.1 赔偿标准：____________（赔偿标准）
10.2.2 赔偿程序：____________（赔偿程序）
第十一章：争议解决
11.1 争议的解决方式
11.1.1 争议解决方式：____________（争议解决方式）
11.1.2 仲裁或诉讼地点：____________（仲裁或诉讼地点）
11.2 适用法律
11.2.1 适用法律：____________（适用法律）
第十二章：其他条款
12.1 合同的生效、终止与解除
12.1.1 生效条件：____________（生效条件）
12.1.2 终止条件：____________（终止条件）
12.1.3 解除条件：____________（解除条件）
12.2 保密条款
12.2.1 保密内容：____________（保密内容）
12.2.2 保密期限：____________（保密期限）
12.3 不可抗力
12.3.1 不可抗力定义：____________（不可抗力定义）
12.3.2 不可抗力后果处理：____________（不可抗力后果处理）
12.4 附件
12.4.1 附件名称：____________（附件名称）
12.4.2 附件内容：____________（附件内容）
第十三章：合同的签订与备案
13.1 合同签订
13.1.1 签订日期：____________（签订日期）
13.1.2 签订地点：____________（签订地点）
13.2 合同备案及履行
13.2.1 备案日期：____________（备案日期）
13.2.2 履行监督：____________（履行监督）
第十四章：附则
14.1 合同附件
14.1.1 附件名称：____________（附件名称）
14.1.2 附件内容：____________（附件内容）
14.2 合同的修订与补充
14.2.1 修订条件：____________（修订条件）
14.2.2 补充内容：____________（补充内容）
14.3 合同解除或终止后的权利与义务
14.3.1 解除或终止后的权利：____________（权利）
14.3.2 解除或终止后的义务：____________（义务）
[合同方签字区域]
甲方签字：____________
日期：____________
乙方签字：____________
日期：____________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方指定分包商
甲方有权指定分包商完成合同中约定的部分工程。乙方应接受甲方的分包商，并与其签订分包合同。分包商的施工质量、安全及环境保护等要求应符合本合同的相关规定。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、安全及环境保护等符合合同要求。乙方应提供必要的便利条件，协助甲方进行监督。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据工程实际情况对本合同约定的工程内容、规模、设计等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用。
1.4 甲方终止权
甲方有权在合同履行过程中终止合同。若甲方终止合同，乙方应立即停止施工，并按照甲方的要求进行工程交接。甲方应支付乙方已完成的工程价款，但不负赔偿责任。
二、乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方质量保证
乙方应对施工过程中的质量问题负责，并承担因质量问题引起的返工、维修、拆除等费用。工程竣工后，乙方应承担一年内的质量保修责任。
2.2 乙方工期保证
乙方应确保按照合同约定的工期完成工程。若乙方延误工期，应按照合同约定向甲方支付违约金。
2.3 乙方安全责任
乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的人员安全及工程安全。若发生安全事故，乙方应承担相应责任，并负责安全事故的处理。
2.4 乙方环境保护责任
乙方应按照相关法律法规及本合同的要求，做好施工现场的环境保护工作。若乙方违反环境保护规定，应承担相应责任，并接受政府的处罚。
三、第三方中介时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的选定
甲方和乙方同意共同选定一家具有专业资质的第三方中介机构，作为本合同的监理单位，对施工现场进行监督和检查。
3.2 第三方中介的职责
第三方中介应按照合同约定的标准，对乙方的施工质量、安全及环境保护等进行检查。第三方中介应提供真实的监理报告，并对监理结果负责。
3.3 第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的费用金额及支付方式。
3.4 第三方中介的变更和终止
甲方和乙方均有权在合同履行过程中，因特殊情况需要变更或终止第三方中介。变更或终止第三方中介时，双方应协商确定新的中介机构。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸及技术规范
2. 工程量清单
3. 施工方案及施工组织设计
4. 材料及设备采购合同
5. 安全文明施工措施及环境保护方案
6. 工程质量保修书
7. 合同履行过程中的变更协议
8. 合同解除或终止协议
9. 保密协议
10. 不可抗力事件证明文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
1.1 不按约定时间支付工程价款
1.2 不履行合同约定的义务
1.3 干涉乙方正常施工过程
2. 乙方违约行为
2.1 不按约定标准完成工程
2.2 延误工期
2.3 施工安全事故
2.4 违反环境保护规定
3. 第三方中介违约行为
3.1 不履行监理职责
3.2 提供的监理报告不真实
3.3 不按约定提供服务
三、法律名词及解释：
1. 室外高低压配电工程：指在室外进行的低压配电室、开闭所、箱式变电站、高压配电线路及其辅助设施的施工工程。
2. 施工期限：指按照本合同约定的工期开始之日起至工程竣工交付之日止的日历天数。
3. 质量保修书：指乙方对施工过程中的质量问题承担责任，并承担因质量问题引起的返工、维修、拆除等费用的书面文件。
4. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程变更
1.1 变更原因：设计变更、甲方要求等
1.2 变更程序：双方协商确定变更内容，签订变更协议
2. 工期延误
2.1 延误原因：不可抗力、乙方原因等
2.2 延误处理：根据合同约定，协商确定延期天数及违约金
3. 质量争议
3.1 争议解决：双方协商或申请第三方中介评估
3.2 争议处理：根据评估结果，确定责任方并协商解决
4. 安全事故处理
4.1 事故报告：乙方及时报告甲方及第三方中介
4.2 事故调查：第三方中介进行调查，提供调查报告
4.3 事故处理：根据调查报告，确定责任方并协商解决
五、所有应用场景：
1. 适用于室外高低压配电工程施工合同
2. 适用于合同双方为法人或其他合法组织
3. 适用于合同履行过程中涉及的材料采购、设备供应、施工安全、环境保护等方面
4. 适用于合同双方因履行合同产生的违约行为及争议解决
5. 适用于合同双方在施工过程中遇到不可抗力等特殊情况