资源描述
编号:__________
全新电动门安装施工合同书下载2025年通用
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
全新电动门安装施工合同书2025年通用
合同目录
第一章:总则
1.1 合同双方的含义和信息
1.2 合同文件的组成和解释顺序
1.3 合同的生效和终止条件
1.4 法律法规的适用
1.5 合同争议的解决方式
第二章:工程概况
2.1 工程项目的性质、规模和地点
2.2 工程的主要施工内容和要求
2.3 工程的进度计划和交付日期
2.4 工程的质量和安全要求
第三章:合同价格
3.1 合同的总价和支付方式
3.2 合同价格的调整条件和方法
3.3 预付款和进度付款的数额及时间
3.4 竣工结算的方式和时间
3.5 合同价款的风险承担
第四章:施工范围和责任
4.1 承包人的施工范围和责任
4.2 发包人的责任和义务
4.3 发包人和承包人的权利和义务
4.4 工程变更和增减工程的处理
第五章:施工进度和质量
5.1 施工进度计划和关键节点
5.2 工程质量标准和检验方法
5.3 工程进度和质量的监督和检查
5.4 工程延误和质量问题的处理
第六章:安全生产和环保措施
6.1 安全生产的要求和措施
6.2 职业健康安全管理和环境保护
6.3 安全事故的处理程序
6.4 安全生产和环保设施的验收
第七章:合同的变更和解除
7.1 合同变更的条件和程序
7.2 合同解除的条件和程序
7.3 合同变更和解除的法律后果
第八章:违约责任
8.1 承包人的违约行为和责任
8.2 发包人的违约行为和责任
8.3 违约责任的计算方法和赔偿限额
第九章:争议解决
9.1 争议解决的途径和方法
9.2 仲裁或诉讼的地点和法院
9.3 仲裁或诉讼的适用法律
第十章:合同的转让和分包
10.1 合同转让的条件和程序
10.2 分包工程的审批和管理
10.3 分包商的责任和义务
第十一章:合同的履行和验收
11.1 合同履行的地点和方式
11.2 工程验收的标准和程序
11.3 工程验收的日期和地点
11.4 工程验收后的保修和维护
第十二章:合同的信息和保密
12.1 合同信息的传递和保管
12.2 保密信息的范围和期限
12.3 违反保密义务的责任和赔偿
第十三章:不可抗力
13.1 不可抗力的定义和范围
13.2 不可抗力事件的应对措施
13.3 不可抗力事件的后果和处理
第十四章:其他条款
14.1 合同的签订地点和日期
14.2 合同的附件和附录
14.3 合同的修订和补充
14.4 合同的解除和终止
合同编号_________
第一章:总则
1.1 合同双方的含义和信息
1.1.1 承包人名称:_________
1.1.2 发包人名称:_________
1.1.3 合同编号:_________
1.1.4 合同日期:_________
1.2 合同文件的组成和解释顺序
1.2.1 合同协议书
1.2.2 中标通知书(如有)
1.2.3 投标文件
1.2.4 专用合同条款
1.2.5 通用合同条款
1.2.6 技术文件
1.2.7 其他文件
1.3 合同的生效和终止条件
1.3.1 合同的生效条件:_________
1.3.2 合同的终止条件:_________
1.4 法律法规的适用
1.4.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
1.5 合同争议的解决方式
1.5.1 双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
1.5.2 若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第二章:工程概况
2.1 工程项目的性质、规模和地点
2.1.1 项目性质:_________
2.1.2 项目规模:_________
2.1.3 项目地点:_________
2.2 工程的主要施工内容和要求
2.2.1 主要施工内容:_________
2.2.2 施工要求:_________
2.3 工程的进度计划和交付日期
2.3.1 工程进度计划:_________
2.3.2 工程交付日期:_________
2.4 工程的质量和安全要求
2.4.1 工程质量要求:_________
2.4.2 安全生产要求:_________
第三章:合同价格
3.1 合同的总价和支付方式
3.1.1 合同总价:_________
3.1.2 支付方式:_________
3.2 合同价格的调整条件和方法
3.2.1 价格调整条件:_________
3.2.2 价格调整方法:_________
3.3 预付款和进度付款的数额及时间
3.3.1 预付款数额:_________
3.3.2 预付款支付时间:_________
3.3.3 进度付款数额:_________
3.3.4 进度付款时间:_________
3.4 竣工结算的方式和时间
3.4.1 竣工结算方式:_________
3.4.2 竣工结算时间:_________
3.5 合同价款的风险承担
3.5.1 价格风险承担:_________
第四章:施工范围和责任
4.1 承包人的施工范围和责任
4.1.1 施工范围:_________
4.1.2 责任:_________
4.2 发包人的责任和义务
4.2.1 发包人责任:_________
4.2.2 发包人义务:_________
4.3 发包人和承包人的权利和义务
4.3.1 发包人权利:_________
4.3.2 承包人权利:_________
4.3.3 发包人义务:_________
4.3.4 承包人义务:_________
4.4 工程变更和增减工程的处理
4.4.1 变更处理程序:_________
4.4.2 增减工程处理方式:_________
第五章:施工进度和质量
5.1 施工进度计划和关键节点
5.1.1 施工进度计划:_________
5.1.2 关键节点:_________
5.2 工程质量标准和检验方法
5.2.1 质量标准:_________
5.2.2 检验方法:_________
5.3 工程进度和质量的监督和检查
5.3.1 监督和检查程序:_________
5.3.2 监督和检查机构:_________
5.4 工程延误和质量问题的处理
5.4.1 延误处理方式:_________
5.4.2
第八章:违约责任
8.1 承包人的违约行为和责任
8.1.1 违约行为:_________
8.1.2 违约责任:_________
8.2 发包人的违约行为和责任
8.2.1 违约行为:_________
8.2.2 违约责任:_________
8.3 违约责任的计算方法和赔偿限额
8.3.1 计算方法:_________
8.3.2 赔偿限额:_________
第九章:争议解决
9.1 争议解决的途径和方法
9.1.1 途径:_________
9.1.2 方法:_________
9.2 仲裁或诉讼的地点和法院
9.2.1 地点:_________
9.2.2 法院:_________
9.3 仲裁或诉讼的适用法律
9.3.1 适用法律:_________
第十章:合同的转让和分包
10.1 合同转让的条件和程序
10.1.1 条件:_________
10.1.2 程序:_________
10.2 分包工程的审批和管理
10.2.1 审批:_________
10.2.2 管理:_________
10.3 分包商的责任和义务
10.3.1 分包商责任:_________
10.3.2 分包商义务:_________
第十一章:合同的履行和验收
11.1 合同履行的地点和方式
11.1.1 地点:_________
11.1.2 方式:_________
11.2 工程验收的标准和程序
11.2.1 标准:_________
11.2.2 程序:_________
11.3 工程验收的日期和地点
11.3.1 日期:_________
11.3.2 地点:_________
11.4 工程验收后的保修和维护
11.4.1 保修期限:_________
11.4.2 维护责任:_________
第十二章:合同的信息和保密
12.1 合同信息的传递和保管
12.1.1 传递方式:_________
12.1.2 保管责任:_________
12.2 保密信息的范围和期限
12.2.1 范围:_________
12.2.2 期限:_________
12.3 违反保密义务的责任和赔偿
12.3.1 责任:_________
12.3.2 赔偿:_________
第十三章:不可抗力
13.1 不可抗力的定义和范围
13.1.1 定义:_________
13.1.2 范围:_________
13.2 不可抗力事件的应对措施
13.2.1 措施:_________
13.3 不可抗力事件的后果和处理
13.3.1 后果:_________
13.3.2 处理:_________
第十四章:其他条款
14.1 合同的签订地点和日期
14.1.1 地点:_________
14.1.2 日期:_________
14.2 合同的附件和附录
14.2.1 附件:_________
14.2.2 附录:_________
14.3 合同的修订和补充
14.3.1 修订程序:_________
14.3.2 补充内容:_________
14.4 合同的解除和终止
14.4.1 解除条件:_________
14.4.2 终止程序:_________
(合同方签字)
_________________________
发包人代表签字:_________
日期:_________
_________________________
承包人代表签字:_________
日期:_________
多方为主导时的,附件条款及说明
附件一:甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方变更要求
甲方在不影响乙方的正常施工进度和质量的前提下,有权根据项目的实际需要对施工内容、工程进度、质量标准等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知,及时调整施工计划和方案,并报甲方审批。变更导致的费用增减按双方协商确定的方式处理。
1.2 甲方监督和检查
甲方有权对施工过程进行监督和检查,以确保工程进度和质量符合合同要求。乙方应配合甲方的监督和检查,提供必要的信息和资料,并按照甲方的要求进行整改。
1.3 甲方指令的遵守
乙方应严格遵守甲方的各项指令和要求,包括但不限于施工方案的执行、工程进度的控制、质量标准的遵守等。乙方不得违反甲方的指令,否则应承担相应的违约责任。
附件二:乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方施工方案的提交
乙方应在合同签订后十个工作日内提交详细的施工方案,包括施工工艺、施工组织设计、施工进度计划等。甲方应在收到施工方案后十个工作日内给予审批或提出修改意见。
2.2 乙方工程质量的保证
乙方应保证施工质量符合国家法律法规、行业标准和甲方的要求。乙方应对施工过程中的质量问题负责并及时整改。如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担修复费用和赔偿责任。
2.3 乙方工程进度的控制
乙方应按照合同约定的施工进度计划进行施工,确保工程按时交付。乙方不得无故拖延工期,否则应按照合同约定承担违约责任。
附件三:第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方和乙方的关系,确保合同的顺利实施。第三方中介应公正、中立地处理双方的争议和问题,并协助双方履行合同义务。
3.2 第三方中介的费用和支付
第三方中介的费用由甲方和乙方协商确定,并在合同中约定。第三方中介的费用支付方式按合同约定执行。如因第三方中介的原因导致合同履行出现问题,第三方中介应承担相应的责任。
3.3 第三方中介的保密义务
第三方中介应对合同双方的商业秘密和隐私信息保密,不得泄露给任何第三方。第三方中介违反保密义务的,应承担违约责任并赔偿损失。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 附件一:甲方为主导时的附加条款及说明
2. 附件二:乙方为主导时的附加条款及说明
3. 附件三:第三方中介为主导时的附加条款及说明
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约行为及认定:
1.1 未按约定时间审批乙方施工方案
1.2 未按约定提供施工所需资料或条件
1.3 未按约定时间支付进度款或尾款
1.4 未按约定要求对乙方施工过程进行监督和检查
1.5 其他违反合同约定的行为
2. 乙方违约行为及认定:
2.1 未按约定时间提交施工方案
2.2 施工质量不符合约定标准
2.3 工程进度严重拖延
2.4 未按约定配合甲方监督和检查
2.5 其他违反合同约定的行为
3. 第三方中介违约行为及认定:
3.1 未公正、中立地处理双方争议和问题
3.2 泄露合同双方的商业秘密和隐私信息
3.3 其他违反合同约定的行为
三、法律名词及解释:
1. 违约行为:指合同一方或多方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。
2. 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。
3. 合同解除:指合同一方或双方根据合同约定或法律规定,终止合同关系的行为。
4. 赔偿责任:指因违约行为给对方造成损失时,违约方应承担的赔偿责任。
5. 争议解决:指合同双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决的过程。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 施工进度延误:
解决办法:协商调整施工计划,合理分配人力资源,确保工程按时交付。
2. 施工质量问题:
解决办法:及时整改,必要时更换施工材料或重新施工,确保质量符合要求。
3. 合同条款不明确:
解决办法:双方进一步明确合同条款,签订补充协议,确保合同的明确性和可执行性。
4. 争议和纠纷:
解决办法:通过友好协商解决,协商不成的,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
五、所有应用场景:
1. 适用于新建、改建、扩建的电动门安装工程。
2. 适用于公共建筑、商业设施、住宅小区等场所的电动门安装。
3. 适用于需要专业电动门安装公司提供服务的情况。
4. 适用于甲方为政府部门、企事业单位、个人等不同主体的情况。
5. 适用于乙方为具有电动门安装资质的专业公司或个人承包商的情况。
6. 适用于第三方中介为具备相关资质的中介机构或个人代理的情况。
展开阅读全文