工程施工合同书的索赔2025年通用.docx

编号：__________

工程施工合同书的索赔2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

工程施工合同书的索赔2025年通用
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 术语定义
1.3.1 工程施工
1.3.2 索赔
1.3.3 合同工期
1.3.4 违约行为
1.3.5 经济损失
第二章：合同条款
2.1 合同的签订与生效
2.2 合同的履行与监督
2.3 合同的变更与解除
2.4 合同的终止与解除
2.5 争议解决
第三章：工程施工
3.1 工程概况
3.2 工程设计
3.3 工程施工方案
3.4 工程质量标准
3.5 工程进度计划
第四章：索赔范围及条件
4.1 索赔范围
4.2 索赔条件
4.3 索赔有效期
第五章：索赔程序
5.1 索赔意向通知
5.2 索赔资料提交
5.3 索赔审核
5.4 索赔答复
5.5 索赔仲裁或诉讼
第六章：索赔证据及材料
6.1 索赔证据种类
6.2 索赔证据提交要求
6.3 证据的有效性及真实性
第七章：索赔金额及支付
7.1 索赔金额计算方法
7.2 支付方式及时间
7.3 支付凭证
第八章：违约责任
8.1 甲方违约责任
8.2 乙方违约责任
8.3 违约赔偿金额计算及支付
第九章：不可抗力
9.1 不可抗力事件
9.2 不可抗力导致的后果
9.3 不可抗力的证明及认定
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁机构及地点
10.3 诉讼管辖法院及地点
第十一章：合同的生效、修改和解除
11.1 合同的生效条件
11.2 合同的修改
11.3 合同的解除
第十二章：其他条款
12.1 保密条款
12.2 广告及宣传条款
12.3 知识产权保护条款
12.4 法律法规规定的其他条款
第十三章：附件
13.1 工程施工合同书
13.2 工程施工图纸及技术资料
13.3 工程施工预算及支付凭证
13.4 工程施工进度计划及报告
13.5 其他与工程施工相关的文件
第十四章：合同的签署、盖章及备案
14.1 合同签署时间
14.2 合同盖章要求
14.3 合同备案及公示
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称：_________
1.1 甲方地址：_________
1.2 乙方名称：_________
1.2 乙方地址：_________
1.3 术语定义：
1.3.1 工程施工：指按照合同约定的工程设计、施工方案和技术规范进行的建筑工程活动。
1.3.2 索赔：指在合同履行过程中，因对方违约或者不可抗力等原因导致自己遭受经济损失或者额外支出，要求对方给予补偿的行为。
1.3.3 合同工期：指合同约定的工程竣工交付使用的时间。
1.3.5 经济损失：指因对方违约或者不可抗力等原因导致的直接经济损失。
第二章：合同条款
2.1 合同的签订与生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.2 合同的履行与监督：双方应当按照合同约定的条款履行各自的义务，并接受对方的监督。
2.3 合同的变更与解除：合同的变更或者解除必须经双方协商一致，并书面确认。
2.4 合同的终止与解除：合同终止或者解除后，乙方应当按照合同约定办理工程结算和交付手续。
2.5 争议解决：双方因履行合同发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第三章：工程施工
3.1 工程概况：工程名称：_________，工程地点：_________，工程规模：_________。
3.2 工程设计：工程设计文件由甲方提供，乙方应当按照设计文件进行施工。
3.3 工程施工方案：乙方应当按照合同约定的工程施工方案进行施工。
3.4 工程质量标准：工程质量应当符合国家相关标准和合同约定的要求。
3.5 工程进度计划：乙方应当按照合同约定的工程进度计划进行施工。
第四章：索赔范围及条件
4.1 索赔范围：乙方因甲方违约或者不可抗力等原因遭受的经济损失和额外支出。
4.2 索赔条件：乙方应当在知道或者应当知道索赔事项之日起一定时间内向甲方提出索赔。
4.3 索赔有效期：乙方应当在工程竣工验收合格之日起一定时间内提出索赔。
第五章：索赔程序
5.1 索赔意向通知：乙方在发生索赔事项后，应当及时通知甲方。
5.2 索赔资料提交：乙方应当在规定时间内向甲方提交索赔报告及有关证据材料。
5.3 索赔审核：甲方收到乙方提交的索赔资料后，应当在规定时间内进行审核。
5.4 索赔答复：甲方审核完毕后，应当在规定时间内向乙方答复索赔处理结果。
5.5 索赔仲裁或诉讼：双方对索赔处理结果仍有争议的，可以向合同签订地仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
第六章：索赔证据及材料
6.1 索赔证据种类：包括但不限于合同文件、施工记录、财务报表、相关法律文件等。
6.2 索赔证据提交要求：证据应当真实、完整、有效，并符合合同约定的提交时间要求。
6.3 证据的有效性及真实性：乙方提交的证据应当真实有效，不得伪造、篡改或者隐瞒。
第八章：违约责任
8.1 甲方违约责任：甲方未按照合同约定履行义务的，应当承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的经济损失。
8.2 乙方违约责任：乙方未按照合同约定履行义务的，应当承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的经济损失。
8.3 违约赔偿金额计算及支付：违约赔偿金额应当按照合同约定或者双方协商确定的方式计算，并在违约行为发生之日起一定时间内支付。
第九章：不可抗力
9.1 不可抗力事件：不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。
9.2 不可抗力导致的后果：因不可抗力事件导致合同无法履行或者造成经济损失的，双方互不承担责任。
9.3 不可抗力的证明及认定：双方应当及时提供不可抗力事件的证明文件，共同认定不可抗力事件的影响及后果。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：双方因履行合同发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
10.2 仲裁机构及地点：如双方同意仲裁解决争议，仲裁机构为_________，仲裁地点为_________。
10.3 诉讼管辖法院及地点：如双方同意诉讼解决争议，诉讼管辖法院为_________，诉讼地点为_________。
第十一章：合同的生效、修改和解除
11.1 合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同的修改：合同的修改必须经双方协商一致，并书面确认。
11.3 合同的解除：合同的解除必须经双方协商一致，并书面确认。
第十二章：其他条款
12.1 保密条款：双方对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务。
12.2 广告及宣传条款：未经对方书面同意，任何一方不得使用对方的名称、标志等进行广告及宣传。
12.3 知识产权保护条款：双方在合同履行过程中产生的知识产权，归各自所有。
12.4 法律法规规定的其他条款：双方应当遵守国家相关法律法规，履行合同约定的义务。
第十三章：附件
13.1 工程施工合同书
13.2 工程施工图纸及技术资料
13.3 工程施工预算及支付凭证
13.4 工程施工进度计划及报告
13.5 其他与工程施工相关的文件
第十四章：合同的签署、盖章及备案
14.1 合同签署时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。
14.2 合同盖章要求：合同盖章必须齐全，否则合同无效。
14.3 合同备案及公示：双方应当按照国家相关规定将合同备案并公示。
甲方（盖章）：_________
代表（签字）：_________
乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________
签订日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊规定
1.1 甲方变更工程：甲方有权根据项目需要变更工程内容、规模、设计等，乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并根据实际情况提出合理的变更费用。
1.2 甲方延期工程：如甲方原因导致工程延期，甲方应承担因此产生的额外费用，包括但不限于乙方窝工费、材料费等。
1.3 甲方提前完成工程：如甲方要求提前完成工程，甲方应支付乙方提前完成所需的额外费用，包括但不限于加班费、加快施工措施费等。
1.4 甲方终止工程：如甲方单方面终止工程，甲方应支付乙方因此产生的费用，包括但不限于乙方已完成工程的价款、乙方损失等。
附加条款二：乙方为主导时的特殊规定
2.1 乙方延误工程：如乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的违约金，并赔偿甲方因此遭受的经济损失。
2.2 乙方质量问题：如乙方施工质量不符合合同约定，乙方应负责修复，并承担修复费用及甲方因此遭受的经济损失。
2.3 乙方安全事故：如乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任，并支付甲方因此遭受的经济损失。
2.4 乙方擅自变更工程：乙方不得擅自变更工程内容、规模、设计等，如乙方未经甲方同意进行变更，甲方有权拒绝支付相应的费用。
附加条款三：第三方中介的特殊规定
3.1 第三方中介职责：第三方中介应按照合同约定，公正、客观地处理双方的争议，并提供专业的咨询服务。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的费用由双方协商确定，并在合同中明确。
3.3 第三方中介的决策：第三方中介的决策具有约束力，双方应按照第三方中介的裁决履行合同义务。
3.4 第三方中介的更换：如双方对第三方中介的处理结果有重大分歧，双方均有权提出更换中介的要求，并重新协商确定新的第三方中介。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程施工合同书
2. 工程施工图纸及技术资料
3. 工程施工预算及支付凭证
4. 工程施工进度计划及报告
5. 其他与工程施工相关的文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按照合同约定履行义务
未按时支付工程款项
提前终止工程
变更工程未协商一致
2. 乙方违约行为：
延误工程进度
工程质量不符合约定
安全事故发生
未经甲方同意擅自变更工程
3. 违约行为的认定：
违约行为应根据合同条款及实际情况进行认定
违约行为的具体认定应由第三方中介机构进行判断
违约行为导致的损失应根据合同约定及实际情况进行赔偿
三、法律名词及解释：
1. 工程施工：指按照合同约定的工程设计、施工方案和技术规范进行的建筑工程活动。
2. 索赔：指在合同履行过程中，因对方违约或者不可抗力等原因导致自己遭受经济损失或者额外支出，要求对方给予补偿的行为。
3. 不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
4. 违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的违约赔偿金。
5. 第三方中介：指由双方共同选定，协助处理合同争议的独立第三方机构。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
及时沟通，协商调整工期
必要时签订进度调整协议
2. 工程质量问题：
严格按照设计规范和质量标准施工
定期质量检查，及时整改
3. 安全事故处理：
立即报告并采取应急措施
配合相关部门进行调查处理
4. 合同争议解决：
通过友好协商解决
如协商不成，可提交第三方中介机构进行调解
调解不成的，可以向人民法院提起诉讼
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建筑工程的施工合同
2. 适用于需要延期、提前完成或终止工程的场景
3. 适用于工程质量不符合约定导致索赔的场景
4. 适用于因不可抗力导致工程受到影响的场景
5. 适用于合同争议的解决及违约行为的认定场景