软包施工合同书范本(2025版).docx

编号：__________

软包施工合同书范本(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

软包施工合同书范本(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同当事人
1.3 合同文件的组成
1.4 合同的生效、变更和解除
1.5 合同的争议解决
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程单价
2.5 工程总价
第三章：施工范围及要求
3.1 施工范围
3.2 施工内容
3.3 施工标准
3.4 施工质量要求
3.5 施工安全要求
第四章：工期及进度计划
4.1 工期要求
4.2 施工进度计划
4.3 工期延误及提前完工的处理
第五章：材料及设备
5.1 材料供应及要求
5.2 设备供应及要求
5.3 材料和设备的质量验收
5.4 材料和设备的安全使用
第六章：施工人员管理
6.1 施工队伍的组建
6.2 施工人员的资质要求
6.3 施工人员的安全培训和教育
6.4 施工人员的劳动保障
第七章：质量控制与验收
7.1 质量控制体系
7.2 质量检查与验收
7.3 质量问题的处理
7.4 工程保修
第八章：合同价款及支付
8.1 合同价款的确定
8.2 支付方式及时间
8.3 价款调整
8.4 工程预付款及进度款
8.5 质量保证金
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任的处理
9.3 不可抗力
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章：合同的变更、解除和终止
11.1 合同变更
11.2 合同解除
11.3 合同终止
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.2 广告宣传
12.3 知识产权保护
12.4 环境保护
第十三章：合同的生效、终止和解除
13.1 合同的生效
13.2 合同的终止
13.3 合同的解除
第十四章：附件
14.1 附件一：工程量清单
14.2 附件二：材料及设备清单
14.3 附件三：施工图纸
14.4 附件四：验收标准和方法
14.5 附件五：其他相关文件
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同签订依据
1.1.1 本合同是根据《中华人民共和国合同法》的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。
1.1.2 本合同的签订，是根据国家关于建设工程的法律法规、工程技术标准和工程质量要求，以及双方的合法权益。
1.2 合同当事人
1.2.1 甲方：（全称）
1.2.2 乙方：（全称）
1.3 合同文件的组成
1.3.1 本合同文件包括：合同协议书、专用条款、通用条款、工程量清单、材料及设备清单、施工图纸、技术说明书、施工组织设计等。
1.4 合同的生效、变更和解除
1.4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限至工程竣工验收合格并支付完毕所有款项之日终止。
1.4.2 合同的变更和解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。
1.5 合同的争议解决
1.5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
1.5.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：（工程名称）
2.2 工程地点：（工程地点）
2.3 工程规模：（工程规模）
2.4 工程单价：（工程单价）
2.5 工程总价：（工程总价）
第三章：施工范围及要求
3.1 施工范围
3.1.1 乙方应按照专用条款和通用条款的规定，完成合同约定的施工内容。
3.1.2 乙方应按照施工图纸、技术说明书和施工组织设计的要求进行施工。
3.2 施工内容
3.2.1 施工内容具体包括：（详细列明施工内容）
3.3 施工标准
3.3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和专用条款约定的标准进行施工。
3.4 施工质量要求
3.4.1 乙方应保证工程质量符合国家标准、行业标准和专用条款约定的质量要求。
3.5 施工安全要求
3.5.1 乙方应严格按照国家关于建筑工程安全生产的法律、法规、工程技术标准和施工组织设计的要求，确保施工安全。
第四章：工期及进度计划
4.1 工期要求
4.1.1 乙方应按照专用条款约定的工期要求完成工程。
4.2 施工进度计划
4.2.1 乙方应根据施工组织设计制定施工进度计划，并报甲方备案。
4.3 工期延误及提前完工的处理
4.3.1 乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。
4.3.2 乙方如提前完工，应按照专用条款约定的方式进行提前完工的验收。
第五章：材料及设备
5.1 材料供应及要求
5.1.1 乙方应按照专用条款和通用条款约定的材料供应要求，提供合格的材料。
5.2 设备供应及要求
5.2.1 乙方应按照专用条款和通用条款约定的设备供应要求，提供合格的设备。
5.3 材料和设备的质量验收
5.3.1 甲方应按照专用条款约定的质量验收标准和方法，对乙方提供的材料和设备进行验收。
5.4 材料和设备的安全使用
5.4.1 乙方应保证材料和设备的安全使用，并对其进行定期检查和维护。
第六章：施工人员管理
6.1 施工队伍的组建
6.1.1 乙方应按照专用条款约定的要求，组建施工队伍。
6.2 施工人员的资质要求
6.2.1 乙方应确保施工人员具备相应的资质和技能。
6.3 施工人员的安全培训和教育
6.3.1 乙方应定期对施工人员进行安全培训和教育。
6.4 施工人员的劳动保障
6.4.1 乙方应按照国家关于劳动保障的法律法规，为施工人员办理相应的保险，并支付劳动报酬。
第七章：质量控制与验收
7.1 质量控制体系
7.1.1 乙方应建立完善的质量控制体系，保证工程质量。
7.2 质量检查与验收
7.2.1 甲方应按照专用条款约定的时间和方式，对工程质量进行检查和验收。
7.3 质量问题的处理
7.3.1 乙方应
第八章：合同价款及支付
8.1 合同价款的确定
8.1.1 合同价款根据工程量清单、材料及设备清单、施工图纸等文件确定。
8.2 支付方式及时间
8.2.1 支付方式为银行转账，支付时间按照专用条款约定的时间进行。
8.3 价款调整
8.3.1 价款的调整按照专用条款约定的方式进行。
8.4 工程预付款及进度款
8.4.1 工程预付款为合同总价款的30%，预付款在工程开工后一个月内支付。
8.4.2 工程进度款按照专用条款约定的比例和时间进行支付。
8.5 质量保证金
8.5.1 质量保证金为合同总价款的5%，工程竣工验收合格后一个月内支付。
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.1.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。
9.1.2 甲方未按照约定时间支付价款，乙方有权暂停施工，并追究甲方违约责任。
9.2 违约责任的处理
9.2.1 违约方应承担相应的违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
9.3 不可抗力
9.3.1 不可抗力事件发生后，双方应立即协商，根据实际情况部分或全部免除违约责任。
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
10.1.1 双方应通过友好协商解决争议。
10.1.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一章：合同的变更、解除和终止
11.1 合同变更
11.1.1 合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
11.2 合同解除
11.2.1 合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。
11.3 合同终止
11.3.1 合同终止条件如下：（详细列明终止条件）
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.1.1 双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
12.2 广告宣传
12.2.1 未经对方同意，任何一方不得使用对方的名义进行广告宣传。
12.3 知识产权保护
12.3.1 双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权利。
12.4 环境保护
12.4.1 乙方应按照国家关于环境保护的法律法规，做好施工现场的环境保护工作。
第十三章：合同的生效、终止和解除
13.1 合同的生效
13.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
13.2 合同的终止
13.2.1 合同终止条件如下：（详细列明终止条件）
13.3 合同的解除
13.3.1 合同解除条件如下：（详细列明解除条件）
第十四章：附件
14.1 附件一：工程量清单
14.2 附件二：材料及设备清单
14.3 附件三：施工图纸
14.4 附件四：验收标准和方法
14.5 附件五：其他相关文件
合同双方签字：
甲方：（签字）
乙方：（签字）
签订日期：（年月日）
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊规定
1.1 甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查，乙方可根据实际情况提供必要的协助。
1.2 甲方应按照约定时间支付合同价款，如延迟支付，应支付延迟付款的利息，延迟付款利息按照中国人民银行同期贷款利率计算。
1.3 甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施，确保乙方正常施工。
1.4 甲方应负责办理工程所需的各类手续和证件，包括但不限于施工许可、安全审查等。
1.5 甲方应承担因不可抗力事件导致的工程损失，并根据实际情况部分或全部免除乙方的违约责任。
附加条款二：乙方为主导时的特殊规定
2.1 乙方应按照合同约定及甲方的要求，按时完成施工，并保证工程质量符合相关标准。
2.2 乙方应在施工过程中，确保施工安全，采取必要的安全防护措施，防止事故的发生。
2.3 乙方应按照约定时间提交进度报告和质量报告，接受甲方的监督和检查。
2.4 乙方应协助甲方办理工程所需的各类手续和证件，并提供必要的文件和资料。
2.5 乙方应承担因不可抗力事件导致的工程损失，并根据实际情况部分或全部免除甲方的违约责任。
附加条款三：第三方中介为主导时的特殊规定
3.1 第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，确保甲乙双方的合法权益。
3.2 第三方中介应按照约定时间完成调解、协调工作，如延迟履行，应承担相应的违约责任。
3.3 第三方中介应保密双方提供的商业秘密及个人隐私，未经双方同意，不得向第三方披露。
3.4 第三方中介应公正地处理合同争议，如发现一方存在违法行为，应及时报告相关部门。
3.5 第三方中介应收取合理的调解、协调费用，费用由双方协商确定。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：工程量清单
2. 附件二：材料及设备清单
3. 附件三：施工图纸
4. 附件四：验收标准和方法
5. 附件五：其他相关文件
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。
2. 甲方未按照约定时间支付价款，乙方有权暂停施工，并追究甲方违约责任。
3. 乙方未按照约定标准提供材料和设备，甲方有权拒绝接收，并要求乙方更换或修复。
4. 乙方未按照约定时间提交进度报告和质量报告，甲方有权要求乙方支付延迟违约金。
5. 甲方未按照约定时间提供施工场地、基础设施，导致乙方无法正常施工，甲方应承担违约责任。
6. 不可抗力事件导致合同无法履行，根据实际情况部分或全部免除违约责任。
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方为实现特定目的，明确相互权利义务的协议。
2. 甲方：指合同中承担义务的一方。
3. 乙方：指合同中享有权利的一方。
4. 第三方中介：指在合同履行过程中，协助甲方和乙方进行调解、协调的独立第三方。
5. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
6. 违约金：指一方未履行合同约定的义务，应支付给对方的经济赔偿。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 问题：甲方延迟支付价款
解决办法：乙方可以与甲方协商，要求按时支付价款，必要时可依法申请仲裁或提起诉讼。
2. 问题：乙方未按约定时间完成工程
解决办法：甲方可以与乙方协商，要求乙方按时完成工程，必要时可依法申请仲裁或提起诉讼。
3. 问题：材料和设备质量不符合要求
解决办法：甲方可以拒绝接收不符合要求的材料和设备，并要求乙方更换或修复。
4. 问题：施工过程中发生安全事故
解决办法：乙方应立即采取措施防止事故扩大，并报告甲方和相关部门，按照法律法规进行处理。
5. 问题：合同争议无法协商解决
解决办法：可以依法申请第三方中介进行调解、协调，或直接向仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。
五、所有应用场景：
1. 适用于建筑安装工程、装修工程、园林绿化工程等施工合同。
2. 适用于各类材料和设备的供应和安装合同。
3. 适用于施工人员派遣、施工队伍组建等人力资源服务合同。
4. 适用于工程设计、咨询、监理等专业技术服务合同。
5. 适用于与施工相关的运输、仓储、物流等服务合同。