资源描述
编号:__________
2025建设工程施工简单合同书范本
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025建设工程施工简单合同书范本
合同目录
第一章:总则
1.1 合同当事人
1.2 合同签订依据
1.3 合同效力
1.4 合同履行地点和方式
第二章:工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章:合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 预付款
3.4 进度付款
3.5 竣工结算
3.6 违约金
第四章:合同履行
4.1 承包人义务
4.2 发包人义务
4.3 工程进度
4.4 工程质量
4.5 安全管理
第五章:材料与设备
5.1 材料供应
5.2 设备供应
5.3 质量标准
5.4 验收程序
第六章:工程变更
6.1 变更范围
6.2 变更程序
6.3 变更价款
第七章:工程保修
7.1 保修范围
7.2 保修期限
7.3 保修责任
第八章:违约责任
8.1 承包人违约
8.2 发包人违约
8.3 违约赔偿
第九章:争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁
9.3 诉讼
第十章:合同的解除
10.1 解除条件
10.2 解除程序
10.3 解除后的责任处理
第十一章:合同的转让
11.1 转让条件
11.2 转让程序
第十二章:附则
12.1 合同的生效、变更和解除
12.2 合同的保管
12.3 合同用词
12.4 合同争议的解决
第十三章:附件
13.1 工程图纸
13.2 技术规范
13.3 材料设备清单
第十四章:其他
14.1 保密条款
14.2 不可抗力
14.3 合同的修订
14.4 合同的终止
合同编号:2025建设工程施工简单合同书范本
第一章:总则
1.1 合同当事人
(1.1.1)发包人:__________
(1.1.2)承包人:__________
1.2 合同签订依据
(1.2.1)国家相关法律法规
(1.2.2)工程图纸及技术规范
1.3 合同效力
(1.3.1)合同自双方签字盖章之日起生效
(1.3.2)合同有效期至工程竣工验收合格之日止
1.4 合同履行地点和方式
(1.4.1)履行地点:__________
(1.4.2)履行方式:__________
第二章:工程概况
2.1 工程名称
(2.1.1)工程全称:__________
2.2 工程地点
(2.2.1)工程地址:__________
2.3 工程规模
(2.3.1)工程规模描述:__________
2.4 工程内容
(2.4.1)工程内容包括:__________
第三章:合同价格
3.1 合同总价
(3.1.1)合同总价:__________
3.2 价格调整
(3.2.1)价格调整因素:__________
(3.2.2)价格调整程序:__________
3.3 预付款
(3.3.1)预付款金额:__________
(3.3.2)预付款支付时间:__________
3.4 进度付款
(3.4.1)进度付款比例:__________
(3.4.2)进度付款时间:__________
3.5 竣工结算
(3.5.1)竣工结算金额:__________
(3.5.2)竣工结算时间:__________
3.6 违约金
(3.6.1)违约金计算方式:__________
(3.6.2)违约金支付时间:__________
第四章:合同履行
4.1 承包人义务
(4.1.1)承包人应按合同约定完成工程
(4.1.2)承包人应遵守国家法律法规及安全规范
4.2 发包人义务
(4.2.1)发包人应按合同约定支付合同价款
(4.2.2)发包人应提供施工所需的现场及设施
4.3 工程进度
(4.3.1)工程进度要求:__________
4.4 工程质量
(4.4.1)工程质量标准:__________
(4.4.2)工程质量验收程序:__________
4.5 安全管理
(4.5.1)安全管理要求:__________
(4.5.2)安全事故处理程序:__________
第五章:材料与设备
5.1 材料供应
(5.1.1)材料供应责任方:__________
(5.1.2)材料验收程序:__________
5.2 设备供应
(5.2.1)设备供应责任方:__________
(5.2.2)设备验收程序:__________
5.3 质量标准
(5.3.1)材料设备质量标准:__________
5.4 验收程序
(5.4.1)验收责任方:__________
(5.4.2)验收时间:__________
第六章:工程变更
6.1 变更范围
(6.1.1)允许变更的范围:__________
6.2 变更程序
(6.2.1)变更申请程序:__________
(6.2.2)变更审批程序:__________
6.3 变更价款
(6.3.1)变更价款计算方式:__________
(6.3.2)变更价款支付时间:__________
第八章:违约责任
8.1 承包人违约
(8.1.1)承包人违约情形:__________
(8.1.2)违约责任处理:__________
8.2 发包人违约
(8.2.1)发包人违约情形:__________
(8.2.2)违约责任处理:__________
第九章:争议解决
9.1 争议解决方式
(9.1.1)争议解决方式:__________
9.2 仲裁
(9.2.1)仲裁委员会:__________
9.3 诉讼
(9.3.1)诉讼管辖法院:__________
第十章:合同的解除
10.1 解除条件
(10.1.1)合同解除的条件:__________
10.2 解除程序
(10.2.1)合同解除程序:__________
10.3 解除后的责任处理
(10.3.1)解除后的责任处理:__________
第十一章:合同的转让
11.1 转让条件
(11.1.1)合同转让的条件:__________
11.2 转让程序
(11.2.1)合同转让程序:__________
第十二章:附则
12.1 合同的生效、变更和解除
(12.1.1)合同生效条件:__________
(12.1.2)合同变更程序:__________
(12.1.3)合同解除程序:__________
12.2 合同的保管
(12.2.1)合同正本保管方:__________
12.3 合同用词
(12.3.1)合同用词解释:__________
12.4 合同争议的解决
(12.4.1)争议解决依据:__________
第十三章:附件
13.1 工程图纸
(13.1.1)图纸数量及保管:__________
13.2 技术规范
(13.2.1)技术规范版本:__________
13.3 材料设备清单
(13.3.1)清单内容与保管:__________
第十四章:其他
14.1 保密条款
(14.1.1)保密信息范围:__________
(14.1.2)保密期限:__________
14.2 不可抗力
(14.2.1)不可抗力情形:__________
(14.2.2)不可抗力后果处理:__________
14.3 合同的修订
(14.3.1)合同修订程序:__________
14.4 合同的终止
(14.4.1)合同终止条件:__________
(14.4.2)合同终止后的处理:__________
发包人(盖章):__________
承包人(盖章):__________
签订日期:__________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定部分材料供应商,乙方应接受并使用甲方指定的材料。甲方应对所指定材料的价格、质量及供应时间负责。如有需要,甲方应提前通知乙方并提供材料供应的相关信息。
1.2 甲方监督工程进度
甲方有权对工程的进度进行监督。如乙方未能按照约定的进度完成工程,甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金。甲方应提供合理的工程进度计划,乙方应严格按照计划进行施工。
1.3 甲方变更工程内容
甲方有权根据实际情况变更工程内容。如甲方提出变更要求,乙方应按甲方的要求进行调整。变更部分的工程价款和工期应根据实际情况进行相应的调整。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方负责施工安全
乙方应负责施工过程中的安全管理,确保工程施工过程中的安全。如因乙方原因导致安全事故的发生,乙方应承担相应的责任和费用。乙方应遵守国家相关的安全法律法规,并按照甲方的要求进行安全防护。
2.2 乙方保证工程质量
乙方应保证工程的施工质量,确保工程达到约定的质量标准。如工程质量不符合约定,乙方应承担返工、维修等费用,并支付违约金。乙方应按照技术规范和图纸要求进行施工。
2.3 乙方提交工程进度报告
乙方应定期向甲方提交工程进度报告,报告应包括工程完成情况、下一步工作计划等内容。乙方应确保报告的真实性和准确性。甲方有权对工程进度进行监督和检查。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介负责协调甲乙双方的关系,协助甲乙双方履行合同义务。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方之间的争议和问题。如第三方中介未能履行其职责,应承担相应的责任。
3.2 第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲乙双方共同承担。双方应在合同中约定第三方中介的费用比例。如因第三方中介的原因导致合同纠纷,第三方中介应承担相应的责任。
3.3 第三方中介的解除
甲乙双方均有权解除与第三方中介的合作关系。如甲乙双方达成一致,可书面通知第三方中介解除合作关系。第三方中介应在接到解除通知后停止履行职责,并办理相关手续。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程图纸
2. 技术规范
3. 材料设备清单
4. 工程进度计划
5. 安全防护措施方案
6. 质量检验标准
7. 变更申请表格
8. 违约金计算公式
9. 争议解决方式说明
10. 仲裁委员会名录
11. 诉讼管辖法院信息
12. 保密协议
13. 不可抗力情况说明
14. 合同修订记录
二、违约行为及认定:
1. 承包人未能按照约定的时间完成工程,或工程质量不符合约定标准。
2. 发包人未能按照约定的时间支付合同价款,或提供施工所需的现场及设施。
3. 材料设备供应方未能按照约定的时间提供材料设备,或提供的材料设备不符合质量标准。
4. 任何一方未履行合同约定的其他义务。
5. 任何一方违反合同条款,导致合同无法履行或造成对方损失。
三、法律名词及解释:
1. 合同:双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 违约:当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。
3. 不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。
4. 仲裁:由仲裁机构对争议双方进行调解或裁决的一种争议解决方式。
5. 诉讼:通过人民法院对争议进行审理和判决的一种争议解决方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:协商确定延误原因,根据实际情况调整工程进度计划,并协商确定违约金的计算和支付。
2. 工程质量问题:及时进行质量整改,必要时进行返工,并按照约定承担整改费用和违约金。
3. 材料设备供应问题:与供应商沟通,协商解决供应问题,必要时寻找替代供应商,并确保材料设备质量。
4. 合同争议:通过友好协商解决,协商不成的,可以选择仲裁或诉讼解决。
5. 不可抗力事件:根据合同约定,认定不可抗力事件,并协商确定责任承担和后果处理。
五、所有应用场景:
1. 适用于建筑安装工程、土木工程、园林绿化工程等建设施工领域。
2. 适用于各类工业与民用建筑工程的施工合同。
3. 适用于国内施工合同,也可根据实际情况进行国际施工合同的调整。
4. 适用于各种规模和类型的建设工程施工合同。
5. 适用于施工过程中的材料设备供应、工程变更、违约责任等方面的合同约定。
展开阅读全文