国家建筑工程施工合同书2025年通用.docx

编号：__________

国家建筑工程施工合同书2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

国家建筑工程施工合同书2025年通用
合同目录
第一章：合同主体
1.1 发包方
1.2 承包方
1.3 监理方
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 支付方式
3.4 发票开具
第四章：工程进度
4.1 施工期限
4.2 工程进度计划
4.3 工期延误
4.4 工期提前
第五章：工程质量
5.1 质量标准
5.2 质量控制
5.3 质量验收
5.4 质量保修
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料验收
6.4 设备安装
第七章：施工安全
7.1 安全标准
7.2 安全措施
7.3 安全事故处理
7.4 环境保护
第八章：变更与解除
8.1 合同变更
8.2 合同解除
8.3 变更和解除的条件
8.4 变更和解除的程序
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 违约赔偿
9.4 违约争议解决
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
10.4 争议解决机构
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同生效时间
11.3 合同变更
11.4 合同终止
第十二章：合同的履行和监督
12.1 合同履行
12.2 合同监督
12.3 履行和监督的变更
12.4 履行和监督的终止
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 合同的转让
第十四章：附件
14.1 附件列表
14.2 附件内容
14.3 附件的生效和终止
14.4 附件的修改和补充
合同编号_________
第一章：合同主体
1.1 发包方
1.1.1 名称：_________
1.1.2 地址：_________
1.1.3 联系人：_________
1.1.4 联系方式：_________
1.2 承包方
1.2.1 名称：_________
1.2.2 地址：_________
1.2.3 联系人：_________
1.2.4 联系方式：_________
1.3 监理方
1.3.1 名称：_________
1.3.2 地址：_________
1.3.3 联系人：_________
1.3.4 联系方式：_________
第二章：工程概况
2.1 工程名称：_________
2.2 工程地点：_________
2.3 工程规模：_________
2.4 工程内容：_________
第三章：合同价格
3.1 合同总价：_________
3.2 价格调整：_________
3.3 支付方式：_________
3.3.1 支付周期：_________
3.3.2 支付比例：_________
3.3.3 支付条件：_________
3.4 发票开具：_________
第四章：工程进度
4.1 施工期限：_________
4.2 工程进度计划：_________
4.3 工期延误：_________
4.3.1 延误原因：_________
4.3.2 延误责任：_________
4.3.3 延误处罚：_________
4.4 工期提前：_________
4.4.1 提前条件：_________
4.4.2 提前奖励：_________
4.4.3 提前处罚：_________
第五章：工程质量
5.1 质量标准：_________
5.2 质量控制：_________
5.3 质量验收：_________
5.3.1 验收标准：_________
5.3.2 验收程序：_________
5.3.3 验收结果处理：_________
5.4 质量保修：_________
5.4.1 保修期限：_________
5.4.2 保修范围：_________
5.4.3 保修费用：_________
第六章：材料与设备
6.1 材料供应：_________
6.1.1 材料种类：_________
6.1.2 材料质量：_________
6.1.3 材料数量：_________
6.1.4 材料交付时间：_________
6.2 设备供应：_________
6.2.1 设备种类：_________
6.2.2 设备质量：_________
6.2.3 设备数量：_________
6.2.4 设备交付时间：_________
6.3 材料验收：_________
6.3.1 验收标准：_________
6.3.2 验收程序：_________
6.3.3 验收结果处理：_________
6.4 设备安装：_________
6.4.1 安装标准：_________
6.4.2 安装程序：_________
6.4.3 安装质量保证：_________
第八章：变更与解除
8.1 合同变更
8.1.1 变更条件：_________
8.1.2 变更程序：_________
8.1.3 变更生效：_________
8.2 合同解除
8.2.1 解除条件：_________
8.2.2 解除程序：_________
8.2.3 解除生效：_________
8.3 变更和解除的条件：_________
8.4 变更和解除的程序：_________
第九章：违约责任
9.1 违约行为：_________
9.2 违约责任：_________
9.3 违约赔偿：_________
9.3.1 赔偿标准：_________
9.3.2 赔偿程序：_________
9.3.3 赔偿限额：_________
9.4 违约争议解决：_________
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：_________
10.1.1 仲裁：_________
10.1.2 诉讼：_________
10.2 仲裁：_________
10.2.1 仲裁机构：_________
10.2.2 仲裁程序：_________
10.2.3 仲裁裁决执行：_________
10.3 诉讼：_________
10.3.1 诉讼法院：_________
10.3.2 诉讼程序：_________
10.3.3 诉讼判决执行：_________
10.4 争议解决机构：_________
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件：_________
11.2 合同生效时间：_________
11.3 合同变更：_________
11.4 合同终止：_________
第十二章：合同的履行和监督
12.1 合同履行：_________
12.2 合同监督：_________
12.3 履行和监督的变更：_________
12.4 履行和监督的终止：_________
第十三章：其他条款
13.1 保密条款：_________
13.1.1 保密内容：_________
13.1.2 保密期限：_________
13.1.3 保密违约责任：_________
13.2 知识产权保护：_________
13.2.1 保护范围：_________
13.2.2 保护措施：_________
13.2.3 保护违约责任：_________
13.3 不可抗力：_________
13.3.1 不可抗力事件：_________
13.3.2 不可抗力后果：_________
13.3.3 不可抗力处理：_________
13.4 合同的转让：_________
13.4.1 转让条件：_________
13.4.2 转让程序：_________
13.4.3 转让后果：_________
第十四章：附件
14.1 附件列表：_________
14.1.1 附件名称：_________
14.1.2 附件内容：_________
14.1.3 附件生效和终止：_________
14.2 附件内容：_________
14.3 附件的生效和终止：_________
14.4 附件的修改和补充：_________
（合同方签字盖章区域）
甲方（发包方）：_________
乙方（承包方）：_________
丙方（监理方）：_________
日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊规定
1.1 甲方有权对工程进度进行监督和检查，乙方应当积极配合并提供必要的便利条件。
1.2 甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应当严格按照合同约定的质量标准进行施工。
1.3 甲方有权对乙方提供的材料和设备进行验收，乙方应当保证材料和设备的质量符合合同要求。
1.4 甲方有权对乙方的施工人员进行安全教育和管理，乙方应当遵守甲方的安全规定。
1.5 甲方有权对乙方的施工过程进行拍照、录像等记录，乙方应当予以配合。
附加条款二：乙方为主导时的特殊规定
2.1 乙方应当按照合同约定的工期完成工程，如有延误，应当承担相应的违约责任。
2.2 乙方应当按照合同约定的质量标准进行施工，如有质量问题，应当及时整改并承担责任。
2.3 乙方应当保证提供材料的质量，如有质量问题，应当承担更换或赔偿的责任。
2.4 乙方应当严格按照合同约定的施工方案进行施工，如有变更，应当及时通知甲方并取得甲方同意。
2.5 乙方应当遵守甲方的安全规定，确保施工过程中的安全。
附加条款三：第三方中介为主导时的特殊规定
3.1 第三方中介应当客观、公正地履行监理职责，确保工程的顺利进行。
3.2 第三方中介有权对乙方的施工过程进行监督和检查，乙方应当积极配合。
3.3 第三方中介有权对工程质量进行验收，乙方应当遵守其验收结果。
3.4 第三方中介有权对合同的履行进行调解，甲方和乙方应当予以尊重并接受调解结果。
3.5 第三方中介的费用由甲方承担，具体金额应当在合同中约定。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 施工方案和施工组织设计
3. 材料和设备清单
4. 工程量清单
5. 合同价款计算书
6. 付款凭证
7. 工程进度计划
8. 质量保修书
9. 安全事故应急预案
10. 保密协议
11. 知识产权保护协议
12. 不可抗力事件证明
13. 合同变更协议
14. 合同解除协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付价款，认定为违约行为。
2. 乙方未按约定时间完成工程，认定为违约行为。
3. 乙方提供的材料和设备不符合合同质量标准，认定为违约行为。
4. 乙方未按约定施工方案施工，认定为违约行为。
5. 乙方未遵守甲方安全规定，造成安全事故，认定为违约行为。
6. 第三方中介未履行监理职责，导致工程质量问题，认定为违约行为。
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方之间为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。
2. 违约行为：合同当事人违反合同约定的义务行为。
3. 违约责任：违约行为给对方造成损失时，应承担的赔偿责任。
4. 工期延误：工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。
5. 质量保修：承包方对工程质量承担的保修责任。
6. 不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
解决办法：根据合同约定，协商确定延期完成的时间，并约定延期违约金。
2. 质量问题：
解决办法：及时停工整改，直至符合质量标准，由乙方承担整改费用。
3. 安全事故：
解决办法：立即启动安全事故应急预案，及时报告甲方和相关部门，调查原因，采取补救措施，防止事故扩大。
4. 支付纠纷：
解决办法：按照合同约定的支付方式和时间履行支付义务，如有争议，可通过协商或仲裁解决。
五、所有应用场景：
1. 国家建筑工程施工合同适用于各类建筑工程项目的施工。
2. 适用于发包方、承包方和监理方之间的合作。
3. 适用于工程设计、施工、材料供应、质量保修等环节。
4. 适用于工程进度管理、安全管理、支付管理等方面。
5. 适用于合同履行过程中可能出现的风险和问题处理。