河北建设工程施工合同书范本(2025版).docx

编号：__________

河北建设工程施工合同书范本(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

河北建设工程施工合同书范本(2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（发包方）
1.2 乙方（承包方）
1.3 工程概述
1.4 术语解释
第二章：合同标的及工程范围
2.1 工程概况
2.2 工程地点
2.3 工程内容
2.4 工程量清单
第三章：合同价格及支付方式
3.1 合同总价
3.2 价格调整机制
3.3 预付款
3.4 进度付款
3.5 竣工结算
3.6 付款方式及期限
第四章：合同履行及工期
4.1 乙方义务
4.2 甲方义务
4.3 工期要求
4.4 工期延误及延长
第五章：工程质量及标准
5.1 质量要求
5.2 质量控制
5.3 质量验收
5.4 质量争议处理
第六章：材料及设备供应
6.1 甲方供应
6.2 乙方供应
6.3 材料验收
6.4 设备安装及调试
第七章：安全生产及环保措施
7.1 安全生产责任
7.2 安全防护措施
7.3 环保要求
7.4 安全事故处理
第八章：变更及解除合同
8.1 合同变更
8.2 合同解除
8.3 变更及解除合同的条件
第九章：违约责任及赔偿
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 赔偿金额计算
9.4 违约争议处理
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.2 广告宣传
12.3 知识产权保护
12.4 法律法规遵守
第十三章：附件
13.1 工程图纸
13.2 技术规范
13.3 材料设备清单
13.4 其他相关文件
第十四章：合同的签署、修改和补充
14.1 签署程序
14.2 合同修改
14.3 合同补充
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（发包方）：
1.2 乙方（承包方）：
1.3 工程概述：
本工程为河北省某市某住宅小区建设工程，包括但不限于住宅楼、配套设施等建筑物的施工。
1.4 术语解释：
（1）甲方：指河北省某城市建设发展有限公司。
（2）乙方：指某省建筑安装工程有限公司。
（3）工程：指河北省某市某住宅小区建设工程。
（4）合同：指本河北建设工程施工合同书范本（2025版）。
第二章：合同标的及工程范围
2.1 工程概况：
工程位于河北省某市，占地面积平方米，建筑面积平方米，包括住宅楼、配套设施等建筑物。
2.2 工程地点：
河北省某市路号。
2.3 工程内容：
包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。
2.4 工程量清单：
详见附件一：工程量清单。
第三章：合同价格及支付方式
3.1 合同总价：
3.2 价格调整机制：
（1）如遇材料价格波动超过合同约定的范围，双方可协商调整合同价格。
（2）如遇政策调整、设计变更等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。
3.3 预付款：
甲方应在合同签订后七个工作日内支付预付款，预付款金额为合同总价的30%。
3.4 进度付款：
乙方按工程进度提交付款申请，甲方应在收到申请后七个工作日内完成付款。
3.5 竣工结算：
工程竣工后，乙方按照合同约定提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后七个工作日内完成结算。
3.6 付款方式及期限：
（1）甲方支付的预付款、进度付款和竣工结算款均通过银行转账方式支付。
（2）付款期限如上所述。
第四章：合同履行及工期
4.1 乙方义务：
（1）按照合同约定完成工程。
（2）保证工程质量、安全、进度等指标的实现。
（3）遵守国家法律法规及甲方规章制度。
4.2 甲方义务：
（1）按时支付合同价款。
（2）提供施工所需的场地、水源、电源等条件。
（3）协助乙方办理相关手续，提供必要的证件。
4.3 工期要求：
本工程计划开工日期为2025年X月X日，计划竣工日期为2025年X月X日，总工期为个月。
4.4 工期延误及延长：
（1）如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。
（2）如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商延长工期。
第五章：工程质量及标准
5.1 质量要求：
本工程质量应符合国家及行业标准，包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》（GB 503002013）等。
5.2 质量控制：
（1）乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。
（2）甲方有权对工程质量进行监督检查。
5.3 质量验收：
工程竣工后，双方按照合同约定进行验收，验收合格后方可交付使用。
5.4 质量争议处理：
如发生质量争议，双方可协商解决；协商不成的，可向约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第六章：材料及设备供应
6.1 甲方供应：
（1）甲方负责供应工程所需的主要材料、设备。
（2）甲方应保证供应材料、设备的质量、数量及交货时间。
6.2 乙方供应：
（1）乙方负责供应工程所需的辅助材料、设备。
（2）乙方应保证供应材料、设备的质量、数量及交货时间。
6.3 材料验收：
双方共同对供应的材料、设备进行验收，验收合格后方可使用。
6.4 设备安装及调试：
乙方负责设备的安装及调试，确保设备正常运行。
第七章：安全生产及环保措施
7.1 安全生产责任：
乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保工程施工安全。
第八章：变更及解除合同
8.1 合同变更：
（1）如双方同意对合同内容进行变更，应以书面形式签订变更协议。
（2）变更协议经双方签字盖章后生效。
8.2 合同解除：
（1）如一方违约，对方有权解除合同。
（2）如遇不可抗力因素，双方可协商解除合同。
8.3 变更及解除合同的条件：
（1）双方协商一致。
（2）符合国家法律法规规定。
第九章：违约责任及赔偿
9.1 违约行为：
（1）未按约定履行合同义务。
（2）违反国家法律法规及合同约定。
9.2 违约责任：
（1）违约方应承担违约责任。
（2）违约方应支付赔偿金。
9.3 赔偿金额计算：
赔偿金根据违约程度、损失金额等因素确定。
9.4 违约争议处理：
如发生违约争议，双方可协商解决；协商不成的，可向约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：
（1）双方应通过友好协商解决争议。
（2）如协商不成，任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁。
10.2 仲裁：
双方同意选择仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。
10.3 诉讼：
如双方约定仲裁无效或未选择仲裁，任何一方均可向人民法院提起诉讼。
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件：
本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同变更程序：
如本合同的任何条款经双方协商一致被变更，变更后的条款应取代原条款。
11.3 合同终止条件：
本合同在工程竣工验收合格并完成结算后终止。
第十二章：其他约定
12.1 保密条款：
双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。
12.2 广告宣传：
未经对方同意，任何一方不得以对方名义进行广告宣传。
12.3 知识产权保护：
双方同意保护对方的知识产权，未经对方同意，不得使用对方的商标、专利等技术成果。
12.4 法律法规遵守：
双方应遵守国家法律法规，不得以任何形式从事非法活动。
第十三章：附件
13.1 工程图纸：
详见附件二：工程图纸。
13.2 技术规范：
详见附件三：技术规范。
13.3 材料设备清单：
详见附件四：材料设备清单。
13.4 其他相关文件：
详见附件五：其他相关文件。
第十四章：合同的签署、修改和补充
14.1 签署程序：
本合同自双方签字盖章后生效。
14.2 合同修改：
（1）本合同的修改或补充必须以书面形式进行。
（2）经双方代表签署后，修改或补充即成为本合同的一部分。
14.3 合同补充：
如本合同的任何条款被认为无效或不可执行，其余条款的有效性不受影响。
（甲方签字）
（乙方签字）
签订日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方指定分包商：
甲方有权指定分包商完成合同中约定的部分工程。乙方应接受甲方的分包商，并与其签订分包合同。分包商的工程质量、安全等责任由甲方承担。
1.2 甲方监督权：
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方调整权：
甲方根据工程需要，有权对工程内容、工程量、工程进度等进行调整。乙方应根据甲方的调整要求，及时调整施工计划。
1.4 甲方终止权：
甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约或违反国家法律法规，有权终止合同。终止合同后，乙方应承担相应的违约责任。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方质量承诺：
乙方承诺按照合同约定的质量标准完成工程，如工程质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用。
2.2 乙方进度承诺：
乙方承诺按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
2.3 乙方安全责任：
乙方应严格按照国家安全生产法律法规进行施工，确保工程施工安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。
2.4 乙方保密义务：
乙方应对甲方的商业秘密、技术秘密等进行保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，应承担相应的违约责任。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介职责：
第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，确保合同顺利履行。中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
3.2 第三方中介的报酬：
第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。报酬支付方式及期限按照合同约定执行。
3.3 第三方中介的权益保护：
第三方中介在履行合同过程中，如因甲方或乙方原因受到损失，有权要求赔偿。赔偿金额根据中介的实际损失确定。
3.4 第三方中介的退出：
第三方中介在合同履行过程中，如认为无法继续履行中介职责，有权退出。退出前应通知甲方和乙方，并协助双方处理后续事宜。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
附件一：工程图纸
附件二：技术规范
附件三：材料设备清单
附件四：其他相关文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款。
提供的不符合合同要求的施工场地、水源、电源等条件。
未按约定履行甲方其他义务。
2. 乙方违约行为：
未按约定时间完成工程或工程质量不符合合同要求。
未按约定提供材料、设备或提供的材料、设备不符合质量要求。
未按约定履行乙方其他义务。
3. 违约行为的认定：
违约行为的认定应依据合同条款和国家法律法规进行。
三、法律名词及解释：
1. 合同：指河北建设工程施工合同书范本（2025版）。
2. 甲方：指河北省某城市建设发展有限公司。
3. 乙方：指某省建筑安装工程有限公司。
4. 工程：指河北省某市某住宅小区建设工程。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
原因：设计变更、材料供应延误、不可抗力等因素。
解决办法：协商调整工期，必要时签订工期变更协议。
2. 工程质量问题：
原因：乙方施工不当、材料不合格等。
解决办法：乙方负责修复或返工，承担相应费用。
3. 付款争议：
原因：付款时间、金额不一致。
解决办法：依据合同条款和实际完成工程量进行结算。
4. 安全事故处理：
原因：施工安全事故。
解决办法：立即报告甲方，按国家法律法规和合同约定处理。
五、所有应用场景：
1. 适用于河北省某城市建设发展有限公司作为甲方，与某省建筑安装工程有限公司作为乙方签订的建设工程施工合同。
2. 适用于该合同范围内的住宅小区建设工程，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。
3. 适用于合同履行过程中涉及的材料供应、设备安装、安全生产等环节。
4. 适用于合同双方在履行合同过程中可能遇到的设计变更、工期延误、质量争议等问题的处理。