2025版电梯安装劳务协议书书.docx

编号：__________

2025版电梯安装劳务协议书书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版电梯安装劳务协议书书
合同目录
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.2 合同签订依据
1.3 合同宗旨
第二章：电梯安装项目概述
2.1 电梯型号及数量
2.2 电梯安装地点
2.3 电梯安装范围及内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整条款
3.3 支付方式及时间
第四章：电梯安装质量标准
4.1 电梯安装质量要求
4.2 质量验收程序
4.3 质量保证期
第五章：电梯安装安全
5.1 安全施工规定
5.2 安全事故处理
5.3 安全防护措施
第六章：合同履行期限
6.1 电梯安装工程进度
6.2 工期延误及延长
6.3 提前完成工程的条件
第七章：违约责任
7.1 承包商违约责任
7.2 发包人违约责任
7.3 违约赔偿方式
第八章：合同争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 仲裁地点及机构
8.3 诉讼地点及法院
第九章：合同的变更、解除和终止
9.1 合同变更条件
9.2 合同解除条件
9.3 合同终止条件
第十章：合同的转让
10.1 合同转让条件
10.2 转让通知义务
10.3 转让效力
第十一章：保密条款
11.1 保密内容
11.2 保密期限
11.3 泄密责任
第十二章：合同的生效、修改和失效
12.1 合同生效条件
12.2 合同修改程序
12.3 合同失效条件
第十三章：其他条款
13.1 不可抗力
13.2 税法规定
13.3 合同附件
第十四章：附则
14.1 合同签订日期
14.2 合同有效期
14.3 合同副本份数
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.2 合同签订依据
本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的；
1.3 合同宗旨
本合同的宗旨是明确甲乙双方在电梯安装工程中的权利、义务和责任，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
第二章：电梯安装项目概述
2.1 电梯型号及数量
电梯型号：_______；
电梯数量：_______台；
2.2 电梯安装地点
电梯安装地点：_______；
2.3 电梯安装范围及内容
电梯安装范围：_______；
电梯安装内容：_______。
第三章：合同价格
3.1 合同总价
本合同总价为人名币（大写）：_______元整（小写）：_______元；
3.2 价格调整条款
价格调整的条件和方式：_______；
3.3 支付方式及时间
支付方式：_______；
支付时间：_______。
第四章：电梯安装质量标准
4.1 电梯安装质量要求
电梯安装质量应符合：_______；
4.2 质量验收程序
质量验收程序：_______；
4.3 质量保证期
质量保证期为：_______。
第五章：电梯安装安全
5.1 安全施工规定
安全施工规定：_______；
5.2 安全事故处理
安全事故处理：_______；
5.3 安全防护措施
安全防护措施：_______。
第六章：合同履行期限
6.1 电梯安装工程进度
电梯安装工程进度：_______；
6.2 工期延误及延长
工期延误及延长的条件和方式：_______；
6.3 提前完成工程的条件
提前完成工程的条件和方式：_______。
第七章：违约责任
7.1 承包商违约责任
承包商违约责任的承担方式：_______；
7.2 发包人违约责任
发包人违约责任的承担方式：_______；
7.3 违约赔偿方式
违约赔偿方式：_______。
第八章：合同争议解决
8.1 争议解决方式
争议解决方式为：_______；
8.2 仲裁地点及机构
仲裁地点为：_______，仲裁机构为：_______；
8.3 诉讼地点及法院
诉讼地点为：_______，法院为：_______。
第九章：合同的变更、解除和终止
9.1 合同变更条件
合同变更的条件为：_______；
9.2 合同解除条件
合同解除的条件为：_______；
9.3 合同终止条件
合同终止的条件为：_______。
第十章：合同的转让
10.1 合同转让条件
合同转让的条件为：_______；
10.2 转让通知义务
转让通知义务：_______；
10.3 转让效力
转让效力：_______。
第十一章：保密条款
11.1 保密内容
保密内容为：_______；
11.2 保密期限
保密期限为：_______；
11.3 泄密责任
泄密责任：_______。
第十二章：合同的生效、修改和失效
12.1 合同生效条件
合同生效的条件为：_______；
12.2 合同修改程序
合同修改的程序为：_______；
12.3 合同失效条件
合同失效的条件为：_______。
第十三章：其他条款
13.1 不可抗力
不可抗力的定义和处理方式：_______；
13.2 税法规定
税法规定的遵守：_______；
13.3 合同附件
合同附件的清单和说明：_______。
第十四章：附则
14.1 合同签订日期
合同签订日期：_______；
14.2 合同有效期
合同有效期为：_______；
14.3 合同副本份数
合同副本份数：_______份。
（合同方签字盖章区域）
甲方（发包人）签字：_________
乙方（承包商）签字：_________
日期：_______年_______月_______日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定供应商
甲方有权指定电梯及相关材料的供应商。乙方应按照甲方的要求进行采购，并承担因供应商原因导致的一切后果。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方变更权
甲方在不影响工程质量和安全的前提下，有权对工程的设计、施工范围和内容进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更导致的额外费用。
1.4 甲方验收权
甲方有权对工程进行验收，包括但不限于质量、安全、功能等方面的检查。乙方应保证工程符合合同约定和验收标准。
1.5 甲方索赔权
如乙方违反合同约定，甲方有权向乙方提出索赔，包括但不限于工程质量、进度、安全等方面的损失。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方技术支持
乙方应提供完整的技术支持，确保甲方的需求得到满足。乙方应对甲方提供的技术资料保密，不得泄露给第三方。
2.2 乙方施工人员
乙方应按照甲方的要求，派遣具备相关资质和经验的施工人员参与工程。乙方应对施工人员进行安全教育，确保施工过程中的安全。
2.3 乙方工程进度
乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
2.4 乙方质量保障
乙方应对电梯的安装质量负责，并承担因质量问题导致的损失。电梯安装质量保证期为合同约定的期限。
2.5 乙方售后服务
乙方应提供完整的售后服务，包括电梯的维护、保养和修理等工作。乙方应对甲方的售后服务需求及时响应。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。第三方中介应对甲乙双方的合法权益进行公正、公平的维护。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲乙双方按照约定的比例承担。如因第三方中介的原因导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的责任。
3.3 第三方中介保密义务
第三方中介应对合同内容及甲乙双方的商业秘密保密，不得泄露给无关第三方。违反保密义务的，应承担违约责任。
3.4 第三方中介退出机制
如第三方中介无法履行或违反合同约定，甲乙双方有权解除与第三方中介的合同。第三方中介应按照甲乙双方的要求，办理相关退出手续。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 电梯型号及技术参数说明书
2. 电梯安装地点平面图
3. 电梯安装工程详细设计图纸
4. 电梯安装施工方案和安全措施
5. 乙方面试技术资质证明文件
6. 乙方面临施工人员名单及相关资质
7. 工程进度计划表
8. 质量保证书
9. 售后服务承诺函
10. 第三方中介资质证明文件
11. 第三方中介服务合同
12. 保密协议
13. 合同变更、解除和终止的相关文件
14. 争议解决裁决书或仲裁裁决书
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按照设计图纸和施工方案进行安装，导致电梯质量不符合约定。
2. 乙方未按照约定的工期完成安装工程。
3. 乙方未按照约定提供售后服务或售后服务不符合承诺。
4. 乙方泄露甲方的商业秘密或技术资料。
5. 乙方未按照甲方的要求进行质量保证。
6. 甲方未按照约定支付合同价款。
7. 甲方未按照约定提供安装地点或提供地点不符合要求。
8. 甲方未按照约定提供施工所需的相关证件或手续。
9. 第三方中介未按照约定协调甲乙双方关系，导致合同履行出现问题。
10. 第三方中介泄露甲乙双方的保密信息。
三、法律名词及解释：
1. 合同法：调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。
2. 建筑法：调整建筑活动中涉及的各方权利义务关系的法律规范总称。
3. 违约行为：合同当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。
4. 违约责任：违约方因违约行为而应承担的民事责任。
5. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
6. 仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理并作出具有法律约束力的裁决。
7. 诉讼：合同争议当事人通过人民法院进行争议解决的方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：协商确定合理的工程进度，必要时采取罚款或其他违约责任方式督促乙方按进度完成工程。
2. 质量问题：严格按照质量验收程序进行验收，发现问题要求乙方及时整改，必要时可要求乙方承担违约责任。
3. 售后服务不到位：要求乙方及时提供售后服务，或由第三方中介协调解决，必要时可要求乙方承担违约责任。
4. 保密信息泄露：要求违约方停止泄露行为，并承担相应的违约责任。
5. 合同变更：各方协商一致后，签订书面变更协议，作为合同的补充。
6. 合同解除或终止：按照合同约定和法律规定，办理解除或终止手续，并处理后续事宜。
五、所有应用场景：
1. 甲方为电梯使用方，乙方为电梯安装承包商。
2. 甲方为电梯采购方，乙方为电梯生产厂家。
3. 甲方委托第三方中介协调电梯安装工程。
4. 乙方为电梯安装分包商，需向甲方承担合同义务。
5. 乙方为电梯安装施工方，需按照合同约定进行施工。
6. 第三方中介为甲乙双方提供合同履行过程中的协调和服务。
7. 电梯安装工程涉及多方合作，需明确各方权利义务。
8. 电梯安装工程需按照相关法律法规和标准进行。
9. 电梯安装工程涉及技术、质量、安全、进度等多方面要求。