2025版建设工程施工合同书17.中标合同书.docx

编号：__________

2025版建设工程施工合同书17.中标合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版建设工程施工合同书17.中标合同书
合同目录
第一章：中标通知书
1.1 中标结果
1.2 中标通知书发出日期
1.3 中标通知书接收确认
第二章：合同主体
2.1 发包人信息
2.2 承包人信息
2.3 项目负责人信息
第三章：合同项目概况
3.1 项目名称
3.2 项目地点
3.3 项目规模
3.4 项目工期
第四章：合同金额与支付
4.1 合同总价
4.2 预付款
4.3 进度付款
4.4 变更款项
4.5 竣工结算
4.6 支付方式与时间
第五章：合同履行
5.1 承包人义务
5.2 发包人义务
5.3 工期延误
5.4 质量标准
5.5 安全文明施工
第六章：合同变更与解除
6.1 变更条件
6.2 变更程序
6.3 解除条件
6.4 解除程序
第七章：违约责任
7.1 违约情形
7.2 违约责任
7.3 违约赔偿
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 争议解决机构
8.3 仲裁或诉讼地点
第九章：合同的生效、变更与终止
9.1 合同生效条件
9.2 合同变更条件
9.3 合同终止条件
第十章：合同的附件
10.1 附件目录
10.2 附件内容
第十一章：其他约定
11.1 保密条款
11.2 知识产权保护
11.3 不可抗力
11.4 法律适用
11.5 合同的解释
第十二章：合同的签署与备案
12.1 签署日期
12.2 签署地点
12.3 合同副本数量
12.4 备案程序
第十三章：合同的监督与检查
13.1 监督机构
13.2 检查程序
13.3 检查结果的处理
第十四章：附则
14.1 合同的修订
14.2 合同的废止
14.3 合同的继承
14.4 合同的份数与保管
合同编号_________
第一章：中标通知书
1.1 中标结果：根据招标文件的要求和评审结果，承包人中标承建本工程。
1.2 中标通知书发出日期：中标通知书应在评标结束后10个工作日内发出。
1.3 中标通知书接收确认：承包人应在收到中标通知书后7个工作日内，向发包人发出书面接收确认。
第二章：合同主体
2.1 发包人信息：
2.1.1 名称：__________
2.1.2 地址：__________
2.1.3 联系人：__________
2.1.4 联系方式：__________
2.2 承包人信息：
2.2.1 名称：__________
2.2.2 地址：__________
2.2.3 联系人：__________
2.2.4 联系方式：__________
2.3 项目负责人信息：
2.3.1 姓名：__________
2.3.2 职务：__________
2.3.3 联系方式：__________
第三章：合同项目概况
3.1 项目名称：__________
3.2 项目地点：__________
3.3 项目规模：__________
3.4 项目工期：自开工之日起至竣工验收合格之日止。
第四章：合同金额与支付
4.1 合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
4.2 预付款：合同总价的一定比例（具体比例由双方协商确定）。
4.3 进度付款：按工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
4.4 变更款项：因变更导致的合同价款增减，按双方确认的变更价款支付。
4.5 竣工结算：工程竣工验收合格后，按合同约定的价格进行结算。
4.6 支付方式与时间：支付方式为银行转账，具体支付时间为双方协商确定。
第五章：合同履行
5.1 承包人义务：
5.1.1 按合同约定完成工程设计、施工、设备采购等工作。
5.1.2 保证工程质量、安全、进度等满足合同要求。
5.2 发包人义务：
5.2.1 提供工程所需的施工场地、水电等基础设施。
5.2.2 及时支付合同价款，提供必要的协调和配合。
5.3 工期延误：因发包人原因导致工期延误的，按合同约定处理。
5.4 质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同要求。
5.5 安全文明施工：承包人应严格按照国家安全生产法律法规和合同要求，做好施工现场的安全文明施工工作。
第六章：合同变更与解除
6.1 变更条件：合同履行过程中，因不可抗力或双方协商一致，可以对合同进行变更。
6.2 变更程序：变更内容应签订书面变更协议，并经双方盖章生效。
6.3 解除条件：合同履行过程中，发生不可抗力或其他法定解除条件，可以解除合同。
6.4 解除程序：解除合同应签订书面解除协议，并经双方盖章生效。
第八章：争议解决
8.1.1 提交__________仲裁委员会仲裁；
8.1.2 向__________人民法院提起诉讼。
8.2 争议解决机构：如选择仲裁，则__________仲裁委员会为争议解决机构。
8.3 仲裁或诉讼地点：如选择诉讼，则诉讼地点为__________。
第九章：合同的生效、变更与终止
9.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2 合同变更条件：合同履行过程中，经双方协商一致，可以变更合同。
9.3 合同终止条件：合同履行完毕、解除或终止之日起，本合同失效。
第十章：合同的附件
10.1 附件目录：
10.1.1 附件一：合同设计文件；
10.1.2 附件二：施工图纸；
10.1.3 附件三：技术规范；
10.1.4 附件四：其他相关文件。
10.2 附件内容：附件内容详见附件目录。
第十一章：其他约定
11.1 保密条款：双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。
11.2 知识产权保护：双方应尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利等。
11.3 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按实际情况协商解决。
11.4 法律适用：本合同适用__________法律法规。
11.5 合同的解释：本合同的解释权归双方共同所有。
第十二章：合同的签署与备案
12.1 签署日期：本合同签署日期为__________年__________月__________日。
12.2 签署地点：本合同签署地点为__________。
12.3 合同副本数量：双方各执一份，具同等法律效力。
12.4 备案程序：合同签署后，应按照相关法律法规进行备案。
第十三章：合同的监督与检查
13.1 监督机构：__________为合同履行过程中的监督机构。
13.2 检查程序：监督机构有权按照合同约定对工程进行检查。
13.3 检查结果的处理：检查结果如有问题，双方应按照合同约定及时处理。
第十四章：附则
14.1 合同的修订：合同修订应由双方共同进行，并以书面形式确认。
14.2 合同的废止：合同废止应由双方协商一致，并以书面形式确认。
14.3 合同的继承：本合同项下的权利义务由合同继承人继承。
14.4 合同的份数与保管：本合同一式两份，双方各执一份，其余副本由双方协商确定保管方式。
合同编号：__________
甲方（发包人）：__________
乙方（承包人）：__________
签订日期：__________年__________月__________日
甲方签字：__________
乙方签字：__________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商
甲方有权指定部分或全部材料的供应商。如甲方指定供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。若乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总价的一定比例（具体比例由双方协商确定）。
2. 甲方监督权
甲方有权对施工现场进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。甲方有权要求乙方提供施工进度报告，包括但不限于工程进度、人员配置、材料使用等情况。若乙方未按照合同要求履行，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总价的一定比例（具体比例由双方协商确定）。
3. 甲方变更权
甲方有权根据工程需要对合同内容进行变更。如甲方提出变更，乙方应按照甲方的要求进行调整。若乙方未按照甲方要求进行调整，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总价的一定比例（具体比例由双方协商确定）。
4. 甲方解除合同权
如乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应按照合同约定的方式进行赔偿，赔偿金额为合同总价的一定比例（具体比例由双方协商确定）。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方技术支持
乙方应提供技术支持，确保工程顺利进行。如乙方未提供技术支持，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总价的一定比例（具体比例由双方协商确定）。
2. 乙方质量保证
乙方应保证工程质量，确保工程满足合同约定的质量标准。如乙方工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改或支付违约金，违约金金额为合同总价的一定比例（具体比例由双方协商确定）。
3. 乙方进度保障
乙方应确保工程按照合同约定的进度进行。如乙方未按照约定进度完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总价的一定比例（具体比例由双方协商确定）。
4. 乙方保密义务
乙方应对合同内容及双方商业秘密予以保密。如乙方泄露保密信息，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总价的一定比例（具体比例由双方协商确定）。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责
第三方中介应公正、公平地履行中介职责，协助双方顺利完成合同履行。如第三方中介未履行中介职责，甲方有权要求第三方中介支付违约金，违约金金额为合同总价的一定比例（具体比例由双方协商确定）。
2. 第三方中介费用
第三方中介的费用由双方协商确定。如双方未能就中介费用达成一致，甲方有权拒绝支付第三方中介费用。
3. 第三方中介解除合同权
如第三方中介严重违反合同约定，甲方有权解除与第三方中介的合同。甲方解除合同的，第三方中介应按照合同约定的方式进行赔偿，赔偿金额为合同总价的一定比例（具体比例由双方协商确定）。
4. 第三方中介的保密义务
第三方中介应对合同内容及双方商业秘密予以保密。如第三方中介泄露保密信息，甲方有权要求第三方中介支付违约金，违约金金额为合同总价的一定比例（具体比例由双方协商确定）。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：合同设计文件
2. 附件二：施工图纸
3. 附件三：技术规范
4. 附件四：材料供应商名单
5. 附件五：工程进度报告模板
6. 附件六：变更协议模板
7. 附件七：质量保证协议
8. 附件八：保密协议
9. 附件九：中介服务协议
10. 附件十：其他相关文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
1.1 未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款。
1.2 未提供合同约定的施工场地、水电等基础设施。
1.3 未履行合同约定的监督与检查职责。
1.4 未经乙方同意，擅自变更合同内容。
1.5 未按约定时间解除或终止合同。
2. 乙方违约行为：
2.1 未按合同约定完成工程设计、施工、设备采购等工作。
2.2 工程质量不符合国家相关法律法规、行业标准和合同要求。
2.3 未按合同约定的进度完成工程。
2.4 未按约定保密合同内容及双方商业秘密。
2.5 未履行合同约定的技术支持和质量保证义务。
3. 第三方中介违约行为：
3.1 未公正、公平地履行中介职责。
3.2 泄露合同内容及双方商业秘密。
3.3 未按约定时间完成中介服务。
3.4 未按约定提供技术支持或质量保证。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。
3. 合同解除：指合同双方或单方依法终止合同关系的行为。
4. 合同终止：指合同双方依法终止合同关系的行为。
5. 中介服务：指中介人为双方提供促成合同签订或履行合同的服务。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 问题：工程进度延误
解决办法：协商调整工程进度计划，必要时签订进度延期协议。
2. 问题：工程质量问题
解决办法：及时整改，重新验收，必要时签订质量保证协议。
3. 问题：合同变更
解决办法：签订书面变更协议，明确变更内容、价款及时间。
4. 问题：保密信息泄露
解决办法：加强保密措施，签订保密协议，泄露者承担违约责任。
5. 问题：中介服务不力
解决办法：协商改进中介服务，必要时解除中介服务协议。
五、所有应用场景：
1. 场景一：建设工程施工合同签订
2. 场景二：合同履行过程中的进度管理
3. 场景三：工程质量控制与验收
4. 场景四：合同变更与解除
5. 场景五：保密信息保护
6. 场景六：中介服务采购与监管
7. 场景七：合同违约处理
8. 场景八：工程进度延误的处理
9. 场景九：质量问题的处理
10. 场景十：合同终止与解除