星城幼儿园操场翻新施工合同书(2025版).docx

编号：__________

星城幼儿园操场翻新施工合同书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

星城幼儿园操场翻新施工合同书(2025版)
合同目录
一、合同主体及项目概述
1.1 甲方名称及代表人
1.2 乙方名称及代表人
1.3 项目名称：星城幼儿园操场翻新施工
1.4 项目地点：星城幼儿园内
1.5 项目规模及内容
二、合同金额与支付方式
2.1 合同总金额
2.2 支付方式及支付时间表
三、施工工期
3.1 合同工期
3.2 工期延误及延期情况
四、施工质量标准
4.1 施工质量要求
4.2 质量验收标准及流程
五、施工材料与设备
5.1 施工材料要求
5.2 设备要求
5.3 材料及设备供应责任
六、施工安全与环保
6.1 施工安全要求
6.2 环保要求
6.3 安全事故处理流程
七、施工变更与解除
7.1 变更条件及程序
7.2 解除合同条件及后果
八、违约责任
8.1 甲方违约责任
8.2 乙方违约责任
8.3 违约赔偿金额及方式
九、争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 诉讼管辖法院
十、合同的生效、变更与终止
10.1 合同生效条件
10.2 合同变更程序
10.3 合同终止条件及后果
十一、其他约定
11.1 保密条款
11.2 广告与宣传
11.3 不可抗力
11.4 法律适用及争议解决
十二、附件
12.1 施工图纸
12.2 施工方案
12.3 材料及设备清单
12.4 其他重要文件
十三、合同签署
13.1 甲方代表签字
13.2 乙方代表签字
13.3 签字盖章页
十四、合同日期
14.1 签署日期
合同编号_________
一、合同主体及项目概述
1.1 甲方名称：星城幼儿园
1.1 甲方代表：
1.2 乙方名称：X建筑工程有限公司
1.2 乙方代表：
1.3 项目名称：星城幼儿园操场翻新施工
1.4 项目地点：星城幼儿园内
1.5 项目规模及内容：翻新幼儿园内操场，包括地面铺设、排水系统改造等
二、合同金额与支付方式
2.1 合同总金额：人民币万元整
2.2 支付方式：分阶段支付
2.2 支付时间表：工程验收合格后支付60%，剩余款项在保修期满后支付
三、施工工期
3.1 合同工期：自合同签订之日起X个月
3.2 工期延误及延期情况：如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方合同金额的0.5%作为违约金
四、施工质量标准
4.1 施工质量要求：符合国家相关标准和规范要求
4.2 质量验收标准及流程：工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准为止
五、施工材料与设备
5.1 施工材料要求：乙方应提供合格的材料，并符合国家相关标准
5.2 设备要求：乙方应提供合格的施工设备，确保施工顺利进行
5.3 材料及设备供应责任：乙方负责材料和设备的供应，并承担相应的质量责任
六、施工安全与环保
6.1 施工安全要求：乙方应制定施工安全措施，并严格按照规定执行
6.2 环保要求：乙方应遵守国家环保法规，确保施工过程中对环境的影响降到最低
6.3 安全事故处理流程：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关规定进行处理
七、施工变更与解除
7.1 变更条件及程序：合同执行过程中，如因特殊情况需要变更或解除合同，应双方协商一致，并签订书面变更协议
7.2 解除合同条件及后果：如乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任
八、违约责任
8.1 甲方违约责任：如甲方未按约定时间支付工程款，应支付乙方合同金额的0.5%作为违约金。
8.2 乙方违约责任：如乙方未按约定时间完成工程，应支付甲方合同金额的0.5%作为违约金。
8.3 违约赔偿金额及方式：违约金应在违约行为发生后的10日内支付至合同约定的账户。
九、争议解决
9.1 争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
9.2 诉讼管辖法院：中华人民共和国省市区人民法院。
十、合同的生效、变更与终止
10.1 合同生效条件：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
10.2 合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签署。
10.3 合同终止条件及后果：合同终止后，乙方应按照甲方要求移交给甲方所有与工程有关的资料和钥匙，并办理相关手续。
十一、其他约定
11.1 保密条款：双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
11.2 广告与宣传：乙方不得以本合同项目为宣传内容，未经甲方书面同意，不得使用甲方的名称、标志等。
11.3 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决。
11.4 法律适用及争议解决：本合同适用中华人民共和国法律，争议解决方式按照第九章约定执行。
十二、附件
12.1 施工图纸：见附件一。
12.2 施工方案：见附件二。
12.3 材料及设备清单：见附件三。
12.4 其他重要文件：见附件四。
十三、合同签署
13.1 甲方代表签字：
[此处写甲方代表姓名]
13.2 乙方代表签字：
[此处写乙方代表姓名]
13.3 签字盖章页：
[此处放置签字盖章区域]
十四、合同日期
14.1 签署日期：
[此处填写合同签署的具体日期]
甲方代表：
______________
乙方代表：
______________
签订地点：
_____________________
签订日期：
_____________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定部分材料的供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。
1.2 甲方监督权：甲方有权对施工过程进行监督，以确保工程质量符合约定标准。
1.3 甲方变更权：甲方在合同执行过程中有权提出工程变更，乙方应按照甲方的要求进行调整。
1.4 甲方验收权：甲方有权对工程进行验收，工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改。
1.5 甲方索赔权：如乙方未按约定完成工程，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方支付违约金。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保障：乙方应对施工质量负责，确保工程质量符合约定标准。
2.2 乙方工期保障：乙方应按时完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金。
2.3 乙方材料和设备供应：乙方负责提供合格的材料和设备，并承担相应的质量责任。
2.4 乙方安全责任：乙方应制定并执行施工安全措施，确保施工过程中的安全。
2.5 乙方保密义务：乙方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方解决问题。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。
3.3 第三方中介的公正性：第三方中介应保持中立，公正地处理甲方和乙方之间的争议。
3.4 第三方中介的保密义务：第三方中介应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意不得向第三方披露。
3.5 第三方中介的赔偿责任：如第三方中介因过错导致合同纠纷，第三方中介应承担相应的赔偿责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸
2. 施工方案
3. 材料及设备清单
4. 其他重要文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付工程款
提供不准确的设计图纸或要求
2. 乙方违约行为：
未按约定时间完成工程
使用不合格的材料或设备
未遵守施工安全规定
3. 第三方中介违约行为：
未能公正协调双方关系
泄露合同保密信息
未履行协调和监督职责
三、法律名词及解释：
1. 合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 违约金：违约方按照合同约定支付给守约方的经济赔偿。
3. 不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
4. 索赔：一方因对方违约行为要求对方承担违约责任的行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
解决方案：协商调整工期，必要时追加合同价款。
2. 材料质量不合格：
解决方案：更换不合格材料，索赔损失。
3. 设计变更：
解决方案：双方协商确定变更内容，重新签订补充协议。
4. 安全事故发生：
解决方案：立即报告，采取紧急措施，协商赔偿。
五、所有应用场景：
1. 幼儿园操场翻新施工
2. 合同主体为甲方（幼儿园）与乙方（建筑公司）
3. 涉及第三方中介协调监督合同履行
4. 施工过程中可能遇到的设计变更、材料问题、进度延误等常见问题