挖机机械施工合同书范本2025年通用.docx

编号：__________

挖机机械施工合同书范本2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

挖机机械施工合同书范本2025年通用
合同目录
第一章：合同主体
1.1甲方信息
1.2乙方信息
第二章：工程概况
2.1工程名称
2.2工程地点
2.3工程规模
2.4工程周期
第三章：施工内容
3.1挖机施工范围
3.2施工要求及标准
3.3施工任务量
第四章：合同价格
4.1工程总价
4.2价格调整机制
4.3支付方式
4.4进度款支付比例
第五章：施工设备
5.1挖机设备规格及数量
5.2设备保养与维修
5.3设备交付及撤离时间
第六章：施工安全
6.1安全责任
6.2安全措施
6.3安全事故处理
第七章：工期及进度
7.1施工进度计划
7.2工期延误及提前完成处理
7.3甲方工程配合
第八章：质量保证
8.1质量标准
8.2质量检查与验收
8.3质量问题处理
第九章：违约责任
9.1甲方违约责任
9.2乙方违约责任
9.3不可抗力因素导致的违约
第十章：争议解决
10.1争议解决方式
10.2仲裁地点及机构
10.3诉讼地点及法院
第十一章：合同的变更、解除和终止
11.1合同变更条件
11.2合同解除条件
11.3合同终止条件
第十二章：合同的生效、履行和验收
12.1合同生效条件
12.2合同履行期限
12.3工程验收标准
第十三章：其他条款
13.1保密条款
13.2知识产权保护
13.3不可竞争条款
第十四章：附件
14.1合同附件列表
14.2附件内容说明
合同编号_________
第一章：合同主体
1.1甲方信息
甲方名称：（全称）
甲方地址：（详细地址）
联系人：（姓名）
联系电话：（电话号码）
电子邮箱：（邮箱地址）
1.2乙方信息
乙方名称：（全称）
乙方地址：（详细地址）
联系人：（姓名）
联系电话：（电话号码）
电子邮箱：（邮箱地址）
第二章：工程概况
2.1工程名称：（工程全称）
2.2工程地点：（具体地址）
2.3工程规模：（工程规模描述）
2.4工程周期：（工程开始日期）至（工程结束日期）
第三章：施工内容
3.1挖机施工范围：（施工范围详细描述）
3.2施工要求及标准：（施工要求和标准的详细描述）
3.3施工任务量：（任务量的详细描述）
第四章：合同价格
4.1工程总价：人民币（大写金额）（小写金额）
4.2价格调整机制：（价格调整的详细机制）
4.3支付方式：甲方按照工程进度，分阶段支付乙方工程款项。具体支付比例和时间由双方在附件中约定。
4.4进度款支付比例：（进度款支付比例）
第五章：施工设备
5.1挖机设备规格及数量：（设备规格、型号及数量）
5.2设备保养与维修：（保养与维修的详细规定）
5.3设备交付及撤离时间：（设备交付时间）至（设备撤离时间）
第六章：施工安全
6.1安全责任：乙方应对施工过程中的安全负责，并采取必要的安全措施。
6.2安全措施：（安全措施的详细描述）
6.3安全事故处理：（安全事故处理程序和责任的详细描述）
第七章：工期及进度
7.1施工进度计划：（施工进度计划的详细描述）
7.2工期延误及提前完成处理：（工期延误和提前完成处理的详细规定）
7.3甲方工程配合：（甲方工程配合的详细描述）
第八章：质量保证
8.1质量标准：乙方应按照国家标准和行业标准进行施工，保证工程质量符合合同约定的要求。
8.2质量检查与验收：甲方有权对施工过程和工程质量进行监督检查和验收，乙方应予以配合。
8.3质量问题处理：如发现质量问题，甲方有权要求乙方及时整改，必要时乙方应承担返工费用。
第九章：违约责任
9.1甲方违约责任：甲方未按约定支付工程款项，应承担违约金及乙方因此产生的损失。
9.2乙方违约责任：乙方未按约定完成施工任务，应承担违约金及甲方因此产生的损失。
9.3不可抗力因素导致的违约：因不可抗力导致一方无法履行合同，该方不承担违约责任。
第十章：争议解决
10.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。
10.2仲裁地点及机构：如选择仲裁，仲裁地点为（仲裁地点），仲裁机构为（仲裁机构）。
10.3诉讼地点及法院：如选择诉讼，诉讼地点为（诉讼地点），法院为（法院）。
第十一章：合同的变更、解除和终止
11.1合同变更条件：合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
11.2合同解除条件：双方同意解除合同时，应签订书面解除协议。
11.3合同终止条件：合同到期或双方同意终止合同时，合同即告终止。
第十二章：合同的生效、履行和验收
12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2合同履行期限：双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。
12.3工程验收标准：工程完成后，甲乙双方按照约定进行验收，符合验收标准的，视为工程合格。
第十三章：其他条款
13.1保密条款：双方应对合同内容和商务谈判过程中的商业秘密予以保密。
13.2知识产权保护：乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权。
13.3不可竞争条款：乙方在合同履行期间不得与甲方竞争。
第十四章：附件
14.1合同附件列表：
附件一：工程设计图纸
附件二：施工方案
附件三：设备清单
附件四：付款时间表
附件五：验收标准和方法
14.2附件内容说明：附件内容详见附件列表中的各项说明。
甲方代表：（签字）
乙方代表：（签字）
日期：（签字日期）
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方在施工过程中所需的部分材料供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料质量符合国家标准和合同要求。如乙方未按照甲方要求采购材料，造成的质量问题或延误由乙方承担责任。
1.2 甲方监督权
甲方有权对施工过程进行监督，包括但不限于现场施工情况、工程进度、质量控制等。乙方应提供必要的配合，确保甲方能够有效地进行监督。
1.3 甲方变更权
在合同履行期间，甲方有权根据工程需要对合同内容进行变更，包括但不限于施工范围、施工要求、工程进度等。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并保证工程的顺利进行。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方技术支持
乙方应提供专业技术支持，确保施工过程中的技术问题和质量问题得到及时解决。如因乙方技术问题导致工程质量不合格或进度延误，乙方应承担相应责任。
2.2 乙方安全生产责任
乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，加强施工现场的安全生产管理，确保施工过程中的安全生产。如因乙方安全生产管理不善导致安全事故，乙方应承担全部责任。
2.3 乙方工程保修
工程竣工验收合格后，乙方应对工程进行保修，保修期为（保修期）。如在保修期内出现质量问题，乙方应负责维修或更换，并承担因此产生的费用。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。如因第三方中介的原因导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应责任。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的佣金由甲方承担。如乙方同意支付第三方中介费用，则可在合同中约定。
3.3 第三方中介保密义务
第三方中介应对合同内容和双方的商业秘密予以保密，不得泄露给任何第三方。如因第三方中介的保密义务不当导致信息泄露，第三方中介应承担相应责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
附件一：工程设计图纸
附件二：施工方案
附件三：设备清单
附件四：付款时间表
附件五：验收标准和方法
附件六：施工进度计划
附件七：安全措施方案
附件八：技术参数要求
附件九：材料供应商信息
附件十：变更记录
附件十一：验收报告
附件十二：保修条款
二、违约行为及认定：
违约行为：
1. 甲方未按约定支付工程款项。
2. 乙方未按约定完成施工任务或施工质量不符合要求。
3. 乙方未按约定采购或使用甲方指定的材料供应商。
4. 乙方未按约定提供技术支持或安全生产管理不善。
5. 第三方中介未按约定履行协调和保密义务。
违约认定：
1. 甲方未按约定支付工程款项，视为违约。
2. 乙方未按约定完成施工任务或施工质量不符合要求，视为违约。
3. 乙方未按约定采购或使用甲方指定的材料供应商，视为违约。
4. 乙方未按约定提供技术支持或安全生产管理不善，视为违约。
5. 第三方中介未按约定履行协调和保密义务，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 挖机机械施工：指使用挖掘机械进行土石方挖掘、装卸、运输等作业。
2. 合同履行：指合同各方按照约定履行各自的权利和义务。
4. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
5. 保修期：指工程竣工验收合格后，乙方对工程进行保修的时间期限。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：如遇不可抗力或甲方原因导致施工进度延误，双方应友好协商，根据实际情况调整工期。
2. 施工质量问题：如发现施工质量问题，甲方有权要求乙方及时整改，必要时乙方应承担返工费用。
3. 材料供应问题：如乙方未按约定采购或使用甲方指定的材料供应商，甲方有权要求乙方更换材料供应商或承担相应责任。
4. 技术支持不足：如乙方技术支持不足，甲方有权要求乙方增加技术支持，以确保工程顺利进行。
5. 安全生产管理问题：如乙方安全生产管理不善，甲方有权要求乙方加强安全生产管理，确保施工安全。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类土石方挖掘、装卸、运输等作业的挖机机械施工项目。
2. 适用于需要甲方指定材料供应商的施工项目。
3. 适用于甲方对施工过程有监督权和变更权的施工项目。
4. 适用于乙方提供技术支持和安全生产管理的施工项目。
5. 适用于需要第三方中介协调甲乙双方关系的施工项目。