资源描述
编号:__________
购房三方合同书2025年通用
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
购房三方合同书2025年通用
合同目录
第一章:总则
1.1 合同主体
1.2 合同签订依据
1.3 合同宗旨
第二章:房屋基本信息
2.1 房屋位置及地址
2.2 房屋面积及结构
2.3 房屋所有权及使用性质
第三章:购房者信息
3.1 购房者身份信息
3.2 购房者财务状况
3.3 购房者购房目的
第四章:房屋买卖价格及支付方式
4.1 房屋成交价格
4.2 付款方式及时间表
4.3 定金及退还条件
第五章:房屋交付及过户
5.1 房屋交付时间及条件
5.2 房屋过户手续及费用
5.3 房屋交付后责任归属
第六章:房屋质量及维修责任
6.1 房屋质量保证
6.2 维修责任及维修费用
第七章:合同的变更和解除
7.1 合同变更条件
7.2 合同解除条件
第八章:违约责任
8.1 购房者违约责任
8.2 开发商违约责任
第九章:争议解决方式
9.1 协商解决
9.2 调解解决
9.3 仲裁解决
9.4 法律途径
第十章:合同的生效、终止和废止
10.1 合同生效条件
10.2 合同终止条件
10.3 合同废止条件
第十一章:其他约定
11.1 购房优惠政策
11.2 配套设施及公共服务
11.3 房屋保险
第十二章:附件
12.1 房屋所有权证复印件
12.2 购房者身份证明复印件
12.3 付款凭证复印件
第十三章:其他
13.1 合同签订地点及日期
13.2 合同双方签字盖章
第十四章:附则
14.1 合同解释权归属
14.2 合同修订历史记录
合同编号_________
第一章:总则
1.1 合同主体
1.1.1 购房者:【购房者姓名】
1.1.2 开发商:【开发商名称】
1.1.3 第三方:【第三方名称】
1.2 合同签订依据
1.2.1 《中华人民共和国合同法》
1.2.2 《中华人民共和国物权法》
1.2.3 《城市房地产管理法》
1.3 合同宗旨
1.3.1 双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就【房屋位置及地址】的买卖事宜达成如下协议。
第二章:房屋基本信息
2.1 房屋位置及地址
2.1.1 房屋位于【具体地址】,建筑面积【面积】平方米。
2.2 房屋面积及结构
2.2.1 房屋结构【房屋结构类型】,设计使用年限【使用年限】。
2.3 房屋所有权及使用性质
2.3.1 房屋所有权归【开发商名称】所有,使用性质为【住宅/商业】。
第三章:购房者信息
3.1 购房者身份信息
3.1.1 购房者姓名:【购房者姓名】
3.1.2 身份证号码:【身份证号码】
3.1.3 联系方式:【联系方式】
3.2 购房者财务状况
3.2.1 购房者具备购房能力,能按照本合同约定的方式和时间支付购房款项。
3.3 购房者购房目的
3.3.1 购房者购买该房屋的目的是【自住/投资/其他】。
第四章:房屋买卖价格及支付方式
4.1 房屋成交价格
4.1.1 房屋成交总价为【总价格】元人民币。
4.2 付款方式及时间表
4.2.1.1 签订合同时支付定金【定金金额】元;
4.2.1.2 交付房屋前支付首付款【首付款比例】【房屋成交总价】元;
4.2.1.3 办理过户手续时支付尾款【尾款比例】【房屋成交总价】元。
4.3 定金及退还条件
4.3.1 购房者支付的定金在签订正式购房合同后【退还时间】内无息退还;
4.3.2 若购房者未按照约定时间支付后续款项,定金不予退还。
第五章:房屋交付及过户
5.1 房屋交付时间及条件
5.1.1 开发商应按照合同约定的时间将符合交付条件的房屋交付给购房者。
5.2 房屋过户手续及费用
5.2.1 购房者应按照我国法律规定办理房屋过户手续,相关费用由购房者承担。
5.3 房屋交付后责任归属
5.3.1 房屋交付后,购房者成为房屋的合法所有人,享有相应的权益和承担相应的义务。
第六章:房屋质量及维修责任
6.1 房屋质量保证
6.1.1 开发商对出售的房屋质量承担责任,保证房屋符合我国相关法律法规及建设标准。
6.2 维修责任及维修费用
6.2.1 在房屋保修期内,因房屋质量问题导致的维修费用由开发商承担。
第七章:合同的变更和解除
7.1 合同变更条件
7.1.1 合同变更应由双方协商一致,并签订书面变更协议。
7.2 合同解除条件
7.2.1 合同解除应由双方协商一致,并签订书面解除协议。
第八章:违约责任
8.1 购房者违约责任
8.1.1 若购房者未按照合同约定支付购房款项,应向开发商支付违约金,违约金为未支付款项的【百分比】%。
8.2 开发商违约责任
8.2.1 若开发商未能按照合同约定时间交付房屋,应向购房者支付违约金,违约金为合同总价的【百分比】%。
第九章:争议解决方式
9.1 协商解决
9.1.1 双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。
9.2 调解解决
9.2.1 若协商不成,双方同意向【调解机构名称】申请调解。
9.3 仲裁解决
9.3.1 若调解不成,任何一方均有权向【仲裁机构名称】申请仲裁。
9.4 法律途径
9.4.1 双方均有权通过法律途径解决合同争议。
第十章:合同的生效、终止和废止
10.1 合同生效条件
10.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同终止条件
10.2.1 双方履行完合同约定的义务,合同自然终止。
10.3 合同废止条件
10.3.1 双方同意废止合同时,合同即行废止。
第十一章:其他约定
11.1 购房优惠政策
11.1.1 购房者享有【优惠政策内容】等优惠政策。
11.2 配套设施及公共服务
11.2.1 开发商承诺在交房时提供【配套设施名称】等,并保障购房者享有【公共服务名称】等公共服务。
11.3 房屋保险
11.3.1 购房者应在交付房屋后【时间】内办理房屋保险,保险费用由购房者承担。
第十二章:附件
12.1 房屋所有权证复印件
12.1.1 附件中包含房屋所有权证的复印件,作为本合同的附件。
12.2 购房者身份证明复印件
12.2.1 附件中包含购房者的身份证明复印件,作为本合同的附件。
12.3 付款凭证复印件
12.3.1 附件中包含付款凭证的复印件,作为本合同的附件。
第十三章:其他
13.1 合同签订地点及日期
13.1.1 本合同签订于【签订地点】,签订日期为【签订日期】。
13.2 合同双方签字盖章
13.2.1 购房者:【购房者签名】
13.2.2 开发商:【开发商盖章】
13.2.3 第三方:【第三方盖章】
第十四章:附则
14.1 合同解释权归属
14.1.1 本合同的解释权归双方共同所有。
14.2 合同修订历史记录
14.2.1 本合同的修订历史记录如下:【记录内容】。
【合同结束】
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方主导的附加条款
1.1.1 甲方有权在合同履行过程中对合同内容进行修改和补充,但需保证修改和补充的内容符合法律法规和双方合法权益。
1.1.2 若甲方因特殊情况需提前交付房屋,应提前通知乙方,并在合同中约定提前交付的时间和条件。
1.1.3 甲方应保证房屋符合国家和地方规定的环保要求,若房屋存在环保问题,甲方应承担相应的治理责任。
1.2 甲方主导的条款说明
1.2.1 甲方作为开发商,拥有房屋的开发和销售权,因此在本合同中具有主导地位。
1.2.2 甲方的修改和补充条款旨在确保合同的顺利进行,同时保障双方的权益。
1.2.3 甲方提前交付房屋的条款,旨在满足乙方紧急入住的需求,但需确保房屋质量和权益不受影响。
1.2.4 甲方保证房屋符合环保要求,承担环保问题的治理责任,以保证乙方居住环境的安全和舒适。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方主导的附加条款
2.1.1 乙方有权在合同履行过程中对合同内容进行修改和补充,但需保证修改和补充的内容符合法律法规和双方合法权益。
2.1.2 若乙方因特殊情况需推迟交付房屋,应提前通知甲方,并在合同中约定推迟交付的时间和条件。
2.1.3 乙方应按照合同约定履行付款义务,若乙方逾期付款,应向甲方支付违约金,违约金为逾期付款金额的【百分比】%。
2.2 乙方主导的条款说明
2.2.1 乙方作为购房者,拥有购房的权利和义务,因此在本合同中具有主导地位。
2.2.2 乙方的修改和补充条款旨在确保合同的顺利进行,同时保障双方的权益。
2.2.3 乙方推迟交付房屋的条款,旨在满足乙方特殊情况下的需求,但需确保甲方权益不受影响。
2.2.4 乙方按照合同约定履行付款义务,若逾期付款,需支付违约金,以保证甲方合法权益的实现。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的附加条款
3.1.1 第三方中介应按照法律法规和行业规范,为双方提供公平、公正、透明的中介服务。
3.1.2 第三方中介应负责协助双方办理合同签订、房屋交付、过户等手续。
3.1.3 第三方中介应保证提供的中介服务符合双方需求,若因中介服务不当导致合同纠纷,第三方中介应承担相应责任。
3.2 第三方中介的条款说明
3.2.1 第三方中介作为合同的一方,负责为双方提供中介服务,协助合同的履行。
3.2.2 第三方中介的服务内容主要包括合同签订、房屋交付、过户等手续的协助。
3.2.3 第三方中介应保证提供的中介服务符合双方需求,确保合同的顺利进行。
3.2.4 第三方中介若因服务不当导致合同纠纷,应承担相应责任,以保证双方合法权益的实现。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 房屋所有权证复印件
2. 购房者身份证明复印件
3. 付款凭证复印件
4. 房屋平面图
5. 房屋装修效果图
6. 合同附件(如有)
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约行为及认定:
1.1 未按照约定时间交付房屋
1.2 房屋质量不符合约定标准
1.3 未按照约定提供配套设施或公共服务
1.4 其他违反合同约定的行为
2. 乙方违约行为及认定:
2.1 未按照约定时间支付购房款项
2.2 未按照约定履行合同义务
2.3 其他违反合同约定的行为
3. 第三方中介违约行为及认定:
3.1 未按照约定提供中介服务
3.2 未协助双方完成合同签订、房屋交付、过户等手续
3.3 其他违反合同约定的行为
三、法律名词及解释:
1. 购房优惠:指开发商在房屋销售过程中,为吸引购房者而提供的价格优惠、礼品赠送等优惠措施。
2. 定金:指购房者为了保证合同的履行,按照约定向开发商支付的一定金额的钱。
3. 违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的违约损失赔偿金。
4. 合同履行:指合同双方按照合同约定的方式、时间、条件履行合同义务的行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 房屋交付延迟:
解决办法:双方协商确定合理的交付时间,并约定延迟交付的违约责任。
2. 房屋质量问题:
解决办法:甲方负责修复或更换存在质量问题的部位,乙方有权要求甲方承担违约责任。
3. 配套设施或公共服务未提供:
解决办法:甲方应按照合同约定提供配套设施或公共服务,否则乙方有权要求甲方承担违约责任。
4. 付款延迟:
解决办法:乙方应按照合同约定时间支付购房款项,否则甲方有权要求乙方支付违约金。
5. 合同条款不明确:
解决办法:双方应友好协商,明确合同条款,避免因误解导致的合同纠纷。
五、所有应用场景:
1. 场景一:新建住宅小区的房屋销售
2. 场景二:二手房买卖合同
3. 场景三:商业房产租赁合同
4. 场景四:房地产开发商与购房者之间的团购合同
5. 场景五:海外房产购买合同
展开阅读全文