建设工程施工合同书法doc2025年通用.docx

编号：__________

建设工程施工合同书法doc2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同书法doc2025年通用
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（委托方）
1.2 乙方（施工方）
1.3 合同的含义
第二章：合同范围及工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 预付款
3.4 进度付款
3.5 竣工结算
3.6 违约金
第四章：合同工期
4.1 工期要求
4.2 工期延误
4.3 工期提前
第五章：施工质量
5.1 质量标准
5.2 质量监督
5.3 质量问题处理
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料和设备验收
第七章：施工安全与环保
7.1 安全生产要求
7.2 安全事故处理
7.3 环保要求
第八章：变更与解除合同
8.1 合同变更
8.2 合同解除
第九章：违约责任
9.1 甲方违约
9.2 乙方违约
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更
11.3 合同终止
第十二章：其他条款
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 不可抗力
12.4 法律法规
第十三章：合同附件
13.1 附件一：工程图纸
13.2 附件二：技术规范
13.3 附件三：施工组织设计
13.4 附件四：材料和设备清单
第十四章：合同的签署与备案
14.1 签署日期
14.2 签署地点
14.3 备案要求
合同编号：_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（委托方）
1.1.1 甲方名称
1.1.2 甲方地址
1.1.3 甲方联系人及联系方式
1.2 乙方（施工方）
1.2.1 乙方名称
1.2.2 乙方地址
1.2.3 乙方联系人及联系方式
1.3 合同的含义
1.3.1 合同文件的组成
1.3.2 合同语言
1.3.3 合同的生效与解释
第二章：合同范围及工程概况
2.1 工程名称
2.1.1 工程简称
2.1.2 工程性质
2.2 工程地点
2.2.1 具体地理位置
2.2.2 施工入口及交通
2.3 工程规模
2.3.1 工程用地面积
2.3.2 建筑总面积
2.3.3 结构类型
2.4 工程内容
2.4.1 主要建设内容
2.4.2 特殊工艺要求
2.4.3 工程关键节点
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.1.1 总价构成
3.1.2 价格调整机制
3.2 预付款
3.2.1 预付款比例
3.2.2 预付款支付时间表
3.3 进度付款
3.3.1 进度付款条件
3.3.2 进度付款时间表
3.4 竣工结算
3.4.1 竣工验收标准
3.4.2 竣工结算程序
3.4.3 结算争议解决
3.5 违约金
3.5.1 违约行为
3.5.2 违约金计算方式
第四章：合同工期
4.1 工期要求
4.1.1 施工总工期
4.1.2 关键节点工期
4.2 工期延误
4.2.1 工期延误责任判定
4.2.2 工期延误后果处理
4.3 工期提前
4.3.1 工期提前条件
4.3.2 工期提前奖励机制
第五章：施工质量
5.1 质量标准
5.1.1 国家及行业标准
5.1.2 甲方特定质量要求
5.2 质量监督
5.2.1 甲方监督方式
5.2.2 乙方自检制度
5.3 质量问题处理
5.3.1 质量问题反馈
5.3.2 质量问题整改
5.3.3 质量问题索赔
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.1.1 材料种类及规格
6.1.2 材料供应计划
6.2 设备供应
6.2.1 设备清单
6.2.2 设备交付及安装
6.3 材料和设备验收
6.3.1 验收标准
6.3.2 验收程序
6.3.3 验收结果处理
第八章：变更与解除合同
8.1 合同变更
8.1.1 变更条件
8.1.2 变更程序
8.1.3 变更费用承担
8.2 合同解除
8.2.1 解除条件
8.2.2 解除程序
8.2.3 解除后的责任处理
第九章：违约责任
9.1 甲方违约
9.1.1 甲方违约行为
9.1.2 甲方违约责任
9.2 乙方违约
9.2.1 乙方违约行为
9.2.2 乙方违约责任
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.1.1 协商解决
10.1.2 调解解决
10.1.3 仲裁解决
10.1.4 诉讼解决
10.2 仲裁
10.2.1 仲裁机构
10.2.2 仲裁程序
10.3 诉讼
10.3.1 诉讼管辖法院
10.3.2 诉讼程序
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件
11.1.1 合同签字盖章
11.1.2 相关审批手续完成
11.2 合同变更
11.2.1 变更通知
11.2.2 变更文件的保存
11.3 合同终止
11.3.1 终止条件
11.3.2 终止程序
第十二章：其他条款
12.1 保密条款
12.1.1 保密信息范围
12.1.2 保密期限
12.1.3 违约保密条款
12.2 知识产权保护
12.2.1 知识产权归属
12.2.2 侵权责任
12.3 不可抗力
12.3.1 不可抗力事件
12.3.2 不可抗力后果处理
12.4 法律法规
12.4.1 适用法律法规
12.4.2 法律法规冲突解决
第十三章：合同附件
13.1 附件一：工程图纸
13.1.1 图纸编号及日期
13.1.2 图纸接收确认
13.2 附件二：技术规范
13.2.1 技术规范目录
13.2.2 技术规范内容
13.3 附件三：施工组织设计
13.3.1 施工组织设计概述
13.3.2 施工计划安排
13.4 附件四：材料和设备清单
13.4.1 材料清单
13.4.2 设备清单
第十四章：合同的签署与备案
14.1 签署日期
14.1.1 签署日期确认
14.1.2 签署时间确认
14.2 签署地点
14.2.1 签署地点确认
14.2.2 签署地点描述
14.3 备案要求
14.3.1 备案部门
14.3.2 备案文件
合同方签字：
（甲方签字）
（乙方签字）
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商
甲方有权指定部分材料供应商，乙方应接受甲方的指定并按照甲方要求采购材料。若乙方不接受甲方指定供应商，则需提前通知甲方并说明原因。
2. 甲方监督权
甲方有权对施工现场进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。甲方监督人员有权要求乙方提供工程进度报告、质量检验报告等相关文件。
3. 甲方变更权
甲方有权根据项目需要对工程内容、工程进度、材料要求等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求及时调整施工计划，并承担因变更产生的额外费用。
4. 甲方验收权
甲方有权对工程进行验收，并对工程质量、进度、安全等方面进行评估。若乙方未能通过甲方验收，乙方需按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。
5. 甲方终止权
甲方有权在合同履行过程中终止合同，如乙方严重违反合同条款、工程质量不符合要求等。甲方终止合同后，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担因终止合同产生的损失。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方施工方案提交
乙方应在合同签订后十个工作日内向甲方提交详细的施工方案，包括施工进度计划、施工组织设计、安全防护措施等。
2. 乙方材料和设备质量保证
乙方应对提供的材料和设备的质量负责，并保证材料和设备符合合同约定的质量标准。若乙方提供的材料和设备存在质量问题，乙方应承担更换、维修或赔偿的责任。
3. 乙方工程进度保障
乙方应确保工程按计划顺利进行，若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。
4. 乙方安全生产责任
乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工现场的安全。若发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任，并负责处理安全事故善后事宜。
5. 乙方保密义务
乙方应对合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方许可不得向第三方披露。若乙方违反保密义务，乙方应承担相应的法律责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责
第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。中介方应公正、中立地处理甲乙双方的争议，并确保合同的顺利执行。
2. 第三方中介费用
中介方应向甲方和乙方明确中介费用的计算方式、支付时间和支付方式。中介费用应在合同签订后七个工作日内支付完毕。
3. 第三方中介违约处理
若中介方未能履行其职责，导致合同履行出现问题，中介方应承担相应的法律责任。甲方和乙方均有权解除与中介方的合同，并追究其违约责任。
4. 第三方中介保密义务
中介方应对合同履行过程中获得的甲方和乙方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方和乙方许可不得向第三方披露。若中介方违反保密义务，中介方应承担相应的法律责任。
5. 第三方中介的权益保障
中介方应享有合同约定的权益，包括中介费用、报酬和权益保障。甲方和乙方均有义务按照合同约定履行中介方的权益保障。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 技术规范
3. 施工组织设计
4. 材料和设备清单
5. 工程进度计划
6. 质量检验报告
7. 安全防护措施方案
8. 保密协议
9. 知识产权保护协议
10. 不可抗力事件证明
11. 法律法规文件
12. 合同履行过程中的其他相关文件和资料
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款项
未按约定提供施工场地、施工条件或材料设备
未按约定时间完成审批手续或提供相关文件
违反保密协议，泄露乙方商业秘密或机密信息
2. 乙方违约行为
未按约定时间完成工程或关键节点工期
工程质量不符合约定标准
未按约定采购、供应材料和设备
违反保密协议，泄露甲方商业秘密或机密信息
3. 第三方中介违约行为
未按约定履行协调、协助职责，导致合同履行出现问题
未按约定保密甲方和乙方商业秘密和机密信息
未按约定支付中介费用或报酬
三、法律名词及解释：
1. 合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务
2. 违约行为：违反合同约定的行为
3. 违约责任：因违约行为而应承担的法定责任
4. 不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况
5. 保密协议：约定双方对特定信息予以保密的协议
6. 知识产权保护：对合同涉及的知识产权进行保护的措施
7. 法律法规：国家立法机关制定的具有普遍约束力的法律和行政法规
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
原因：设计变更、材料供应延迟、施工条件不利等
解决办法：调整施工计划、优化施工工艺、备用材料供应链等
2. 工程质量问题
原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等
解决办法：质量检查、整改、更换不合格材料或设备等
3. 合同争议
原因：对合同条款理解不一致、履行中产生分歧等
解决办法：协商解决、调解、仲裁或诉讼等
4. 不可抗力事件
原因：自然灾害、社会事件等
解决办法：根据不可抗力条款协商处理，必要时调整合同履行期限或方式等
五、所有应用场景：
1. 建设工程施工合同适用于各类建筑工程项目，包括住宅、商业、工业等。
2. 合同适用于新建、扩建、改建等工程。
3. 合同适用于国内工程 projects within China。
4. 合同适用于双方均为境内注册的企业或个体经营者。
5. 合同适用于第三方中介参与协调、协助的情形。
6. 合同适用于需要特殊材料供应或设备安装的工程。
7. 合同适用于涉及知识产权保护或保密要求的工程。
8. 合同适用于可能受到不可抗力影响的工程。