2025售楼部建设施工合同书.docx

编号：__________

2025售楼部建设施工合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025售楼部建设施工合同书
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及代表人
1.2 乙方名称及代表人
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程预算
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整条件
3.3 支付方式
3.4 进度付款
3.5 最终付款
第四章：工程进度与质量
4.1 工程进度计划
4.2 施工期限
4.3 工程质量标准
4.4 质量保证措施
第五章：材料与设备
5.1 材料供应
5.2 设备供应
5.3 材料和设备验收
5.4 质量证明文件
第六章：施工安全与环保
6.1 安全施工措施
6.2 安全事故处理
6.3 环保要求
6.4 文明施工要求
第七章：变更与解除合同
7.1 合同变更条件
7.2 变更程序
7.3 合同解除条件
7.4 解除合同的程序
第八章：违约责任
8.1 甲方违约责任
8.2 乙方违约责任
8.3 违约赔偿方式
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁机构
9.3 诉讼管辖法院
第十章：合同的生效、变更和终止
10.1 合同生效条件
10.2 合同变更程序
10.3 合同终止条件
10.4 合同终止后的处理事项
第十一章：合同的附件
11.1 附件一：工程设计文件
11.2 附件二：施工图纸
11.3 附件三：工程量清单
11.4 附件四：材料和设备清单
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 不可抗力
12.4 合同的解释和修订
第十三章：合同的修订和补充
13.1 修订条件
13.2 补充协议的形式
13.3 修订和补充的效力
第十四章：附则
14.1 合同的适用法律
14.2 合同的签订地点和日期
14.3 合同正本份数
14.4 合同副本份数
合同编号2025001
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称：__________公司，法定代表人是__________。
1.2 乙方名称：__________公司，法定代表人是__________。
1.3 合同术语定义：
1.3.1 甲方：指合同第一章第一项所述的公司。
1.3.2 乙方：指合同第一章第二项所述的公司。
1.3.3 工程：指本合同约定的售楼部建设施工项目。
1.3.4 合同总价：指合同约定的工程总造价，包括工程量清单内的所有工程项目。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：2025年售楼部建设施工项目
2.2 工程地点：__________省__________市__________区__________路__________号。
2.3 工程规模：根据设计文件和施工图纸确定的工程规模和面积。
2.4 工程预算：合同总价，详见工程量清单。
第三章：合同价格
3.1 合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 价格调整条件：合同执行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等不可抗力因素，经双方协商一致，可以对合同总价进行调整。
3.3 支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款。
3.4 进度付款：甲方按照乙方完成的工程进度支付相应比例的工程款，具体支付比例和时间详见附件三。
3.5 最终付款：工程验收合格后，甲方一次性支付乙方剩余的工程款。
第四章：工程进度与质量
4.1 工程进度计划：详见附件一。
4.2 施工期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，共计__________个月。
4.3 工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。
4.4 质量保证措施：乙方应严格按照设计文件和施工图纸施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应负责返工、维修，并承担相应责任。
第五章：材料与设备
5.1 材料供应：甲方负责供应合同约定的建筑材料，详见附件四。
5.2 设备供应：甲方负责供应合同约定的建筑设备，详见附件四。
5.3 材料和设备验收：乙方对甲方供应的材料和设备进行验收，如有质量问题，甲方负责更换或维修。
5.4 质量证明文件：甲方应提供所供材料和设备的质量证明文件，以证明其符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。
第六章：施工安全与环保
6.1 安全施工措施：乙方应制定安全施工措施，并严格按照措施进行施工。
6.2 安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规进行处理。
6.3 环保要求：乙方应遵守国家环保法规，确保施工过程中不对环境造成污染。
6.4 文明施工要求：乙方应遵守社会公德，确保施工过程中的文明施工。
第八章：违约责任
8.1 甲方违约责任：
8.1.1 如甲方未按照约定支付工程款，应支付乙方违约金，违约金计算方式为：应付款金额的千分之五乘以违约天数。
8.1.2 如甲方未按照约定提供施工场地、施工条件等，导致乙方无法正常施工，甲方应承担由此产生的费用，并支付乙方违约金，违约金计算方式同上。
8.2 乙方违约责任：
8.2.1 如乙方未按照约定进度完成工程，应支付甲方违约金，违约金计算方式为：应付款金额的千分之五乘以违约天数。
8.2.2 如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、维修，由此产生的费用由乙方承担。
8.2.3 如乙方违反合同约定的其他条款，甲方有权要求乙方支付违约金，或采取其他法律手段追究乙方的法律责任。
8.3 违约赔偿方式：
8.3.1 违约方应承担因违约所产生的直接经济损失。
8.3.2 违约方应支付守约方的违约金。
8.3.3 违约方应承担因违约所产生的其他费用，包括但不限于诉讼费、律师费等。
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
9.2 仲裁机构：如双方同意仲裁解决争议，仲裁机构为__________仲裁委员会。
9.3 诉讼管辖法院：合同签订地人民法院。
第十章：合同的生效、变更和终止
10.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同变更程序：合同变更应由双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。
10.3 合同终止条件：
10.3.1 工程验收合格，双方履行完毕合同约定的义务。
10.3.2 双方协商一致解除合同。
10.3.3 依法应当终止的其他情形。
10.4 合同终止后的处理事项：合同终止后，乙方应按照甲方要求将施工场地清理干净，并办理相关手续。
第十一章：合同的附件
11.1 附件一：工程设计文件
11.2 附件二：施工图纸
11.3 附件三：工程量清单
11.4 附件四：材料和设备清单
第十二章：其他约定
12.1 保密条款：双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
12.2 知识产权保护：双方对合同执行过程中产生的知识产权予以保护，未经对方同意不得使用对方的商标、专利等技术成果。
12.3 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。
12.4 合同的解释和修订：本合同的解释权归双方共同所有，对本合同的修订须经双方书面同意。
第十三章：合同的修订和补充
13.1 修订条件：合同执行过程中，如双方认为有必要修订或补充本合同，可签订补充协议。
13.2 补充协议的形式：补充协议应采用书面形式，并由双方签字盖章。
13.3 修订和补充的效力：补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十四章：附则
14.1 合同的适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。
14.2 合同的签订地点和日期：本合同于__________年__________月__________日签订于__________。
14.3 合同正本份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
14.4 合同副本份数：本合同副本份数共__________份，分别由甲乙双方保存。
甲方（签字）：__________ 日期：__________
乙方（签字）：__________ 日期：__________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应与甲方指定的供应商签订材料供应合同，并按照甲方要求采购、运输、储存和使用材料。材料质量不符合合同约定或国家标准的，乙方有权要求供应商承担责任。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的资料和便利条件。
1.3 甲方调整权
甲方有权根据市场需求、设计变更等原因调整工程内容、规模、工期等。乙方应按照甲方的调整要求及时调整施工计划，并承担因调整产生的费用。
1.4 甲方变更权
甲方有权在合同履行过程中对工程进行变更。乙方应按照甲方的变更要求及时调整施工计划，并承担因变更产生的费用。变更导致的合同价款增减，双方按照合同约定的价格调整方式进行计算。
1.5 甲方解除权
甲方有权在合同履行过程中解除合同。解除合同的，乙方应按照甲方要求停止施工，退还已收取的款项，并承担因解除合同产生的损失。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方技术保密
乙方应对合同约定的技术资料、施工方法等保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。
2.2 乙方质量承诺
乙方承诺按照合同约定的质量标准完成工程。如工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、维修，并承担由此产生的费用。
2.3 乙方工期保证
乙方保证按照合同约定的工期完成工程。如乙方逾期交付工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款金额的千分之五乘以逾期天数。
2.4 乙方安全生产
乙方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，采取安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。
2.5 乙方资料交付
乙方应在合同约定的时间内，向甲方交付工程相关资料，包括施工图纸、施工记录、验收报告等。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介应按照合同约定的职责，协助甲方和乙方完成工程。如中介未能履行约定的职责，甲方有权要求中介承担责任。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方和乙方按照合同约定的比例承担。如中介费用超过合同约定范围，双方应协商解决。
3.3 第三方中介解除权
甲方和乙方均有权在合同履行过程中解除与第三方中介的合作关系。解除合作的，中介应按照甲方和乙方的要求停止服务，退还已收取的费用，并承担因解除合作产生的损失。
3.4 第三方中介保密义务
第三方中介应对合同约定的技术资料、商业秘密等保密，不得泄露给第三方。如中介违反保密义务，甲方和乙方有权要求中介承担违约责任。
3.5 第三方中介服务质量
第三方中介应保证服务质量，如服务质量不符合合同约定，甲方和乙方有权要求中介承担责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计文件
2. 施工图纸
3. 工程量清单
4. 材料和设备清单
5. 施工记录
6. 验收报告
7. 安全生产措施方案
8. 保密协议
9. 材料供应合同
10. 第三方中介服务合同
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定支付工程款
未按约定提供施工场地、施工条件等
2. 乙方违约行为：
未按约定进度完成工程
施工质量不符合约定
违反合同约定的其他条款
3. 违约行为的认定：
违约行为应根据合同条款和法律法规进行认定
违约方应承担相应的违约责任
违约行为的证明应由守约方提供
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议
2. 甲方：指合同第一章第一项所述的公司
3. 乙方：指合同第一章第二项所述的公司
4. 工程：指本合同约定的售楼部建设施工项目
5. 违约：不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为
6. 违约金：违约方支付给守约方的赔偿金
7. 工期：合同约定的工程完成时间
8. 质量：工程满足合同约定标准的程度
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
原因：不可抗力、设计变更、甲方原因等
解决办法：协商调整工期、甲方支付违约金、乙方采取措施赶工
2. 工程质量问题：
原因：乙方施工不当、材料不合格、设计缺陷等
解决办法：乙方返工、维修、支付违约金、甲方解除合同
3. 合同争议：
原因：对合同条款理解不一致、履行过程中产生分歧等
解决办法：友好协商、调解、仲裁或诉讼
4. 材料供应问题：
原因：供应商延迟交货、质量问题等
解决办法：甲方协调、更换供应商、乙方对供应商提起诉讼
五、所有应用场景：
1. 甲方为房地产开发商，乙方为施工单位
2. 甲方委托乙方进行售楼部建设施工
3. 甲方提供设计文件、施工图纸、工程量清单等
4. 甲方负责工程款的支付和施工进度的监督
5. 乙方负责施工、材料采购、人员配置等
6. 第三方中介提供工程监理、质量检测等服务
7. 工程验收合格后，甲方支付剩余工程款
8. 合同履行过程中，可能出现设计变更、工程进度延误、质量问题等
9. 合同争议的解决通过友好协商、调解、仲裁或诉讼进行
10. 合同适用中华人民共和国法律，签订地为合同履行地