模板安装工程施工承包合同书书(2025版).docx

编号：__________

模板安装工程施工承包合同书书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

模板安装工程施工承包合同书书(2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 合同术语定义
第二章：合同标的及工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
2.5 工程预算
第三章：合同价格及支付方式
3.1 合同总价
3.2 支付方式
3.3 进度付款
3.4 质量保证金
3.5 支付时间及条件
第四章：合同履行及工期
4.1 乙方义务
4.2 施工进度计划
4.3 工期延误
4.4 工期提前
第五章：工程质量及验收
5.1 质量标准
5.2 质量控制
5.3 验收程序
5.4 验收标准
第六章：技术支持和培训
6.1 技术支持
6.2 培训内容
6.3 培训时间
6.4 培训地点
第七章：售后服务及保修
7.1 售后服务
7.2 保修期限
7.3 保修范围
7.4 保修程序
第八章：合同的变更和解除
8.1 合同变更
8.2 合同解除
8.3 变更和解除的条件
8.4 变更和解除的程序
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 违约赔偿
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 争议解决机构
10.3 诉讼管辖
第十一章：合同的生效、终止和解除
11.1 合同生效条件
11.2 合同终止条件
11.3 合同解除条件
第十二章：合同的保密条款
12.1 保密内容
12.2 保密期限
12.3 保密义务
第十三章：其他条款
13.1 不可抗力
13.2 法律法规
13.3 合同的转让
13.4 附件
第十四章：合同的签署
14.1 签署日期
14.2 甲方代表
14.3 乙方代表
14.4 签字盖章
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称：_________
1.1 甲方地址：_________
1.2 乙方名称：_________
1.2 乙方地址：_________
1.3 合同术语定义：
1.3.1 甲方：指合同第一页所列明的甲方名称。
1.3.2 乙方：指合同第一页所列明的乙方名称。
1.3.3 工程：指本合同约定的模板安装工程施工项目。
1.3.4 合同：指本合同文件，包括合同及其附件。
第二章：合同标的及工程概况
2.1 工程名称：_________
2.2 工程地点：_________
2.3 工程规模：_________
2.4 工程内容：模板安装工程，包括但不限于模板的设计、制作、供应、安装、拆除及回收等。
2.5 工程预算：合同总价详见合同附件。
第三章：合同价格及支付方式
3.1 合同总价：人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。
3.2 支付方式：银行转账。
3.3 进度付款：按照工程进度，甲方应按照合同约定的付款比例支付乙方工程进度款。
3.4 质量保证金：合同总价5%作为质量保证金，待工程验收合格后无息退还。
3.5 支付时间及条件：详见合同附件。
第四章：合同履行及工期
4.1 乙方义务：按照合同约定完成工程并提供相应的服务质量。
4.2 施工进度计划：详见合同附件。
4.3 工期延误：由于乙方原因导致工程延误，乙方应按约定向甲方支付违约金。
4.4 工期提前：由于乙方提前完成工程，双方协商确定提前完成奖励。
第五章：工程质量及验收
5.1 质量标准：详见合同附件。
5.2 质量控制：乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，并接受甲方监督。
5.3 验收程序：工程完成后，甲乙双方共同进行验收。
5.4 验收标准：按照合同约定的质量标准进行验收。
第六章：技术支持和培训
6.1 技术支持：乙方提供模板安装技术支持，确保甲方人员能够熟练操作。
6.2 培训内容：模板安装方法、安全操作规程等。
6.3 培训时间：合同签订后10个工作日内。
6.4 培训地点：工程现场。
第七章：售后服务及保修
7.1 售后服务：乙方提供模板安装后的售后服务，解决使用过程中出现的问题。
7.2 保修期限：自工程验收合格之日起1年。
7.3 保修范围：模板安装工程。
7.4 保修程序：甲方发现工程质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后7个工作日内予以解决。
第八章：合同的变更和解除
8.1 合同变更：合同履行过程中，甲乙双方协商一致可以对合同进行变更。
8.2 合同解除：合同履行过程中，甲乙双方协商一致可以解除合同。
8.3 变更和解除的条件：双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。
8.4 变更和解除的程序：变更或解除协议应明确变更或解除的内容、范围、责任等，并经双方签字盖章后生效。
第九章：违约责任
9.1 违约行为：包括但不限于未按约定履行合同义务、工程质量不符合约定等。
9.2 违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
9.3 违约赔偿：具体赔偿金额和方式详见合同附件。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼等。
10.2 争议解决机构：双方可约定仲裁委员会或人民法院解决争议。
10.3 诉讼管辖：依法确定的诉讼管辖地。
第十一章：合同的生效、终止和解除
11.1 合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同终止条件：合同约定的工程完工并验收合格。
11.3 合同解除条件：双方协商一致解除合同。
第十二章：合同的保密条款
12.1 保密内容：合同内容及双方商业秘密。
12.2 保密期限：自合同生效之日起至合同终止或解除之日止。
12.3 保密义务：双方不得向第三方泄露保密信息，除非依法或经对方同意。
第十三章：其他条款
13.1 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。
13.2 法律法规：合同执行过程中，若相关法律法规发生变化，双方应遵守变化后的法律法规。
13.3 合同的转让：未经对方同意，合同不得转让。
13.4 附件：合同附件包括工程图纸、技术规格书、工程量清单等。
第十四章：合同的签署
14.1 签署日期：____年__月__日。
14.2 甲方代表：_________
14.3 乙方代表：_________
14.4 签字盖章：
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方指定的供应商购买材料，并保证材料的质量符合合同约定的标准。
1.2 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求进行施工。
1.3 甲方变更权：甲方有权根据工程需要对合同约定的工程内容进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行施工。
1.4 甲方终止权：甲方有权在合同履行过程中终止合同。乙方应在接到甲方终止通知后立即停止施工。
1.5 甲方解除权：甲方有权在合同履行过程中解除合同。乙方应在接到甲方解除通知后立即停止施工，并按照甲方的要求撤离工程现场。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方技术指导：乙方有权对甲方的施工人员进行技术指导。甲方应接受乙方的技术指导，并按照乙方的要求进行施工。
2.2 乙方调整权：乙方有权根据工程实际情况对合同约定的施工计划进行调整。甲方应接受乙方的调整，并按照乙方的要求进行施工。
2.3 乙方暂停权：乙方有权在合同履行过程中暂停施工。甲方应在接到乙方暂停通知后立即停止施工。
2.4 乙方终止权：乙方有权在合同履行过程中终止合同。甲方应在接到乙方终止通知后立即停止施工。
2.5 乙方解除权：乙方有权在合同履行过程中解除合同。甲方应在接到乙方解除通知后立即停止施工，并按照乙方的要求撤离工程现场。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，并协助双方履行合同。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的收费由甲乙双方协商确定，并按照约定的方式支付。
3.3 第三方中介的变更权：甲乙双方均有权根据实际情况变更第三方中介。变更第三方中介时，双方应签订书面变更协议。
3.4 第三方中介的终止权：甲乙双方均有权在合同履行过程中终止第三方中介的服务。终止第三方中介服务时，双方应签订书面终止协议。
3.5 第三方中介的解除权：甲乙双方均有权在合同履行过程中解除第三方中介的服务。解除第三方中介服务时，双方应签订书面解除协议。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 技术规格书
3. 工程量清单
4. 材料供应合同
5. 施工计划
6. 施工进度表
7. 质量保证书
8. 安全防护措施方案
9. 付款凭证
10. 变更协议
11. 终止协议
12. 解除协议
13. 第三方中介服务协议
14. 仲裁协议
15. 诉讼管辖约定
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定支付进度款，乙方认定为违约行为。
2. 乙方未按约定完成工程，甲方认定为违约行为。
3. 乙方使用非甲方指定材料供应商提供的材料，甲方认定为违约行为。
4. 乙方未按甲方要求进行施工，甲方认定为违约行为。
5. 甲方未按约定支付质量保证金，乙方认定为违约行为。
6. 甲方未按约定提供施工条件，乙方认定为违约行为。
7. 双方未协商一致变更或解除合同，任何一方单独变更或解除合同，对方认定为违约行为。
三、法律名词及解释：
1. 模板安装工程：指按照工程设计要求，使用模板进行混凝土浇筑施工的过程。
2. 违约金：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应支付给对方的一种经济赔偿。
3. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
4. 仲裁：指合同双方约定将合同争议提交仲裁委员会进行裁决的一种争议解决方式。
5. 诉讼：指合同双方将合同争议提交人民法院进行审理的一种争议解决方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：双方应加强沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。
2. 材料质量问题：甲方应及时检查材料质量，不符合要求的产品应退换。
3. 施工安全问题：乙方应严格遵守安全规程，发生安全事故应及时报告并处理。
4. 付款争议：双方应按照合同约定的付款条款执行，如有争议可通过协商解决。
5. 变更和解除合同争议：双方应按照合同约定的变更和解除条件及程序处理。
五、所有应用场景：
1. 甲方为房地产开发商，乙方为模板安装工程施工单位。
2. 甲方为工程项目管理公司，乙方为模板安装工程施工单位。
3. 甲方为模板制造商，乙方为模板安装工程施工单位。
4. 甲方为政府建设部门，乙方为模板安装工程施工单位。
5. 甲方为模板安装工程设计院，乙方为模板安装工程施工单位。