全新建设工程施工合同2025年通用.docx

编号：__________

全新建设工程施工合同2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

全新建设工程施工合同2025年通用
合同目录
第一章：总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同双方基本情况
1.3 合同履行地点和期限
1.4 合同语言文字及法律适用
第二章：工程概况
2.1 工程基本情况
2.2 工程设计及施工标准
2.3 工程质量要求
2.4 工程量清单
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 工程款支付方式及时间
3.3 价格调整条款
3.4 工程变更价款结算
第四章：施工组织及管理
4.1 施工组织设计
4.2 施工进度计划
4.3 施工现场管理
4.4 工程资料管理
第五章：工程质量与安全
5.1 工程质量控制
5.2 施工安全管理
5.3 质量安全事故处理
5.4 环保与节能要求
第六章：材料与设备
6.1 材料供应及验收
6.2 设备供应及安装
6.3 材料和设备质量要求
6.4 废旧材料及设备处理
第七章：验收与保修
7.1 工程验收
7.2 验收标准及程序
7.3 工程保修
7.4 保修期及保修责任
第八章：违约责任
8.1 违约行为及责任
8.2 违约赔偿方式及金额
8.3 违约争议解决方式
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁或诉讼地点及法院
9.3 争议解决期间的法律效力
第十章：合同的变更、解除和终止
10.1 合同变更条件
10.2 合同解除条件
10.3 合同终止条件
10.4 合同变更、解除和终止后的处理事项
第十一章：合同的履行和监督
11.1 合同履行监督
11.2 合同履行报告
11.3 合同履行检查
第十二章：其他条款
12.1 保密条款
12.2 不可抗力条款
12.3 税收条款
12.4 合同附件
第十三章：合同的签订、生效和解除
13.1 合同签订程序
13.2 合同生效条件
13.3 合同解除程序
第十四章：附则
14.1 合同的解释权
14.2 合同的修订和补充
14.3 合同的废止和替换
14.4 合同签订日期及签字盖章
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同签订依据
本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方协商一致签订。
1.2 合同双方基本情况
甲方：（甲方全称），地址：（甲方地址），法定代表人：（甲方法定代表人），联系方式：（甲方联系方式）。
乙方：（乙方全称），地址：（乙方地址），法定代表人：（乙方法定代表人），联系方式：（乙方联系方式）。
1.3 合同履行地点和期限
工程履行地点：（工程地点）。
合同履行期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
1.4 合同语言文字及法律适用
本合同采用中文书写，适用中华人民共和国法律法规。
第二章：工程概况
2.1 工程基本情况
工程名称：（工程名称）
工程地点：（工程地点）
工程规模：（工程规模）
工程内容：（工程内容）
2.2 工程设计及施工标准
工程设计文件：（设计文件名称、编号、日期等）
施工标准：（施工标准名称、版本、日期等）
2.3 工程质量要求
工程质量标准：（质量标准名称、版本、日期等）
质量检验和验收程序：（检验和验收程序描述）
2.4 工程量清单
工程量清单：（清单名称、编号、日期等）
第三章：合同价格
3.1 合同总价
本合同总价为基础合同总价，包含工程量清单内全部工程项目的施工费用。
3.2 工程款支付方式及时间
工程款支付方式：分期支付
工程款支付时间：根据工程进度按约定的时间节点支付。
3.3 价格调整条款
价格调整的条件和方式：（具体条件和方式描述）
3.4 工程变更价款结算
工程变更价款的计算和结算方式：（计算和结算方式描述）
第四章：施工组织及管理
4.1 施工组织设计
乙方向甲方提交施工组织设计文件，并按照施工组织设计进行施工。
4.2 施工进度计划
乙方按照合同约定的时间节点向甲方提交施工进度计划，并按照进度计划进行施工。
4.3 施工现场管理
乙方负责施工现场的管理，确保施工现场的安全、卫生和秩序。
4.4 工程资料管理
乙方负责工程资料的管理，确保工程资料的完整、准确和及时。
第五章：工程质量与安全
5.1 工程质量控制
乙方按照约定的质量标准进行施工，并对施工质量负责。
5.2 施工安全管理
乙方负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。
5.3 质量安全事故处理
质量安全事故的处理程序和责任分配：（程序和责任描述）
5.4 环保与节能要求
乙方按照相关法律法规和设计要求进行施工，确保施工过程中的环保与节能。
第六章：材料与设备
6.1 材料供应及验收
甲方负责供应材料，乙方负责验收材料，并按照材料供应合同进行结算。
6.2 设备供应及安装
甲方负责供应设备，乙方负责安装设备，并按照设备供应合同进行结算。
6.3 材料和设备质量要求
材料和设备的质量标准：（标准描述）
6.4 废旧材料及设备处理
废旧材料及设备的处理方式：（处理方式描述）
第八章：违约责任
8.1 违约行为及责任
甲方违约行为及责任：（违约行为及责任描述）
乙方违约行为及责任：（违约行为及责任描述）
8.2 违约赔偿方式及金额
违约赔偿的方式和金额：（方式和金额描述）
8.3 违约争议解决方式
违约争议的解决方式：（解决方式描述）
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
争议解决方式：（方式描述）
9.2 仲裁或诉讼地点及法院
仲裁或诉讼地点及法院：（地点及法院描述）
9.3 争议解决期间的法律效力
争议解决期间的法律效力：（效力描述）
第十章：合同的变更、解除和终止
10.1 合同变更条件
合同变更的条件：（条件描述）
10.2 合同解除条件
合同解除的条件：（条件描述）
10.3 合同终止条件
合同终止的条件：（条件描述）
10.4 合同变更、解除和终止后的处理事项
合同变更、解除和终止后的处理事项：（事项描述）
第十一章：合同的履行和监督
11.1 合同履行监督
合同履行监督的方式：（方式描述）
11.2 合同履行报告
合同履行报告的要求：（要求描述）
11.3 合同履行检查
合同履行检查的方式：（方式描述）
第十二章：其他条款
12.1 保密条款
保密条款的内容：（内容描述）
12.2 不可抗力条款
不可抗力条款的内容：（内容描述）
12.3 税收条款
税收条款的内容：（内容描述）
12.4 合同附件
合同附件的内容：（内容描述）
第十三章：合同的签订、生效和解除
13.1 合同签订程序
合同签订程序：（程序描述）
13.2 合同生效条件
合同生效的条件：（条件描述）
13.3 合同解除程序
合同解除的程序：（程序描述）
第十四章：附则
14.1 合同的解释权
合同的解释权归属：（归属描述）
14.2 合同的修订和补充
合同修订和补充的方式：（方式描述）
14.3 合同的废止和替换
合同废止和替换的方式：（方式描述）
14.4 合同签订日期及签字盖章
合同签订日期：（日期描述）
甲方（盖章）：_______________
乙方（盖章）：_______________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。若乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担相应责任。
1.2 甲方监督施工过程
甲方有权对施工过程进行监督，确保施工质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方变更工程
若甲方要求变更工程，乙方应根据甲方提供的变更图纸和要求进行施工。变更导致的额外费用和工期延误按照双方协商的方式进行解决。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方负责施工安全
乙方应严格按照施工安全规范进行施工，确保施工现场的安全。若发生安全事故，乙方应承担全部责任。
2.2 乙方保证施工质量
乙方应保证施工质量，若发生质量问题，乙方应承担修复费用并支付违约金。
2.3 乙方提交进度报告
乙方应定期向甲方提交施工进度报告，若乙方未按约定时间提交报告，甲方有权要求乙方支付违约金。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，协助双方履行合同义务。中介费用由双方协商承担。
3.2 第三方中介的权益保障
第三方中介在履行合同过程中产生的合法权益受法律保护，双方不得侵犯。
3.3 第三方中介的违约处理
若第三方中介未能履行合同义务，导致甲方或乙方损失，甲方和乙方有权要求第三方中介承担相应责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计文件
2. 施工组织设计文件
3. 工程量清单
4. 材料供应合同
5. 设备供应合同
6. 施工安全规范
7. 施工质量标准
8. 环保与节能要求相关文件
9. 合同附件（如图纸、技术参数等）
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
未按约定时间支付工程款
未提供施工条件或延迟提供
未按约定时间提交设计图纸或变更要求
其他违反合同约定的行为
2. 乙方违约行为
未按约定质量标准施工
未按约定时间完成工程
未按要求采购材料或设备
其他违反合同约定的行为
3. 第三方中介违约行为
未能协调双方关系，导致进度延误
未能协助双方履行合同义务
其他违反合同约定的行为
三、法律名词及解释：
1. 合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系的一部法律。
2. 建筑法：指《中华人民共和国建筑法》，是调整建筑施工活动的一部法律。
3. 违约金：指当一方违反合同时，按照合同约定向对方支付的金钱赔偿。
4. 工期延误：指工程未能在合同约定的时间内完成。
5. 质量保修：指乙方在合同约定的保修期内对工程质量问题进行修复的责任。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
solution: 双方协商调整工期，必要时签订进度调整协议。
2. 材料质量不符合要求
solution: 乙方更换材料供应商，或甲方指定供应商。
3. 设计变更导致额外费用
solution: 双方协商确定变更费用及支付方式。
4. 安全事故发生
solution: 立即启动安全事故处理程序，按合同约定承担责任。
五、所有应用场景：
1. 新建住宅楼施工
2. 商业综合体建设施工
3. 公共设施建设施工
4. 工业厂房建设施工
5. 园林绿化工程
6. 维修、加固工程
7. 拆除工程
8. 其他符合合同约定的施工项目