资源描述
编号:__________
2025装饰工程施工合同范本最新
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025装饰工程施工合同范本最新
合同目录
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方(委托方)
1.2 乙方(施工方)
1.3 合同的含义
第二章:工程概述
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章:合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 支付方式
3.4 预付款
3.5 进度付款
3.6 竣工结算
3.7 违约金
第四章:施工期限
4.1 施工开始日期
4.2 施工结束日期
4.3 工期延误
4.4 工期提前
第五章:施工质量
5.1 质量标准
5.2 质量监督
5.3 质量问题处理
第六章:材料供应
6.1 材料种类
6.2 材料供应方式
6.3 材料质量要求
6.4 材料验收
第七章:施工安全
7.1 安全措施
7.2 安全事故处理
7.3 保险
第八章:知识产权保护
8.1 知识产权归属
8.2 侵权责任
第九章:保密条款
9.1 保密内容
9.2 保密期限
9.3 违约责任
第十章:违约责任
10.1 甲方违约
10.2 乙方违约
10.3 不可抗力
第十一章:争议解决
11.1 协商解决
11.2 调解解决
11.3 仲裁
11.4 诉讼
第十二章:合同的变更和解除
12.1 合同变更
12.2 合同解除
第十三章:其他条款
13.1 合同的生效
13.2 合同的终止
13.3 附则
第十四章:附件
14.1 工程设计文件
14.2 施工图纸
14.3 材料清单
14.4 施工方案
合同编号_________
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方(委托方)
1.2 乙方(施工方)
1.3 合同的含义
本合同是指甲方委托乙方进行装饰工程施工的协议,包括但不限于施工方案、工程质量、工期、支付等条款的约定。
第二章:工程概述
2.1 工程名称
工程的名称是_________。
2.2 工程地点
工程的具体地点是_________。
2.3 工程规模
工程的规模是_________。
2.4 工程内容
工程内容包括_________。
第三章:合同价格
3.1 合同总价
合同总价是_________元。
3.2 价格调整
价格调整的方式是_________。
3.3 支付方式
支付方式是_________。
3.4 预付款
预付款的金额是_________元。
3.5 进度付款
进度付款的比例是_________。
3.6 竣工结算
竣工结算的方式是_________。
3.7 违约金
违约金的计算方式是_________。
第四章:施工期限
4.1 施工开始日期
施工开始日期是_________。
4.2 施工结束日期
施工结束日期是_________。
4.3 工期延误
工期延误的处理方式是_________。
4.4 工期提前
工期提前的奖励方式是_________。
第五章:施工质量
5.1 质量标准
质量标准按照_________执行。
5.2 质量监督
质量监督的方式是_________。
5.3 质量问题处理
质量问题的处理方式是_________。
第六章:材料供应
6.1 材料种类
材料种类包括_________。
6.2 材料供应方式
材料供应方式是_________。
6.3 材料质量要求
材料质量要求按照_________执行。
6.4 材料验收
材料验收的标准是_________。
第八章:知识产权保护
8.1 知识产权归属
工程中产生的所有知识产权归甲方所有。
8.2 侵权责任
如有侵权行为,由侵权方承担全部责任。
第九章:保密条款
9.1 保密内容
双方应对工程相关的商业秘密和机密信息保密。
9.2 保密期限
保密期限为合同终止后_________年。
9.3 违约责任
违反保密条款的,违约方应支付违约金_________元。
第十章:违约责任
10.1 甲方违约
甲方违约时,应承担乙方损失的赔偿责任。
10.2 乙方违约
乙方违约时,应承担甲方损失的赔偿责任。
10.3 不可抗力
不可抗力事件导致合同无法履行时,双方互不承担责任。
第十一章:争议解决
11.1 协商解决
双方应通过协商解决争议。
11.2 调解解决
协商不成的,可向相关调解机构申请调解。
11.3 仲裁
调解不成的,任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。
11.4 诉讼
仲裁裁决不服的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十二章:合同的变更和解除
12.1 合同变更
合同变更需双方协商一致,并以书面形式确认。
12.2 合同解除
合同解除的条件是_________。
第十三章:其他条款
13.1 合同的生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
13.2 合同的终止
合同终止的条件是_________。
13.3 附则
本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
第十四章:附件
14.1 工程设计文件
附件一:工程设计文件
14.2 施工图纸
附件二:施工图纸
14.3 材料清单
附件三:材料清单
14.4 施工方案
附件四:施工方案
甲方(委托方):
_________________________
授权代表:(签字)
乙方(施工方):
_________________________
授权代表:(签字)
签订日期:________年____月____日
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1. 甲方额外要求
甲方有权根据工程实际情况提出额外要求,包括但不限于设计变更、施工工艺调整等。乙方应积极响应并按照甲方的要求执行,相关费用和工期调整按双方协商确定。
2. 甲方监督权
甲方有权对施工过程进行监督,以确保工程质量、进度和安全符合合同要求。乙方应提供必要的便利条件,包括但不限于现场办公、资料提供等。
3. 甲方验收权
工程竣工后,甲方有权组织验收。乙方应按照合同约定的质量标准完成工程,并承担因质量问题导致的返工、维修等费用。
4. 甲方变更权
甲方在合同履行过程中,有权根据实际情况变更工程内容、规模、设计等。乙方应根据甲方变更要求及时调整施工计划,并按变更后的工程量进行报价。
5. 甲方终止权
甲方在合同履行过程中,如有充分理由,有权终止合同。乙方应在接到甲方终止通知后立即停止施工,并按照甲方要求完成工程收尾工作。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
1. 乙方质量保障
乙方应对工程质量负全责,确保工程质量符合合同约定的标准。如发生质量问题,乙方应承担维修、返工等费用,并支付甲方因此造成的损失。
2. 乙方进度保障
乙方应确保工程按合同约定的工期完成。如乙方原因导致工期延误,应按约定向甲方支付违约金。
3. 乙方安全责任
乙方应严格按照施工安全规范进行施工,确保施工现场的安全。如发生安全事故,乙方应承担相应责任,并支付甲方因此造成的损失。
4. 乙方材料供应
乙方应按照合同约定的材料种类、质量要求供应材料。如乙方提供的材料不符合要求,应承担更换、修复等费用。
5. 乙方保密义务
乙方应对甲方提供的工程相关保密信息保密,不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务,应承担违约责任。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责
第三方中介应公正、公平地履行调解、监督等职责,协助双方解决合同履行过程中的争议。
2. 第三方中介费用
第三方中介的费用由双方协商确定,并应在合同中明确。如双方未能就中介费用达成一致,可按协商确定的方式分摊。
3. 第三方中介的决策效力
第三方中介做出的决策对双方具有约束力,双方应按照决策履行合同义务。如一方对中介决策有异议,可依法申请仲裁或诉讼。
4. 第三方中介的保密义务
第三方中介应对双方提供的合同相关信息保密,不得泄露给第三方。如中介违反保密义务,应承担违约责任。
5. 第三方中介的退出机制
如第三方中介在履行合同过程中出现严重失误或者失职,双方可协商解除中介服务。解除中介服务后,中介不得收取任何费用。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程设计文件
2. 施工图纸
3. 材料清单
4. 施工方案
5. 甲方提供的技术要求及相关标准
6. 乙方提供的施工计划及人员配置
7. 第三方中介提供的调解协议或监督报告
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约行为
未按约定时间支付预付款、进度款
未按约定提供施工场地、材料或设施
未经乙方同意擅自变更工程内容、规模、设计等
未按约定时间完成工程验收
2. 乙方违约行为
未按约定时间完成工程进度
工程质量不符合约定的质量标准
未按约定提供材料或提供的材料不符合要求
未按约定保护甲方提供的保密信息
3. 第三方中介违约行为
未能公正、公平地履行调解、监督等职责
泄露双方提供的合同相关信息
未能在约定时间内做出决策或决策失误
三、法律名词及解释:
1. 装饰工程施工合同:指甲方委托乙方进行装饰工程施工的协议,包括工程内容、质量、工期、支付等条款的约定。
2. 违约金:指一方违反合同约定时,应支付给对方的一种经济赔偿。
3. 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。
4. 仲裁:指合同双方约定将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。
5. 诉讼:指合同双方将争议提交给人民法院进行审理的一种争议解决方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误
解决办法:双方协商调整工期,并根据实际情况协商违约金或赔偿损失。
2. 工程质量问题
解决办法:乙方负责修复或更换不符合质量要求的部分,并支付由此产生的费用。
3. 材料供应问题
解决办法:乙方应及时通知甲方材料供应情况,双方协商解决材料供应问题。
4. 保密信息泄露
解决办法:违约方承担违约责任,支付相应的违约金,并采取措施防止信息继续泄露。
五、所有应用场景:
1. 适用于甲方为私人或企业,乙方为装饰工程施工企业的情况。
2. 适用于工程规模较大,需要第三方中介进行监督、调解的情况。
3. 适用于工程涉及特殊材料、工艺,需要明确质量标准的情况。
4. 适用于工程周期较长,需要分期支付进度款的情况。
5. 适用于甲方对工程质量有较高要求,需乙方承诺质量保证的情况。
展开阅读全文