建设工程施工投标合同2025年通用.docx

编号：__________

建设工程施工投标合同2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工投标合同2025年通用
合同目录
第一章：总则
1.1 合同定义
1.2 合同双方
1.3 合同目的
1.4 合同适用范围
1.5 合同解释权
第二章：投标
2.1 投标资格
2.2 投标文件
2.3 投标保证金
2.4 投标有效期
2.5 投标评审
第三章：合同的签订
3.1 合同签订程序
3.2 合同条款
3.3 合同文件的组成
3.4 合同的生效
3.5 合同的修改和补充
第四章：工程范围与施工内容
4.1 工程概述
4.2 施工内容
4.3 工程量清单
4.4 工程变更
第五章：施工进度与工期
5.1 施工计划
5.2 工期要求
5.3 施工进度报告
5.4 工期延误
第六章：施工质量与标准
6.1 施工质量要求
6.2 施工标准
6.3 质量控制
6.4 质量验收
第七章：材料与设备
7.1 材料供应
7.2 设备供应
7.3 材料和设备的质量要求
7.4 材料和设备的使用
第八章：安全生产与环保
8.1 安全生产要求
8.2 安全生产措施
8.3 环保要求
8.4 事故处理
第九章：合同价格与支付
9.1 合同价格
9.2 价格调整
9.3 支付方式
9.4 支付时间
第十章：违约责任
10.1 违约行为
10.2 违约责任
10.3 违约赔偿
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁
11.3 诉讼
第十二章：合同的解除和终止
12.1 合同解除的条件
12.2 合同终止的条件
12.3 解除和终止后的处理
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 法律适用
第十四章：附则
14.1 合同的有效期
14.2 合同的修订
14.3 合同的废止
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同定义
本合同是指由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）就建设工程项目的施工事项，经过双方协商一致所达成的明确双方权利义务关系的书面文件。
1.2 合同双方
甲方：_________（建设单位全称）
乙方：_________（施工单位全称）
1.3 合同目的
本合同的目的是明确双方在施工过程中的权利和义务，确保工程按期、按质、按量完成。
1.4 合同适用范围
本合同适用于_________（工程名称）的建设工程施工投标活动。
1.5 合同解释权
本合同的解释权归双方共同所有。
第二章：投标
2.1 投标资格
乙方应具备国家规定的相关施工资质，并具备完成本工程的能力。
2.2 投标文件
乙方应按照甲方的要求提交完整的投标文件，包括投标书、投标保证金、资质证明等。
2.3 投标保证金
乙方应在投标文件提交时一并提交投标保证金，金额为_________元。
2.4 投标有效期
投标文件的有效期为_________天，自投标文件提交之日起计算。
2.5 投标评审
甲方将组织专业评审团队对投标文件进行评审，评审结果将在评审结束后及时通知乙方。
第三章：合同的签订
3.1 合同签订程序
双方应在中标通知书发出后_________天内，按照本合同的约定签订书面合同。
3.2 合同条款
合同条款包括但不限于工程范围、施工内容、工期、质量标准、价格、支付方式等。
3.3 合同文件的组成
合同文件包括合同协议书、中标通知书、投标文件、本合同条款等。
3.4 合同的生效
合同自双方签字盖章之日起生效。
3.5 合同的修改和补充
合同的修改和补充应由双方协商一致，并以书面形式作出。
第四章：工程范围与施工内容
4.1 工程概述
工程概述应包括工程名称、工程地点、工程规模、工程性质等。
4.2 施工内容
施工内容包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。
4.3 工程量清单
乙方应按照甲方提供的设计文件，编制详细的工程量清单。
4.4 工程变更
工程变更应由甲方提出，双方协商一致后进行。
第五章：施工进度与工期
5.1 施工计划
乙方应制定详细的施工计划，包括施工进度、施工方法等。
5.2 工期要求
本工程的工期为_________天，自合同生效之日起计算。
5.3 施工进度报告
乙方应定期向甲方报告施工进度，确保工程按计划进行。
5.4 工期延误
因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
第六章：施工质量与标准
6.1 施工质量要求
乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，保证工程质量。
6.2 施工标准
施工标准应符合国家法律法规、行业标准和甲方要求。
6.3 质量控制
乙方应建立完善的质量控制体系，确保工程质量。
6.4 质量验收
工程完成后，甲方应组织验收，乙方应配合进行。
第七章：材料与设备
7.1 材料供应
甲方负责提供工程所需的主要材料，乙方负责提供施工设备。
7.2 设备供应
乙方应按照施工需要，提供必要的施工设备。
7.3 材料和设备的质量要求
材料和设备应符合国家法律法规、行业标准和甲方要求。
7.4 材料和设备的使用
乙方应合理使用材料和设备，确保工程质量。
第八章：安全生产与环保
8.1 安全生产要求
乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，制定并执行安全生产措施。
8.2 安全生产措施
乙方应建立健全安全生产管理制度，定期进行安全生产培训和检查。
8.3 环保要求
乙方应遵守国家环保法律法规，采取有效措施防止污染。
8.4 事故处理
发生安全事故或环境污染事件时，乙方应立即报告甲方，并按相关规定处理。
第九章：合同价格与支付
9.1 合同价格
本合同总价款为_________元（大写：___________________________元整）。
9.2 价格调整
合同价格如需调整，应由双方协商一致，并以书面形式作出。
9.3 支付方式
甲方应按乙方提交的进度报告和实际完成工程量，按时支付合同价款。
9.4 支付时间
甲方应在验收合格后_________天内支付合同价款。
第十章：违约责任
10.1 违约行为
违约行为包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定等。
10.2 违约责任
违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
10.3 违约赔偿
违约方的赔偿金额应根据违约程度和甲方损失确定。
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。
11.2 仲裁
双方同意提交_________仲裁委员会进行仲裁。
11.3 诉讼
如选择诉讼，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第十二章：合同的解除和终止
12.1 合同解除的条件
合同解除的条件包括但不限于工程无法继续进行、一方明确表示不履行合同等。
12.2 合同终止的条件
合同终止的条件包括但不限于工程全部完成、合同约定的期限届满等。
12.3 解除和终止后的处理
合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并办理相关手续。
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。
13.2 知识产权保护
双方应尊重并保护对方在合同执行过程中产生的知识产权。
13.3 不可抗力
不可抗力事件发生后，双方应尽快协商，采取措施减少损失。
13.4 法律适用
本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十四章：附则
14.1 合同的有效期
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_________年。
14.2 合同的修订
合同的修订应由双方协商一致，并以书面形式作出。
14.3 合同的废止
合同的废止应由双方协商一致，并以书面形式作出。
甲方（建设单位）：_________________________
甲方授权代表（签字）：______________________
日期：_______________________________
乙方（施工单位）：_________________________
乙方授权代表（签字）：______________________
日期：_______________________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指令
甲方有权根据工程进度和质量要求，对乙方施工进行指令。乙方应无条件服从甲方的合理指令。
1.2 甲方监督
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程按期、按质、按量完成。
1.3 甲方变更
甲方有权根据工程需要，对工程范围、施工内容进行变更。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整施工计划。
1.4 甲方延期
如甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。
1.5 甲方支付
甲方应按照约定时间和方式，支付合同价款。如甲方逾期支付，应支付滞纳金。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保障
乙方应保证施工质量，确保工程满足甲方的要求。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复费用。
2.2 乙方进度保障
乙方应保证施工进度，按期完成工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金。
2.3 乙方保密
乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等信息予以保密。如乙方泄露甲方信息，应承担违约责任。
2.4 乙方保险
乙方应购买工程保险，保障工程安全。如乙方未购买保险，发生安全事故时，乙方应承担相应责任。
2.5 乙方维修
工程完成后，乙方应负责一定期限的工程维修。如工程出现质量问题，乙方应承担维修责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介应负责协调甲方和乙方的关系，协助双方完成合同的履行。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的佣金由甲方支付。如双方另有约定，从其约定。
3.3 第三方中介保密
第三方中介应对甲方和乙方的商业秘密予以保密。如中介泄露甲方或乙方的信息，应承担违约责任。
3.4 第三方中介退出
如第三方中介未能履行中介职责，甲方和乙方均有权要求中介退出。
3.5 第三方中介责任
第三方中介应对其履行中介职责过程中的失误承担责任。如因中介原因导致合同纠纷，中介应承担相应责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计文件
2. 工程量清单
3. 施工计划与进度报告
4. 材料和设备的技术规格书
5. 安全生产管理制度
6. 环保措施方案
7. 保险单据
8. 工程质量验收标准
9. 工程维修服务协议
10. 第三方中介服务协议
11. 工程保险条款
12. 仲裁协议
13. 诉讼管辖协议
14. 保密协议
15. 知识产权保护协议
16. 不可抗力事件证明文件
二、违约行为及认定：
1. 工期延误：乙方未按合同约定完成工程，或未经甲方同意擅自延长工期。
2. 工程质量不符合约定：乙方施工的工程质量未达到合同规定的标准。
3. 材料和设备供应不符合要求：乙方提供的材料和设备未满足设计文件和合同要求。
4. 安全生产事故：乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。
5. 环保不符合规定：乙方施工过程中造成环境污染，违反国家环保法律法规。
6. 泄露商业秘密：乙方未经授权泄露甲方或双方的商业秘密。
7. 未能履行中介职责：第三方中介未能按照合同约定协助双方完成合同履行。
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 工期：合同约定的工程完成的时间。
3. 质量：工程满足设计文件、规范和合同约定的程度。
4. 违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。
5. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
6. 仲裁：争议双方同意将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。
7. 诉讼：争议双方通过法院提起的民事诉讼程序解决争议。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：提前制定应急预案，必要时调整施工计划，增加人力资源。
2. 工程质量问题：加强质量监管，及时发现问题，及时整改。
3. 材料和设备供应不及时：建立多元化的供应链，备用供应商，提前储备关键材料。
4. 安全事故发生：加强安全生产管理，定期进行安全培训和检查。
5. 环保问题：严格遵守环保法规，采取有效的环保措施。
6. 商业秘密泄露：签订保密协议，加强信息安全管理。
7. 中介服务不力：明确中介职责，定期评估中介服务效果，必要时更换中介。
五、所有应用场景：
1. 建设工程施工合同适用于各类建筑工程项目。
2. 合同适用于新建、扩建、改建工程。
3. 合同适用于住宅、商业、工业等各类建筑类型。
4. 合同适用于国内施工项目。
5. 合同适用于双方具有合法施工资质的情况。
6. 合同适用于双方自愿签订且不存在法律禁止情形的情况。