GKLWFJ001劳务分包合同(2025版).docx

编号：__________

GKLWFJ001劳务分包合同(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

GKLWFJ001劳务分包合同(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 定义与术语
1.2 合同文件的优先顺序
1.3 法律的适用
1.4 合同的生效
第二章：劳务分包工作内容
2.1 分包工程的范围
2.2 分包工程的量与质量
2.3 分包工程的进度与时间安排
2.4 分包工程的变更
第三章：分包人的义务与责任
3.1 分包人的一般义务
3.2 分包人的专业义务
3.3 分包人的安全责任
3.4 分包人的保密义务
第四章：发包人的义务与责任
4.1 发包人的一般义务
4.2 发包人的支持义务
4.3 发包人的监督与检查
4.4 发包人的支付义务
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格的确定
5.2 支付的条件与期限
5.3 价格调整的条件
5.4 预付款与尾款支付
第六章：工期与进度
6.1 工期的约定
6.2 进度计划的提交与批准
6.3 工期延误的处理
6.4 提前完成工期的奖励
第七章：质量与检验
7.1 质量标准的遵守
7.2 检验程序与方法
7.3 质量问题的处理
7.4 重新检验与验收
第八章：安全与环境保护
8.1 安全生产的要求
8.2 安全事故的处理
8.3 环境保护的遵守
8.4 健康与安全事故的保险
第九章：违约责任
9.1 分包人的违约行为
9.2 发包人的违约行为
9.3 违约责任的免除
9.4 违约赔偿的计算与支付
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
10.2 仲裁的程序与规则
10.3 诉讼的管辖法院
10.4 保密与证据
第十一章：合同的变更与解除
11.1 合同变更的条件
11.2 合同变更的程序
11.3 合同解除的条件
11.4 合同解除的程序
第十二章：合同的终止与结算
12.1 合同终止的条件
12.2 合同终止的程序
12.3 结算的方式与时间
12.4 结算的争议解决
第十三章：其他条款
13.1 信息与沟通
13.2 合同的转让
13.3 分包人的退出与替换
13.4 不可抗力
第十四章：附件
14.1 附件列表
14.2 附件内容与效力
14.3 附件的补充与修改
14.4 附件的签署与备案
合同编号GKLWFJ001
第一章：总则
1.1 定义与术语
（1）劳务分包合同：本合同是分包人与发包人之间关于分包工程达成的明确双方权利义务关系的文件。
（2）分包人：指根据本合同约定，承担分包工程的实施、交付以及保修等义务的当事人。
（3）发包人：指根据本合同约定，承担提供工程、支付价款、接收工程等义务的当事人。
1.2 合同文件的优先顺序
本合同文件的优先顺序如下：合同协议书；中标通知书；投标文件；本合同；本合同的附件；双方确认的其它文件。
1.3 法律的适用
本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
1.4 合同的生效
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工并验收合格之日止。
第二章：劳务分包工作内容
2.1 分包工程的范围
（1）分包工程包括：包括但不限于工程劳务、材料供应、设备租赁、临时设施搭建等。
（2）分包工程的详细内容见附件一。
2.2 分包工程的量与质量
（1）分包人应按照合同约定的工程量完成分包工程。
（2）分包人应保证分包工程的质量，符合国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求。
2.3 分包工程的进度与时间安排
（1）分包人应按照合同约定的时间表完成分包工程。
（2）分包人应提前向发包人报告工程进度，如有进度延误，应采取措施予以纠正。
2.4 分包工程的变更
（1）合同执行过程中，如发生分包工程变更，双方应协商一致，并签订变更协议。
（2）变更协议应明确变更内容、工程量、工期、价款等事项。
第三章：分包人的义务与责任
3.1 分包人的一般义务
（1）分包人应按照合同约定完成分包工程，并保证工程质量。
（2）分包人应遵守国家法律法规，严格按照安全生产要求进行施工。
3.2 分包人的专业义务
（1）分包人应具备相应的专业技术资格和施工经验。
（2）分包人应按照合同约定的技术标准、工艺流程进行施工。
3.3 分包人的安全责任
（1）分包人应负责分包工程的安全，确保施工过程中不发生安全事故。
（2）分包人应按照安全生产要求，配备足额的安全防护设施和人员。
3.4 分包人的保密义务
（1）分包人应对发包人的商业秘密和核心技术予以保密。
（2）分包人不得泄露发包人的商业秘密和技术资料，否则应承担违约责任。
第四章：发包人的义务与责任
4.1 发包人的一般义务
（1）发包人应按照合同约定提供施工场地、临时设施、施工条件等。
（2）发包人应按照合同约定支付工程价款。
4.2 发包人的支持义务
（1）发包人应协助分包人办理相关施工手续。
（2）发包人应提供必要的施工图纸和技术资料。
4.3 发包人的监督与检查
（1）发包人应对分包工程的施工过程进行监督与检查。
（2）发包人应按照合同约定对分包工程的质量、进度、安全等方面进行验收。
4.4 发包人的支付义务
（1）发包人应按照合同约定的付款方式及时支付工程价款。
（2）发包人应按照合同约定的付款条件支付工程价款。
第八章：违约责任
8.1 分包人的违约行为
（1）分包人未能按照合同约定完成分包工程的，应按照逾期竣工的天数向发包人支付违约金。
（2）分包人未能按照合同约定保证工程质量的，应按照不合格工程部分的价值向发包人支付违约金。
8.2 发包人的违约行为
（1）发包人未能按照合同约定支付工程价款的，应按照逾期支付的天数向分包人支付违约金。
（2）发包人未能按照合同约定提供施工条件的，分包人有权要求延长工期和（或）增加费用。
8.3 违约责任的免除
（1）因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。
（2）双方因遵守法律、法规、政策变化导致的合同变更或解除，不视为违约。
8.4 违约赔偿的计算与支付
（1）违约金计算方式：违约金=违约部分工程价款×违约天数×违约金比率。
（2）违约金支付方式：违约方应在收到违约金通知后10日内支付违约金。
第九章：争议解决
9.1 争议的解决方式
（1）双方发生的争议，应通过友好协商解决。
（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
9.2 仲裁的程序与规则
（1）如双方同意仲裁解决争议，应提交仲裁委员会仲裁。
（2）仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
第十章：合同的变更与解除
10.1 合同变更的条件
（1）合同执行过程中，如确需变更，双方应协商一致并签订变更协议。
（2）变更协议应明确变更内容、工程量、工期、价款等事项。
10.2 合同变更的程序
（1）变更协议经双方签字盖章后生效。
（2）变更协议与本合同具有同等法律效力。
10.3 合同解除的条件
（1）因不可抗力导致合同无法履行。
（2）双方协商一致解除合同。
10.4 合同解除的程序
（1）合同解除协议经双方签字盖章后生效。
（2）合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续。
第十一章：合同的终止与结算
11.1 合同终止的条件
（1）合同约定的工程竣工并验收合格。
（2）合同解除或双方协议终止合同。
11.2 合同终止的程序
（1）合同终止后，分包人应按照发包人的要求撤离施工场地。
（2）双方按照合同约定办理工程结算手续。
11.3 结算的方式与时间
（1）结算金额根据实际完成的工程量及合同约定的单价计算。
（2）结算时间：合同终止后15日内。
11.4 结算的争议解决
（1）如双方在结算过程中发生争议，应通过友好协商解决。
（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十二章：其他条款
12.1 信息与沟通
（1）双方应保持密切沟通，及时解决合同执行过程中的问题。
（2）双方应相互提供工程进度、质量、安全等方面的信息。
12.2 合同的转让
（1）未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。
（2）转让合同应经双方签字盖章确认。
12.3 分包人的退出与替换
（1）分包人因故不能继续履行合同的，应提前通知发包人并协商解决。
（2）分包人未经发包人同意不得退出合同。
12.4 不可抗力
（1）不可抗力事件包括：自然灾害、社会事件等。
（2）双方应按照合同约定处理不可抗力事件带来的影响。
第十三章：附件
13.1 附件列表
（1）附件一：分包工程详细内容
（2）附件二：工程量清单
（3）附件三：技术标准和要求
（4）附件四：工程图纸
13.2 附件内容与效力
（1）附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
（2）附件的修改、补充须经双方签字盖章确认。
第十四章：附件
14.1 附件签署与备案
（1）本合同及附件自
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊条款
1.1 甲方对乙方的监督与检查
甲方有权对乙方施工过程进行监督与检查，以确保分包工程的质量、进度、安全等方面符合合同约定。甲方应按照合同约定的时间节点对分包工程进行验收。
1.2 甲方对工程变更的控制
甲方对分包工程的变更具有决定权。任何变更均需甲方同意，并签订变更协议。变更协议应明确变更内容、工程量、工期、价款等事项。
1.3 甲方对工程进度的控制
甲方有权要求乙方按照合同约定的时间表完成分包工程。如乙方出现进度延误，甲方有权要求乙方采取措施予以纠正，并按照合同约定向乙方追究违约责任。
1.4 甲方对工程质量的控制
甲方有权要求乙方按照合同约定的质量标准完成分包工程。如乙方未能达到质量要求，甲方有权要求乙方重新施工或支付违约金。
附加条款二：乙方为主导时的特殊条款
2.1 乙方的施工义务与责任
乙方应按照合同约定的工程量、质量标准、进度要求完成分包工程。乙方应保证分包工程的安全，确保施工过程中不发生安全事故。
2.2 乙方的保密义务
乙方应对甲方的商业秘密和核心技术予以保密。乙方不得泄露甲方的商业秘密和技术资料，否则应承担违约责任。
2.3 乙方的沟通协调义务
乙方应与甲方保持密切沟通，及时解决合同执行过程中的问题。乙方应按照甲方要求提供工程进度、质量、安全等方面的信息。
2.4 乙方的违约责任
如乙方未能按照合同约定完成分包工程，应按照逾期竣工的天数向甲方支付违约金。如乙方未能按照合同约定保证工程质量，应按照不合格工程部分的价值向甲方支付违约金。
附加条款三：第三方中介时的特殊条款
3.1 第三方中介的职责与义务
第三方中介应公正、中立地协助甲方和乙方履行合同义务，处理合同执行过程中的争议和问题。第三方中介应按照合同约定的时间节点对分包工程进行验收。
3.2 第三方中介的调解与仲裁
如甲方和乙方在合同执行过程中发生争议，第三方中介有权进行调解。如调解不成，第三方中介应提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
3.3 第三方中介的费用与支付
第三方中介的报酬应按照合同约定的方式计算。甲方和乙方应按照合同约定的时间节点支付第三方中介的费用。
3.4 第三方中介的责任与赔偿
第三方中介应对甲方和乙方的商业秘密和核心技术予以保密。如第三方中介泄露甲方和乙方的商业秘密和技术资料，应承担违约责任并赔偿损失。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：分包工程详细内容
2. 附件二：工程量清单
3. 附件三：技术标准和要求
4. 附件四：工程图纸
5. 附件五：施工方案
6. 附件六：安全生产措施
7. 附件七：材料供应清单
8. 附件八：进度计划
9. 附件九：质量检验报告
10. 附件十：工程变更记录
11. 附件十一：违约金计算公式
12. 附件十二：保险单据
13. 附件十三：验收报告
14. 附件十四：结算凭证
二、违约行为及认定：
1. 分包人未能按照合同约定完成分包工程的，属于违约行为。
2. 分包人未能按照合同约定保证工程质量的，属于违约行为。
3. 分包人未能按照合同约定保证施工安全的，属于违约行为。
4. 分包人未能按照合同约定提交相关资料和报告的，属于违约行为。
5. 发包人未能按照合同约定支付工程价款的，属于违约行为。
6. 发包人未能按照合同约定提供施工条件的，属于违约行为。
7. 双方未能按照合同约定履行合同义务的，属于违约行为。
三、法律名词及解释：
1. 劳务分包合同：指分包人按照发包人的要求，完成一定的劳务工作，发包人支付相应价款的合同。
2. 分包人：指与发包人签订劳务分包合同，承担分包工程实施、交付以及保修等义务的当事人。
3. 发包人：指与分包人签订劳务分包合同，承担提供工程、支付价款、接收工程等义务的当事人。
4. 违约金：指违约方因违反合同约定，按照约定向守约方支付的赔偿金。
5. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
6. 仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁委员会进行裁决的一种争议解决方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：分包人应采取措施加快施工进度，发包人应提供必要的支持和协助。
2. 工程质量问题：分包人应按照合同约定进行整改，发包人应监督整改过程，确保工程质量符合要求。
3. 安全事故发生：分包人应立即报告发包人，并按照安全生产措施进行处理，发包人应协助分包人妥善处理安全事故。
4. 合同变更：双方应协商一致，签订变更协议，明确变更内容、工程量、工期、价款等事项。
5. 违约行为：违约方应按照合同约定承担违约责任，守约方有权要求违约方支付违约金或采取其他补救措施。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建筑工程项目中的劳务分包。
2. 适用于需要分包人承担一定的劳务工作，并由发包人支付价款的场景。
3. 适用于分包人与发包人之间需要明确双方权利义务关系的场景。
4. 适用于需要保证工程质量、施工安全以及进度进度的场景。
5. 适用于双方发生争议时需要解决争议的场景。