资源描述
编号:__________
2025现浇楼板合同书范本
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025现浇楼板合同书范本
合同目录
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方(买方)名称及联系方式
1.2 乙方(卖方)名称及联系方式
1.3 合同术语定义
第二章:合同标的
2.1 现浇楼板工程概述
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程质量标准
第三章:合同价格及支付方式
3.1 合同总价
3.2 支付方式
3.3 支付时间表
第四章:工期及进度
4.1 工程开工日期
4.2 工程竣工日期
4.3 工程进度计划
第五章:工程质量与保修
5.1 工程质量要求
5.2 乙方质量保证措施
5.3 保修期限及保修范围
第六章:材料供应及验收
6.1 乙方提供的材料
6.2 甲方提供的材料
6.3 材料验收程序
第七章:施工安全与环境保护
7.1 施工安全管理
7.2 施工安全防护措施
7.3 环境保护要求
第八章:违约责任
8.1 甲方违约责任
8.2 乙方违约责任
第九章:争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁地点及机构
第十章:合同的变更与解除
10.1 合同变更条件
10.2 合同解除条件
第十一章:合同的转让与继承
11.1 合同转让条件
11.2 合同继承条件
第十二章:其他约定
12.1 保密条款
12.2 广告宣传条款
12.3 配合与协调条款
第十三章:附件
13.1 工程设计图纸
13.2 施工方案及技术要求
13.3 材料合格证明文件
第十四章:合同的生效、变更与终止
14.1 合同生效条件
14.2 合同变更程序
14.3 合同终止条件及后续处理
合同编号_________
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方(买方):_________公司,地址:_________,联系方式:_________
1.2 乙方(卖方):_________公司,地址:_________,联系方式:_________
1.3 合同术语定义
1.3.1 现浇楼板:指在施工现场按照设计图纸和规范要求,采用现场浇筑的方式制作的楼板结构。
1.3.2 工程地点:_________。
1.3.3 工程规模:_________。
1.3.4 工程质量标准:按照_________标准执行。
第二章:合同标的
2.1 现浇楼板工程概述
2.1.1 工程内容包括:_________。
2.1.2 工程总量:_________。
2.1.3 工程验收标准:_________。
2.2 工程地点:_________。
2.3 工程规模:_________。
2.4 工程质量标准:按照_________标准执行。
第三章:合同价格及支付方式
3.1 合同总价:_________元。
3.2 支付方式:_________。
3.3 支付时间表
3.3.1 预付款:合同签订后_________天内,甲方支付乙方合同总价_________%的预付款。
3.3.2 进度款:工程进度达到_________%时,甲方支付乙方合同总价_________%的进度款。
3.3.3 尾款:工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价_________%的尾款。
第四章:工期及进度
4.1 工程开工日期:_________。
4.2 工程竣工日期:_________。
4.3 工程进度计划:详见附件_________。
第五章:工程质量与保修
5.1 工程质量要求:详见附件_________。
5.2 乙方质量保证措施:乙方应按照设计图纸和规范要求进行施工,确保工程质量符合合同约定的标准。
5.3 保修期限及保修范围:乙方对工程质量承担_________年的保修责任,保修范围包括:_________。
第六章:材料供应及验收
6.1 乙方提供的材料:详见附件_________。
6.2 甲方提供的材料:详见附件_________。
6.3 材料验收程序:甲方或甲方指定的代表对乙方提供的材料进行验收,确认合格后签字盖章。
第七章:施工安全与环境保护
7.1 施工安全管理:乙方应按照国家和地方有关施工安全的规定,采取必要的安全防护措施,确保施工安全。
7.2 施工安全防护措施:乙方应制定详细的施工安全防护措施,并定期进行安全检查和培训。
7.3 环境保护要求:乙方应遵守国家环境保护法律法规,做好施工现场的环境保护工作,防止污染和损害。
第八章:违约责任
8.1 甲方违约责任
8.1.1 甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款的,应支付乙方逾期付款金额_________%的违约金。
8.1.2 甲方未按约定提供施工场地的,应承担因此给乙方造成的实际损失。
8.2 乙方违约责任
8.2.1 乙方未按约定时间完成工程的,应支付甲方逾期交付金额_________%的违约金。
8.2.2 乙方工程质量不符合约定的,应负责修复或重新施工,并承担相应费用。
第九章:争议解决
9.1 争议解决方式:双方同意通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
9.2 仲裁地点及机构:如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十章:合同的变更与解除
10.1 合同变更条件:合同履行过程中,如需变更合同内容,应书面协议,并由双方签字盖章确认。
10.2 合同解除条件:如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可协商解除合同,并书面确认。
第十一章:合同的转让与继承
11.1 合同转让条件:未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。
11.2 合同继承条件:合同履行过程中,如一方发生合并、分立或继承等变更,合同由变更后的主体继承。
第十二章:其他约定
12.1 保密条款:双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密,未经对方同意不得泄露。
12.2 广告宣传条款:未经对方同意,任何一方不得利用合同事宜进行广告宣传。
12.3 配合与协调条款:双方应积极履行合同义务,相互配合,确保工程顺利进行。
第十三章:附件
13.1 工程设计图纸:见附件_________。
13.2 施工方案及技术要求:见附件_________。
13.3 材料合格证明文件:见附件_________。
第十四章:合同的生效、变更与终止
14.1 合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。
14.2 合同变更程序:合同变更应书面协议,并由双方签字盖章确认。
14.3 合同终止条件及后续处理:合同终止后,乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作,并办理相关手续。
合同编号:_________
甲方(买方):_________公司
地址:_________
联系方式:_________
乙方(卖方):_________公司
地址:_________
联系方式:_________
签订日期:_________
甲方代表(签字):_________
乙方代表(签字):_________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商:甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方提供的供应商名单进行采购,并保证材料的质量符合合同约定的标准。
2. 甲方监督权:甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查。乙方应积极配合甲方的监督工作,并提供必要的便利条件。
3. 甲方变更权:甲方有权在合同履行过程中对工程的设计、施工方案等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求,及时调整施工计划,并承担因变更引起的额外费用。
4. 甲方提前交付权:甲方有权要求乙方提前交付工程。乙方应在甲方要求的提前交付日期前完成工程,并承担因提前交付引起的额外费用。
5. 甲方延期交付权:甲方有权要求乙方延期交付工程。乙方应在甲方要求的延期交付日期前完成工程,并承担因延期交付引起的额外费用。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
1. 乙方技术指导权:乙方有权对甲方的施工方案、材料选择等进行技术指导和建议。甲方应充分考虑乙方的技术建议,并有权决定是否采纳。
2. 乙方质量控制权:乙方负责对工程的质量和施工安全进行控制。乙方应制定详细的质量控制计划,并按照计划进行施工。
3. 乙方进度调整权:乙方有权根据实际情况调整施工进度。乙方应提前通知甲方,并说明调整的原因和影响。
4. 乙方索赔权:乙方有权向甲方提出索赔,包括但不限于因甲方原因导致工程延期、甲方变更设计等原因造成的额外费用。
5. 乙方解除权:乙方有权在合同履行过程中解除合同。乙方解除合同的,应提前通知甲方,并按照合同约定承担相应的责任。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责:第三方中介负责协调甲方和乙方的关系,协助双方履行合同。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
2. 第三方中介费用:第三方中介的收费由甲方和乙方协商确定。双方应在合同中明确第三方中介的费用标准和支付方式。
3. 第三方中介的解除权:甲方和乙方均有权解除与第三方中介的合作关系。双方应提前通知第三方中介,并按照合同约定承担相应的责任。
4. 第三方中介的保密义务:第三方中介应对合同内容及双方的商业秘密予以保密,未经双方同意不得泄露。
5. 第三方中介的责任限制:第三方中介对甲方和乙方的损失承担有限责任。第三方中介的责任上限为其收取的费用总额。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程设计图纸
2. 施工方案及技术要求
3. 材料合格证明文件
4. 乙方提供的材料清单
5. 甲方提供的施工场地确认书
6. 工程进度计划表
7. 质量保修书
8. 合同变更协议
9. 争议解决仲裁协议
10. 保密协议
11. 广告宣传协议
12. 配合与协调协议
13. 第三方中介服务协议
二、违约行为及认定:
1. 甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款的,属于甲方违约。
2. 甲方未按约定提供施工场地的,属于甲方违约。
3. 乙方未按约定时间完成工程的,属于乙方违约。
4. 乙方工程质量不符合约定的,属于乙方违约。
5. 未经双方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方,否则视为违约。
6. 未经双方同意,任何一方不得单方面解除合同,否则视为违约。
7. 合同履行过程中,如有争议,双方应友好协商解决,如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
三、法律名词及解释:
1. 现浇楼板:指在施工现场按照设计图纸和规范要求,采用现场浇筑的方式制作的楼板结构。
2. 违约金:指一方未履行合同约定的义务,按照约定向对方支付的违约赔偿金。
3. 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。
4. 保修期限:指乙方对工程质量承担保修责任的期限。
5. 仲裁:指合同双方发生的争议,通过仲裁机构进行调解或裁决的一种解决方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:乙方应采取措施加快施工进度,并向甲方说明原因。如因甲方原因导致工程延误,甲方应承担相应责任。
2. 材料质量问题:乙方应保证材料质量,如发现材料不符合要求,乙方应及时更换或修复。
3. 施工安全事件:乙方应加强施工现场安全管理,如发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并采取措施防止事故扩大。
4. 合同争议:双方应积极协商解决,如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。
五、所有应用场景:
1. 适用于甲方为房地产开发商,乙方为建筑施工企业的情况。
2. 适用于甲方为 project owner,乙方为 general contractor 的情况。
3. 适用于有第三方中介参与协调甲方和乙方关系的情况。
5. 适用于各类建筑施工合同,尤其是涉及现浇楼板施工的工程。
展开阅读全文