2025施工合同示范文本gf.docx

编号：__________

2025施工合同示范文本gf

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025施工合同示范文本gf
合同目录
第一章：合同主体
1.1 发包人
1.2 承包人
第二章：合同标的
2.1 工程概况
2.2 工程地点
2.3 工程内容
2.4 工程量
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 支付方式
3.4 发票开具
第四章：合同履行
4.1 承包人义务
4.2 发包人义务
4.3 工期延误
4.4 工程变更
第五章：工程质量
5.1 质量标准
5.2 质量控制
5.3 质量验收
5.4 质量争议处理
第六章：安全生产
6.1 安全生产要求
6.2 安全事故处理
6.3 安全生产责任
第七章：违约责任
7.1 承包人违约
7.2 发包人违约
7.3 违约赔偿
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 仲裁
8.3 诉讼
第九章：合同的生效、变更和解除
9.1 合同生效条件
9.2 合同变更
9.3 合同解除
第十章：合同的终止和解除
10.1 合同终止条件
10.2 合同解除
第十一章：其他约定
11.1 保密条款
11.2 知识产权保护
11.3 不可抗力
11.4 合同的转让
第十二章：附件
12.1 工程图纸
12.2 技术规范
12.3 工程量清单
第十三章：合同的修订和补充
13.1 修订条件
13.2 补充协议
第十四章：合同的解除和终止
14.1 解除条件
14.2 终止条件
合同编号：2025施工合同示范文本gf
第一章：合同主体
1.1 发包人：
发包人全称：__________
法定代表人：__________
注册地址：__________
联系电话：__________
联系人：__________
1.2 承包人：
承包人全称：__________
法定代表人：__________
注册地址：__________
联系电话：__________
联系人：__________
第二章：合同标的
2.1 工程概况：
工程名称：__________
工程性质：__________
工程规模：__________
工程地点：__________
2.2 工程地点：
省（自治区、直辖市）：__________
市（地、州）：__________
县（区）：__________
详细地址：__________
2.3 工程内容：
工程主要建设内容：__________
工程主要建设规模：__________
2.4 工程量：
工程总量：__________
单位工程量：__________
第三章：合同价格
3.1 合同总价：
合同总价金额：__________
币种：__________
3.2 价格调整：
价格调整条件：__________
价格调整方法：__________
3.3 支付方式：
支付方式：__________
付款时间：__________
付款比例：__________
3.4 发票开具：
发票类型：__________
发票内容：__________
第四章：合同履行
4.1 承包人义务：
承包人应承担的义务：__________
承包人应遵守的规范：__________
4.2 发包人义务：
发包人应承担的义务：__________
发包人应遵守的规范：__________
4.3 工期延误：
工期延误的条件：__________
工期延误的处理：__________
4.4 工程变更：
工程变更的条件：__________
工程变更的处理：__________
第五章：工程质量
5.1 质量标准：
工程质量标准：__________
质量验收标准：__________
5.2 质量控制：
质量控制措施：__________
质量控制机构：__________
5.3 质量验收：
质量验收程序：__________
验收机构：__________
5.4 质量争议处理：
质量争议的处理方式：__________
质量争议的处理机构：__________
第六章：安全生产
6.1 安全生产要求：
安全生产要求：__________
安全生产规定：__________
6.2 安全事故处理：
安全事故的处理程序：__________
安全事故的责任：__________
6.3 安全生产责任：
安全生产责任：__________
安全生产责任主体：__________
第七章：违约责任
7.1 承包人违约：
承包人违约的情形：__________
承包人违约的责任：__________
7.2 发包人违约：
发包人违约的情形：__________
发包人违约的责任：__________
7.3 违约赔偿：
违约赔偿标准：__________
违约赔偿方式：__________
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式：
争议解决方式：__________
选择的仲裁机构：__________
8.2 仲裁：
仲裁地点：__________
仲裁语言：__________
仲裁规则：__________
8.3 诉讼：
诉讼地点：__________
诉讼法院：__________
诉讼语言：__________
第九章：合同的生效、变更和解除
9.1 合同生效条件：
合同生效条件：__________
合同生效时间：__________
9.2 合同变更：
合同变更条件：__________
合同变更程序：__________
9.3 合同解除：
合同解除条件：__________
合同解除程序：__________
第十章：合同的终止和解除
10.1 合同终止条件：
合同终止条件：__________
合同终止时间：__________
10.2 合同解除：
合同解除条件：__________
合同解除时间：__________
第十一章：其他约定
11.1 保密条款：
保密信息范围：__________
保密期限：__________
11.2 知识产权保护：
知识产权保护：__________
知识产权归属：__________
11.3 不可抗力：
不可抗力定义：__________
不可抗力后果处理：__________
11.4 合同的转让：
合同转让条件：__________
合同转让程序：__________
第十二章：附件
12.1 工程图纸：
图纸编号：__________
图纸日期：__________
12.2 技术规范：
技术规范名称：__________
技术规范版本：__________
12.3 工程量清单：
清单编号：__________
清单日期：__________
第十三章：合同的修订和补充
13.1 修订条件：
修订条件：__________
修订程序：__________
13.2 补充协议：
补充协议编号：__________
补充协议日期：__________
第十四章：合同的解除和终止
14.1 解除条件：
解除条件：__________
解除程序：__________
14.2 终止条件：
终止条件：__________
终止程序：__________
合同双方签字盖章页：
甲方（发包人）：__________
乙方（承包人）：__________
甲方盖章：__________
乙方盖章：__________
签字日期：__________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：
1.1 甲方指定材料供应商：
甲方有权指定工程所需的部分材料供应商。乙方应按照甲方指定的供应商进行采购，并保证材料的质量、数量和交付时间符合合同要求。如有争议，双方可协商解决。
1.2 甲方监督权：
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的资料和信息，并接受甲方的检查和指导。
1.3 甲方变更权：
甲方有权根据工程实际情况或自身需求，对合同约定的工程内容、规模、质量标准等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并报甲方审批。变更导致的额外费用和工期延误，双方可协商解决。
1.4 甲方提前完工激励：
若乙方提前完成工程，甲方有权根据实际提前完成的时间，给予乙方一定的奖金激励。具体激励金额和条件，双方可另行协商确定。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：
2.1 乙方质量保障：
乙方应对工程质量负全责。如工程质量不符合合同约定，乙方应承担修复、返工等费用，并支付甲方因此造成的损失。
2.2 乙方进度保障：
乙方应确保工程按合同约定的工期完成。如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方因此造成的损失，并按照合同约定的违约金计算方式进行赔偿。
2.3 乙方保密义务：
乙方应对甲方提供的技术资料、商业机密等保密信息予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，应承担相应的法律责任。
2.4 乙方不可抗力：
如乙方因不可抗力导致无法履行合同，乙方应立即通知甲方，并采取措施减少损失。如不可抗力持续影响到合同履行，双方可协商延长工期或变更合同内容。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：
3.1 第三方中介职责：
第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方履行合同。中介应客观、公正地处理合同履行过程中出现的问题，并给出合理建议。
3.2 第三方中介费用：
中介费用由甲方和乙方共同承担。具体费用标准和支付方式，双方可协商确定。
3.3 第三方中介违约：
如中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，甲方和乙方均有权要求中介承担相应的违约责任。
3.4 第三方中介解除：
如甲方和乙方协商一致，可解除中介的职责。解除中介职责后，甲方和乙方应继续履行合同，并自行处理合同履行过程中出现的问题。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 技术规范
3. 工程量清单
4. 材料供应商名录
5. 施工计划
6. 质量验收标准
7. 安全生产规定
8. 争议解决协议
9. 保密协议
10. 知识产权保护协议
11. 不可抗力证明
12. 合同变更协议
13. 补充协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约：
未按约定时间支付款项
未提供施工条件或故意拖延提供
未履行合同约定的监督义务
未按约定时间完成审批或变更
2. 乙方违约：
未按约定时间完成工程
工程质量不符合约定标准
未保守甲方商业机密
未履行安全生产义务导致安全事故
3. 第三方中介违约：
未能客观、公正地处理合同履行问题
未能及时协调甲方和乙方关系
未按约定提供专业服务
未履行保密义务
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金：一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。
3. 争议解决：合同双方在履行过程中发生分歧，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
4. 保密义务：合同一方对另一方提供的保密信息予以保密，不得泄露给第三方。
5. 知识产权：法律规定的权利，包括专利权、商标权、著作权等。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
原因分析：设计变更、材料供应延迟、施工条件不充分等。
解决方案：调整施工计划、优化资源配置、提前采购材料等。
2. 质量问题：
原因分析：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。
解决方案：质量整改、更换不合格材料、设计修改等。
3. 付款争议：
原因分析：付款条件不满足、付款金额争议等。
解决方案：依据合同约定解决、调解或仲裁。
4. 安全事故：
原因分析：违反安全生产规定、操作不当等。
解决方案：立即停工、调查原因、整改措施、责任追究等。
五、所有应用场景：
1. 建筑工程施工
2. 材料供应合同
3. 设计委托合同
4. 施工监理合同
5. 技术咨询和服务合同
6. 知识产权许可和转让合同
7. 联合研发合同
8. 设备采购和安装合同
9. 工程咨询和评估合同
10. 项目管理和协调服务合同