资源描述
编号:__________
2025房屋装修施工合同范本
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025房屋装修施工合同范本
合同目录
第一章:总则
1.1 合同当事人
1.2 合同签订日期
1.3 合同生效日期
1.4 合同宗旨
第二章:房屋基本情况
2.1 房屋地址
2.2 房屋面积
2.3 房屋所有权人
2.4 房屋现有状况
第三章:装修工程内容
3.1 装修项目列表
3.2 装修设计方案
3.3 装修材料要求
3.4 装修标准及质量要求
第四章:施工期限
4.1 装修工程整体施工期限
4.2 各阶段施工期限
4.3 延期条款
第五章:工程款项
5.1 工程预算
5.2 款项支付方式
5.3 款项支付时间表
5.4 工程决算
第六章:施工单位责任
6.1 施工质量保障
6.2 施工安全措施
6.3 施工单位服务承诺
6.4 施工单位违约责任
第七章:业主责任
7.1 业主义务
7.2 业主提供的材料及设备
7.3 业主现场监督
7.4 业主违约责任
第八章:争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 争议解决机构
8.3 诉讼或仲裁地点
8.4 法律适用
第九章:合同的变更与解除
9.1 合同变更条件
9.2 合同变更程序
9.3 合同解除条件
9.4 合同解除程序
第十章:合同的终止与解除
10.1 合同终止条件
10.2 合同解除后的权益处理
10.3 合同终止后的责任承担
第十一章:违约责任
11.1 施工单位违约责任
11.2 业主违约责任
11.3 违约赔偿金额计算方式
第十二章:不可抗力
12.1 不可抗力事件的认定
12.2 不可抗力事件的后果处理
12.3 不可抗力事件的证明文件
第十三章:其他约定
13.1 保密条款
13.2 广告宣传条款
13.3 知识产权保护条款
13.4 法律法规规定的其他事项
第十四章:附则
14.1 合同附件
14.2 合同修改和补充
14.3 合同解除或终止后的保密义务
14.4 合同的解释权归属
合同编号_________
第一章:总则
1.1 合同当事人
1.1.1 甲方(业主):【甲方全称】
1.1.2 乙方(施工方):【乙方全称】
1.2 合同签订日期
1.2.1 本合同签订日期:【签订日期】
1.3 合同生效日期
1.3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
1.4 合同宗旨
1.4.1 本合同旨在明确甲乙双方在2025年度房屋装修施工过程中的权利义务,确保工程质量,按时完成装修工程。
第二章:房屋基本情况
2.1 房屋地址
2.1.1 甲方房屋位于:【具体地址】
2.2 房屋面积
2.2.1 房屋建筑面积为:【面积】平方米。
2.3 房屋所有权人
2.3.1 甲方为房屋所有权人,享有对该房屋的完全使用权。
2.4 房屋现有状况
2.4.1 房屋现有状况:【简要描述】
第三章:装修工程内容
3.1 装修项目列表
3.1.1 装修项目包括但不限于:墙面翻新、地板更换、厨房卫生间改造等。
3.2 装修设计方案
3.2.1 甲方应提供完整的设计方案,包括平面布局、效果图等。
3.3 装修材料要求
3.3.1 乙方应按照设计方案和甲方要求采购装修材料。
3.4 装修标准及质量要求
3.4.1 装修工程应符合国家相关标准和甲方的要求。
第四章:施工期限
4.1 装修工程整体施工期限
4.1.1 整体施工期限为:【期限】天。
4.2 各阶段施工期限
4.2.1 各阶段施工期限由乙方根据工程实际情况制定。
4.3 延期条款
4.3.1 如乙方因不可抗力原因导致工程延期,应提前通知甲方,并采取合理措施减少损失。
第五章:工程款项
5.1 工程预算
5.1.1 乙方应提供详细的工程预算,包括各项费用明细。
5.2 款项支付方式
5.2.1 甲方按照工程进度支付工程款项。
5.3 款项支付时间表
5.3.1 款项支付时间表由双方协商确定。
5.4 工程决算
5.4.1 工程决算应严格按照实际完成工程量计算。
第六章:施工单位责任
6.1 施工质量保障
6.1.1 乙方应保证装修工程质量,确保达到约定标准。
6.2 施工安全措施
6.2.1 乙方应严格遵守施工安全规范,确保施工现场安全。
6.3 施工单位服务承诺
6.3.1 乙方应提供完善的售后服务,包括保修期内的问题修复等。
6.4 施工单位违约责任
6.4.1 如乙方未按约定完成工程,应承担相应的违约责任。
第八章:争议解决
8.1 争议解决方式
8.1.1 双方发生合同争议时,应通过友好协商解决。
8.2 争议解决机构
8.2.1 如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.3 诉讼或仲裁地点
8.3.1 诉讼或仲裁地点设在中国【具体城市】。
8.4 法律适用
8.4.1 本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第九章:合同的变更与解除
9.1 合同变更条件
9.1.1 合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。
9.2 合同变更程序
9.2.1 变更协议应明确变更内容、范围、工期、费用等。
9.3 合同解除条件
9.3.1 合同解除的条件由合同法规定。
9.4 合同解除程序
9.4.1 合同解除应通过书面协议,并遵循相关法律程序。
第十章:合同的终止与解除
10.1 合同终止条件
10.1.1 合同终止的条件由合同法规定。
10.2 合同解除后的权益处理
10.2.1 合同解除后,乙方应按照甲方要求撤出施工现场。
10.3 合同终止后的责任承担
10.3.1 合同终止后,双方不再享有合同约定的权利和义务。
第十一章:违约责任
11.1 施工单位违约责任
11.1.1 乙方未按约定完成工程,应支付违约金,并承担相应赔偿责任。
11.2 业主违约责任
11.2.1 甲方未按约定支付款项,应支付违约金,并承担相应赔偿责任。
11.3 违约赔偿金额计算方式
11.3.1 违约赔偿金按照合同总金额的【百分比】计算。
第十二章:不可抗力
12.1 不可抗力事件的认定
12.1.1 不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等。
12.2 不可抗力事件的后果处理
12.2.1 不可抗力事件导致工程延期,乙方应提供相关证明,双方协商调整工期。
12.3 不可抗力事件的证明文件
12.3.1 乙方应提供政府发布的不可抗力事件证明文件。
第十三章:其他约定
13.1 保密条款
13.1.1 双方应对合同内容保密,未经对方同意不得泄露。
13.2 广告宣传条款
13.2.1 未经甲方同意,乙方不得使用甲方房屋进行广告宣传。
13.3 知识产权保护条款
13.3.1 双方应尊重对方的知识产权,不得侵犯对方的合法权益。
13.4 法律法规规定的其他事项
13.4.1 双方应遵守法律法规,共同维护合同的履行。
第十四章:附则
14.1 合同附件
14.1.1 附件包括设计方案、工程预算、材料清单等。
14.2 合同修改和补充
14.2.1 合同的修改和补充应由双方协商一致,并以书面形式作出。
14.3 合同解除或终止后的保密义务
14.3.1 合同解除或终止后,双方仍需履行保密义务。
14.4 合同的解释权归属
14.4.1 本合同的解释权归双方共同所有。
【签字栏】
甲方(业主): 乙方(施工方):
【甲方签字】 【乙方签字】
【日期】 【日期】
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定装修材料的供应商,乙方应按照甲方的要求采购材料。若乙方未按甲方要求采购,甲方有权要求乙方承担相应的责任。
1.2 甲方现场监督权
甲方有权对施工现场进行监督,以确保工程质量符合甲方的要求。若乙方未按照设计方案和甲方要求施工,甲方有权要求乙方整改。
1.3 甲方变更权
甲方在合同签订后,有权根据实际情况对合同内容进行变更。包括但不限于装修项目、材料要求、工期等。乙方应遵循甲方的变更要求,并签订书面变更协议。
1.4 甲方解除合同权
甲方在合同履行过程中,如发现乙方严重违约行为,包括但不限于未按约定施工、质量问题等,有权解除合同。甲方解除合同后,乙方应按照甲方要求撤出施工现场,并承担相应赔偿责任。
1.5 甲方权益保障
甲方在合同履行过程中,如发现乙方侵犯其合法权益,包括但不限于知识产权、隐私权等,有权要求乙方立即停止侵权行为,并承担相应赔偿责任。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保障
乙方应对装修工程的质量负责,确保工程达到约定的标准。若因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担修复责任,并支付甲方因此产生的损失。
2.2 乙方进度保障
乙方应按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期,乙方应支付甲方相应的违约金,并承担延期期间的工程维护费用。
2.3 乙方保密义务
乙方应对合同内容及甲方的商业秘密保密,不得泄露给第三方。若乙方违反保密义务,乙方应承担甲方因此产生的损失。
2.4 乙方服务承诺
乙方应提供完善的售后服务,包括保修期内的问题修复、使用指导等。若乙方未按照约定提供服务,乙方应承担甲方因此产生的损失。
2.5 乙方违约责任
乙方如未按照设计方案、工程预算等约定进行施工,甲方有权要求乙方整改,并承担相应赔偿责任。严重违约情况下,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金及赔偿损失。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介应客观、公正地协调甲乙双方的关系,确保合同的顺利履行。中介方应负责审核设计方案、工程预算等,并监督工程进度。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由双方协商确定,并应在合同中明确。中介费用应在合同签订后支付,若因中介原因导致合同纠纷,中介方应承担相应责任。
3.3 第三方中介权益保障
中介方在履行合同过程中,如发现甲乙双方侵犯其合法权益,有权要求停止侵权行为,并承担相应赔偿责任。
3.4 第三方中介解除合同权
中介方在合同履行过程中,如发现甲乙双方严重违约行为,有权解除合同。解除合同后,中介方应协助双方处理后续事宜,并承担相应责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 设计方案
2. 工程预算
3. 材料清单
4. 施工图纸
5. 施工进度计划
6. 施工安全措施方案
7. 质量验收标准
8. 保修条款
9. 变更协议
10. 不可抗力事件证明文件
11. 保密协议
12. 广告宣传授权书
13. 知识产权保护声明
14. 双方的公司资质证明文件
二、违约行为及认定:
1. 乙方未按约定时间完成工程,属于违约行为。
2. 乙方未按设计方案和甲方要求施工,属于违约行为。
3. 乙方提供的材料不符合约定质量标准,属于违约行为。
4. 乙方泄露甲方商业秘密,属于违约行为。
5. 乙方未提供约定的售后服务,属于违约行为。
6. 甲方未按约定时间支付款项,属于违约行为。
7. 甲方未提供约定材料或提供不符合质量标准的材料,属于违约行为。
8. 甲方未履行现场监督职责,导致工程质量问题,属于违约行为。
9. 第三方中介未客观、公正地履行协调职责,属于违约行为。
10. 第三方中介未按约定审核设计方案、工程预算等,属于违约行为。
三、法律名词及解释:
1. 不可抗力:指无法预见、无法避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金:一方不履行合同义务或履行不符合约定时,应支付给对方的一定金额。
3. 保修期:装修工程完成后,乙方对工程质量问题提供一定期限的免费修复服务。
4. 知识产权:包括专利权、商标权、著作权等,受法律保护的智力成果。
5. 保密义务:双方对合同内容及甲方的商业秘密负有保密责任。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:乙方应采取措施加快施工进度,必要时增加施工人员或加班施工。
2. 材料质量问题:乙方应立即更换不符合质量标准的材料,并承担因此产生的费用。
3. 设计方案变更:双方协商一致后,签订书面变更协议,并调整施工计划。
4. 安全事故发生:乙方应立即采取措施处理安全事故,并及时报告甲方。
5. 保密义务违反:违约方应承担相应的赔偿责任,并停止侵权行为。
五、所有应用场景:
1. 个人房屋装修
2. 商业空间装修
3. 二手房翻新
4. 装修材料采购
5. 装修工程监理
6. 装修工程保险
7. 装修工程招投标
8. 长期租赁合同中的装修条款
9. 房地产开发商的装修合同
10. 跨国公司在中国境内的装修需求
展开阅读全文