室内设计方案合同通用版.doc

室内制定方案合同通用版
发 包 人：______________
设 计 人：______________
签订日期：_______年 _______月 _______日
发包人委托制定人承当装修室内工程制定，经
双方协商一致，签订本协议。
第一条 本合同依据以下文件签订：
1.1《中华人民共和国民法典》《建设工程勘察制定市场管理规定》。
1.2国家地方有关建设工程勘察制定管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
1.4本制定不包括园林、厨房和智能化制定。
1.5本制定不负责建报图和完工图。
第二条 本合同制定工程的内容：名称、规模、阶段、投资及制定费等见下表。
第三条发包人应向制定人提交的有关资料及文件：
第五条 本合同制定收费为_______万人民币。制定费支付进度详见下表。
1、制定费支付进度按提交制定文时间及工程进度所决定。
2、上述制定费包干价，在本合同项下工程范围内，今后不随涉及内容及制定周期的改变而调整。制定费按双方签订合同约定数，按规定向发包人按比例收取。
第六条　双方责任
6.1.1发包人按合同第三条规定的内容，在规定的时间内向制定人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求制定人违反国家有关标准进行制定。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限3天以内，制定人按合同第四条规定交付制定文件时间顺延;超过规定期限3天以上时，制定人员有权重新确定提交制定文件的时间。
6.1.2发包人变更委托制定工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成制定人制定必须返工时，双方除必须另行协商签订补充协议或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按制定人所耗工作时向制定人增付制定费。
6.1.3发包人要求制定人比合同规按时间提前交付制定资料及文件时，如果制定人能够做到，发包人应依据制定人提前投入的工作量，向制定人支付赶工费。
6.1.4发包人应为制定工作人员，提供必要的工作电脑，办公桌、打印机)生活住宿)及必要的交通等方便条件。
6.1.5 制定人提交的制定成果的知识产权归发包人所有。
6.2制定人责任：
6.2.1制定人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的制定要求，进行工程制定，按合同规定的进度要求提交质量合格的制定资料，并对其负责。
6.2.2制定人采纳的主要技术标准是：国家有关技术规范及当地技术标准。
6.2.3制定合理使用年限为 _______年。
6.2.4制定人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5制定人交付制定资料及文件后，按规定参加有关的制定检察，并依据检察结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充,制定人按合同规按时限交付制定资料及文件。工程开始施工，如须向发包人及施工单位进行制定交底、处理有关制定问题和参加完工验收，则制定费或工资另行商量。
6.2.6制定人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失，发包人有权向制定人索赔。
第七条　违约责任：
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，制定人未开始制定工作的，不退还发包人已付的定金;已开始制定工作的，发包人应依据制定人已进行的实际工作量，不够一半时，按该阶段制定费的一半支付;超过一半时，按该阶段制定费的全部支付。
7.2发包人应按合同第五条规定的金额和时间向制定人支付制定费，逾期3天支付，制定人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
7.3制定人对制定资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于制定人员错误造成工程质量事故损失，制定人除负责采用补救措施外，应免收直接受损失部分的制定费。损失严重的依据损失的程度和制定人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方协商解决 。
7.4由于制定人自身原因，延误了按本合同第四条规定的制定资料及制定文件的交付时间，每延误一天，应减收该工程应收制定费的千分之一。
7.5合同生效后，单方要求终止或解除合同，应赔偿对方的经济损失。
第八条　其他
8.1发包人要求制定人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2制定人为本合同工程所采纳的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。
8.3本工程制定资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，制定人不得指定生产厂、供应商。发包人必须要制定人的制定人员配合加工定货时，所必须要费用由发包人承当。
8.4发包人委托制定人承当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.6本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下种方式解决：
(一) 提交仲裁委员会仲裁：
(二) 依法向人民法院起诉。
8.7本合同一式　2　份，发包人　1　份，制定人 1 份。
8.8本合同经双方签章第一天起生效。
8.9本合同生效后，双方认为必要时，到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、 、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.11其他约定事项：也可另签补充协议)
发包人名称：_______ 　　　　 制定人名称：昆明XX与杨制定
签证人：_______ 盖章) 公司代表：_______ 盖章)
地 址：_______ 地 址:
身份证号: