公路工程施工合同通用版.doc

公路工程施工合同通用版
施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确互相之间权利、义务关系的书面协议。下面是搜集的公路工程施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。
　　公路工程施工合同范本
(一)
　　发包人：(以下简称甲方)
　　承包人：(以下简称乙方)
　　经过邀请招标，发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、 工程项目

1.1 工程名称：道路工程

1.2 工程地点：位于____市____区，莘XX以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块

1.3 承包范围：总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)

1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

1.5 合同价款：合同总价(暂定) 元 单价 (综合单价包干)大 写 元

1.8 质量标准：合格。

1.9 工 期：
　　工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。
　　二。技术标准及图纸

2.1 图纸

2.1发包人提供：

2.2 技术标准：

2.
2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、____市相关技术标准、规范;

2.
2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。
　　所有材料必需有出厂证实质量确保书、合格证及检验报告。
　　三。双方权利和义务

3.1 发包人的权利和义务

3.
1.1 发包人委派的业主代表：
　　姓名： 职务：

3.
1.2 监理单位及委派的工程师：
　　监理单位：
　　姓名： 职务：
　　职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参加工程完工验收以及保修阶段的相关工作。

3.
1.3发包人主要工作：

3.
1.
3.1 负责场地三通一平;

3.
1.
3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;

3.
1.
3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;

3.
1.
3.4负责组织承包人和制定单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要;

3.
1.
3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

3.
1.
3.6按合同约定支付工程款。

3.2 承包人的权利和义务

3.
2.1 项目经理
　　姓名： 职务：
　　项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

3.
2.2承包人主要工作：

3.
2.
2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备。

3.
2.
2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改制定要求及工程内容。

3.
2.
2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准;

3.
2.
2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承当由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

3.
2.
2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查;

3.
2.
2.6工程完工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套完工图及完工资料;

3.
2.
2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。

3.
2.
2.8负责所施工工程的验收通过，并确保相关部门的开通。

四、工程价款
　　a、本工程采纳综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所必需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间坚持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
　　b.制定变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的依据____市93土建定额再结合____市有关文件进行编制，如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮 计取。制定变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所必需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。
　　d.工程报价单详附件，工程量按实结算
　　e.结算审计承包人付费执行采纳沪建建()641号，沪价费()054号文《工程造价审核收费标准》，由发包人代扣代付

五、工程价款的支付

5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75%;

5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量确保金，待质量保期满________年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位修理，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承当;
　　六。安全文明施工

6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
　　七。完工验收

7.1承包人在工程具备完工验收条件前24小时通知发包人组织完工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改看法。承包人按要求整改，并承当自身原因造成整改的费用。

7.2承包人在通过完工验收合格后7天内向发包人提供符合____市____市建设档案管理要求的完工资料肆套。完工资料包括文字资料、完工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。
　　八。违约责任

8.1发包人违约：

8.
1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

8.2承包人违约：

8.
2.1 因承包人原因，未按本合同第
1.9条所示工期按时完工，每延误一天，承包人按3000元天向发包人支付逾期违约金，并承当由此给发包人带来的全部损失。

8.
2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采用其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所必需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承当。

8.
2.3 承包人在施工过程中弄虚作假，采纳不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。

8.
2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

九、争议

9.1 在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;假设协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁。

十、合同生效与终止

10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;

10.2合同订立时间：________年____月____日;
　　合同订立地点：____市。

10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付完工工程后，完工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
　　十
一、合同份数
　　111本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;
　　112副本陆份，双方各执叁份。
　　本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
　　________年____月____日 ________年____月____日
　　公路工程施工合同范本
(二)
　　甲方：
　　乙方：
　　依据《民法典》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定，结合村道公路建设工程的具体状况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。

一、工程名称和地点

1、工程名称：镇村村级道路

2、工程地点：____县镇村水泥路面途经该村
五、

六、
七、九社，终点为邻遂路路口到加工房止。

二、工程承包范围及内容
　　该段工程为水泥路面，要求路面平整。水泥路面以宽度
3.5米、厚度20公分为准，混泥土标号为C30，水泥路面选用325型号的和平水泥或者金九水泥;铺垫连沙石厚度10公分、宽度

4.5米，必需要连沙石400方;路基以有效路面
4.5米为准;涵洞共有两处，要求管洞长7米，口径32公分;邻遂路至村道路路口处降至邻遂路到村道路斜面平行，要有直线距离;刘代银屋后必需降坡度一米，宽度6米，长30米，土方用来填梁琼容屋后和张XX田坎处;张XX傲田和唐XXXX两边做堡坎，路基宽以现有的实际路面为准，做堡坎的材料用块石。

三、承包方式
　　本工程采用包工、包料、包质量、包工期、包安全的承包方式。

四、工程造价
　　依据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币万元整(小写： 元)

五、工程施工工期
　　本合同施工工期为 天，(雨天除外)，200________年____月____日开工，于200________年____月____日完工。

六、甲、乙双方的权利，义务

1、甲方的主要权力、义务。

(1)甲方的主要权利
　　乙方派出代表在施工时对材料和路面质量进行监督。

(2)甲方的主要义务
　　严格按照施工规范进行施工，确保工程质量。在施工过程中，如发现材料不够或者路面没有达到标准，应及时提出。

2、乙方的主要权力、义务

(1)乙方的主要权利。
　　有权自行采购所必需材料及施工人员的调度。

(2)乙方的主要义务
　　甲方接到乙方验收申请后，在短时间内组织有关人员进行验收。
　　按照双方协商的要求负责组织施工人员对该村路面的施工。

(3)制定安全技术措施，在施工时出现的任何安全事故甲方概不负责。

七、违约责任
　　本合同签字盖章后生效，双方都要认真履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同约定的条款执行(违约方赔偿对方总造价 %的违约金)，并按照《民法典》的有关条款追究违约方的责任。

八、附则

1、本合同一式三份，合同双方各执一份，乡镇存档一份。

2、合同双方及社员代表签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。
　　甲 方：
　　乙 方：
　　社员代表签字：
________年____月____日
　　公路工程施工合同范本
(三)
　　建设方： (以下简称甲方) 法定代表人： 职务：
　　承包方： (以下简称乙方)
　　职务：
　　为确保工程质量符合国家行业标准的要求，发挥工程应具有的效益，确保工程施工秩序的正常进行，确保合理的工期及造价，按照《民法典》的原则，结合本工程的实际状况，经双方协商制定以下条款，以约束双方行为。

一、 工程概况：

1、 工程名称：至段、至段县道公路路面改造工程 合同段，工程合同桩号： 。

2、工程内容：详见工程量清单，以及由甲方书面通知增加(或减少)的项目和工程量。

3、开工日期：
　　完工日期：

4、质量等级：合格。

5、合同总价：元(小写： 元) 乙方对本工程的承包，执行预算包干，在施工中除由甲方书面通知增加(或减少)的工程项目或工程量外，不作任何变更。

二、组成合同的各个文件为一个整体，其内容包括：

1、本合同协商约定的条款;

2、施工组织计划;

3、交通部规定的行业标准以及技术规范;

4、甲方发出的专用技术条款;

5、工程量清单和制定文件;

6、甲方发出的相关文件、指示。

三、未通过甲方同意，乙方不得将本合同或其中任何部份转让给其它单位或个人。中标通知书中项目经理、技术负责人、施工人员、质检安全人员未遵守工地亦视为转包。如发现转包行为，甲方有权视其违约并强制责令其退场。由此而发生的一切费用包括工程已发生的施工部分(进场人员、物资、装备费用、工程损失以及由此而发生的一切行政事务费用)概由乙方负责。

四、一切材料、设备及施工工艺：

1、属于合同规定的相应类级，为了对材料或设备进行检查、量测或检验，乙方应在使用前，按照交通部相应规范的要求进行检验，并将检验结果提交监理及甲方，认定符合要求后方能使用于工地，其费用由乙方自行承当。

2、在规定的时间内，乙方应将甲方及监理人员现场检查确认为不符合规范规定的任何材料或设备移出工地，并用合格的材料、设备取代。

3、无论先前已经过检验或期中支付，但甲方及监理人员发现其施工工程由于材料、设备或施工工艺不符合规范规按时，乙方应将此类工程拆掉，并彻底重作，其费用由乙方承当。

4、本合同工程完工后，乙方应在15天内向甲方提交完整的交工资料四套。

五、工程的工期：

1、 乙方无任何理由延长工期，甲方认为施工进度过慢，不能按预定的工期完工时，则甲方应以书面形式通知乙方。乙方应马上采用补救措施进行补救，以便加快施工进度，使工程能在预定的时间内完工。对此，乙方无权要求甲方支付任何附加费用。如果乙方拒绝接受甲方关于加快工程进度的指令，或在甲乙双方无任何书面协议的状况下乙方无故停工达5天以上，或者虽然乙方采用了一定的补救措施，但仍然不能赶上预定的工程进度并将使工程在合同工期内难以完成时，甲方有权对乙方未完成工程全部或部分执行指定分包或改换承包人。

2、 前项工程，因各种原因影响了工程工期，必需在确保工程质量的前提下，采用相应的措施，在下一项工程缩短工期来补上，无论如何，二灰碎石基层交工时间必需在________年____月____日之前，沥青表面处治路面完工时间必需在

3、 如果乙方未能在规定的时间内完成本合同工程施工，则乙方必需向甲方支付违约金。违约时间从规定的单项工程完工时间第二天算起，违约金按人民币 元天计算，违约金最高限额为 元人民币;提前一天按人民币元天进行奖励，元人民币。

4、 乙方因不可抗拒的因素，如自然因素、社会因素等而延长工期，乙方应事先书面报告甲方，甲方依据实际状况确认工期延长时间，甲方确认的工程延长时间，为合理的工期有效时间。

六、工程的覆盖和掩蔽：
　　未通过甲方及现场监理的批准，任何工程不得覆盖和掩蔽。乙方应确保监理人员有充分的时间对将予覆盖和掩蔽的任何工程进行检测或量测。无论何时，当任一部分工程或基础已经或马上为检查做好准备时，乙方应事先书面通知业主及监理人员，并约定检查时间，监理人员应按时参加上述工程或基础的检查和量测，不得无故拖延。如果上述约定24小时内，工程监理人员未能到场对其进行检查和量测，乙方即可自行检查，并如实作出自检报告后覆盖和掩蔽，监理人员事后应予认可。

七：工程实施过程中的安全责任：
　　乙方在施工中必需严格按照国家有关安全规程进行施工，如在施工过程中发生任何安全责任事故，由乙方承当赔偿责任以及行政、刑事责任。

八、乙方与甲方签订合同后的5天内，应依据甲方的总体施工安排向甲方提供本合同工程的具体工程进度计划，以及为完成该计划的施工安排(包括雨季以及农忙季节的安排)和施工方案的说明，由甲方审定，并发出开工令;如乙方未能及时报送工程进度计划、施工安排和施工方案说明，或其报送资料不符合施工要求，造成甲方开工令无法发出，影响工期，其责任由乙方承当，甲方不承当任何责任。

九：乙方应严格履行经双方商定的合同条款，精心组织施工，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，乙方应提供所必需的全部监督、管理、劳务、材料、设备、施工装备和其它，并为施工地段的工程质量负全部责任。
　　1：项目经理、技术负责人、现场施工人员、质检安全人员，应是具备公路工程长期施工经验，并经甲方认可的公路工程技术人员担任。在施工期间，以上人员必需押证施工。
　　2：各工序工程质量检验评定标准按技术规范执行，乙方对每道工序完工后应进行检查并整理好一切资料，以迎接甲方的验收。
　　3：确保工程质量是乙方的义务。乙方应做好自身的一切监督检验工作，建立相应的自检组织体系。承包人进行自检和试验的资料经其自检人员和现场监理人员签字认可后，方能作为资料依据。

十：本合同工程缺陷责任期规定为________年，在缺陷责任期内：
　　1：乙方应尽快完成在交工证书中写明的未完成工作，并随时对工程缺陷进行修复或修补工作。
　　2：在缺陷责任期满后的15天内，乙方必需按甲方在缺陷责任期满前检查结果而发出的指令，对存在的缺陷、病害或其它不合格之处进行修补、重建或修复。
　　3：上述原因造成的缺陷修复费用由乙方自行负责。
　　十
一：关于工程费用的支付：
　　1：乙方在签订本合同时须同时提交工程质XX(元整)，该工程质XX将随中标施工单位的施工进度逐月计量返还，施工单位中期计量金额累计达到或超过 万元时，工程质XX全部返还完毕。
　　2：工程款支付时间和金额：本合同工程采用依据实际工程进度逐月计量的办法：每月截至____日止进行一次中期计量 (暂扣10%的工程计量金额为工程质量确保金)。在工程全部交工验收交付使用时进行终期计量，业主累计支付工程款不低于合同总价的50%;在缺陷责任期满前，业主累计支付工程款达到合同总价的90%;暂扣10%的工程质量确保金在缺陷责任期满后，如无缺陷工程、病害工程、未完工程，30天内一次性支付。
　　3：乙方必需确保甲方拨付的工程款首先支付民工工资，不能因为拖欠民工工资而造成劳资纠纷上访以及引起社会的不稳定。
　　十
二：纠纷的解决方式
　　假设甲乙双方发生纠纷，由甲乙双方协调解决;假设协商解决不成，可申请法院解决。
　　十
三：在本合同执行过程中，乙方如果用行贿、送礼等不正当手段企图逃避质量检查、检测及其它额外费用，甲方除按有关法规法纪严正处理当事人外，因上述行为造成的一切工程(质量、进度、费用等)损失、甲方的经济损失等，乙方应付一切责任。状况严重者，甲方有权终止乙方在本合同项目的承包。
　　十
四：本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
　　十
五：本合同一式六份(甲乙双方各执三份)，合同从签约之日起生效，工地移交后，本合同自动失效。
　　甲方： 法定代表人：
　　委托代理人：
　　乙方： 法定代表人：
　　委托代理人：
________年____月____日
　　公路工程施工合同范本
(四)
　　甲方：
　　乙方：
　　为了促进社会经济发展，搞活商品流通，繁荣城乡经济，强化两个文明建设，实施通村公路大会战战略任务。经甲方按要求研究决定，将 村道路承包给乙方建设，经甲、乙双方就该道路建设中的相关事宜达成一致看法后，特签定此承包合同书：

一、工程范围：起于，此于

二、建设标准：按中交部《公路工程建设标准》

1、路面结构为：路基宽度为
5.5米，填方边坡为1:
1.
5，挖方土质边坡为1:
1，页岩地段为1:0.

5，必需达到交通局的压实度。底层为 厘米厚，
4.7米宽，二灰碎石配比为：石灰、煤灰、碎石8:12:80，单灰砂炻石配比为：石灰：砂炻石8:9
2，面层为 厘米厚，宽度为 米，水泥混凝土参照配比为：水泥：砂：碎石：水100:152:323:4
3.

2、水沟：沟深50厘米，沟底宽50厘米，沟口宽100厘米，确保水系畅通。

3、路肩：两边用泥土进行培土，宽度为每边50厘米，确保路面宽度并碾压密实，。按制定施工图纸进行施工。

三、质量要求：在施工过程中，乙方必需听从县交通局质量技术员的指导，必需接受村级质量领导小组的监督，一切按《乡村公路制定和施工技术规范》进行施工，材料按交通局规定送检并合格。

四、工期：从签定合同之日起至________年____月____日止，假设延误工期，按总造价扣百分之五。

五、工程款交付：按制定每道工序完工并经县交通局质量检查合格后，甲方按实际工程进度的%付给乙方。工程款分

六、工程造价：本项目工程属双包工程(即包工包料)，工程总造价为人民币 万元(大写： )。(单价每公里 万元)(原材料涨价由乙方负责)。

七、安全责任：乙方在施工过程中，要有醒目的公示牌、安全标志牌，假设发生一切工伤、安全事故概由乙方负责，甲方无任何责任，也不支付任何费用。

八、工程质量缺陷责任期：本工程质量责任期为________年，在质量责任期内，因乙方原因造成工程质量问题，由乙方无偿修复。

九、工程未尽事宜：

十、本合同签订之日生效，该合同一式三份，甲、乙双方各一份，违约按民法典执行。
　　甲方代表： 乙方代表
　　乡签章：
________年____月
　　公路工程施工合同范本
(五)
　　发包人(全称)：(以下简称甲方)
　　承包人(全称)：(以下简称乙方)
　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体状况，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况：
　　工程名称： 工程地点：
　　建筑面积： 平方米;
　　结构层次：

二、包范围及方式：

1、承包范围：

1)按____省华南建筑制定院制定蓝图、图纸会审记录、制定变更通知，施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳进承包范围以内。

2) .包施工操作所必需的加工机械、工具及劳保用品;

3).现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量，除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承当。

2、承包内容：所有给水(冷热水)排水(雨、污、废水)工程及给水管道清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。即：

1) 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等;

2)低压电房配电柜、不间断电源安装调试;

3)低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试;

4)照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试;

5) 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。

6) 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。

7) 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。

8) 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。

9) 施工现场的全部水平运输及垂直运输(塔吊不能用时);

10) 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象;
　　1
1) 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清;
　　1
2) 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续;
　　1
3) 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，必需采纳人工进行二次作业：
①机械故障;
②停水停电
③不可抗拒的气候条件;
④制定变更及其它;
⑤现场材料整堆。

3、承包方式：

1). 本工程采纳包工不包料形式承包施工：即包人工、包辅材、包所有施工机械及其耗材、包质量、包进度、包文明施工、包安全;

2).按制定图纸以及变更图的所有给排水、低压、照明配电、消防工程的建筑面积计算的单价为：元(含各类零星工程在内的平均价格);

3).甲方因工作必需要安排的工作无法计算面积时，技术工按计时 元小时，普工按 元小时计;乙方不得以各种理由推卸任务，计时工要明确时间、工作内容、人数及实际用工量，当天的时工当天签证，逾期无效。计时工每月结清，但签证单上至少有二位现场管理人员签名;

三、工程质量：

1.乙方必需按图纸制定要求，国家颁发的现行施工验收规范、操作规程和技术交底，精心组织施
　　工。确保安全和工程质量。如因施工质量不符合制定要求和规范规定，甲方有权拒绝验收和不支付工资款。由此引起的一切返工造成的经济损失由乙方负责;

2.乙方必需按合格工程验收标准施工。如由乙方引起的返工工料费由乙方负责。

四、工期要求：
　　按甲方要求满足流水作业必需要，按时完成项目部进度计划安排，不得因自身原因影响延误其他班组施工时间。

五、双方使命：

A、甲方责任

1、提供有效的施工图纸、会审记录，及时发送工程联系单及制定变更通知文字资料，作为施工依据。

2、负责向乙方作具体隐蔽物交底，技术交底、技术规程指导及施工安全交底安全教育，及时解决图纸存在问题。

3、配备垂直运输工具塔吊。

4、负责审核由乙方提供的材料单，及时定量购进各种材料到工地。

5、提供施工用水、电及夜间施工照明。

6、完善外排脚手架及安全防护网。

7、负责安装工程质量的跟踪检查、监督、评定及验收。

8、协调好其他工种，尽量避免因配合不到位造成返工、返修。

9、按合同约定支付工程进度款。

10、甲方施工的分项工程必需满足乙方施工必需要。
　　B.乙方使命：

1、乙方必需依据甲方的施工进度安排，及时配合甲方的施工进度，确保工程按时完工。如因乙方 原因造成工期拖延，影响了施工进度，造成甲方停工、窝工和工期损失，按甲方与建设单位签订的奖罚条款(包括补充说明)执行，由乙方负责，在乙方工程款中扣除后支付给甲方。

2、乙方必需严格按施工图纸、说明、会审纪要、制定变更通知单以及国家有关的工程质量检验评定标准、施工验收规范，操作规程进行施工，确保工程质量达到合格。

3、协助甲方现场管理人员组织安全生产、文明施工管理工作;

4、乙方质检人员及时做好本单位工程各分项工程自检工作，自检合格后通知甲方进行复检，而后配合甲方通知有关部门进行隐蔽验收;

5、乙方必需服从甲方现场管理组织，接受甲方监督等工作;

6、乙方对本分项工程的自控标准
A、按国家现行《电气工程施工质量验收规范》、《管道工程施工质量验收规范》及《建筑安装工程质量检验评定技术》等相关规定，防雷工程施工质量标准符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》确保本分项工程质量在合格以上;
B、确保本分项工程进度能在甲方组织时间内完成。

7、乙方工作人员进入施工现场不能违章作业，必需安全生产。由于不注意安全生产所引至的一切工伤事故，均由乙方当事人自行负责;

8、乙方开工前应作好进场工作人员安全三级教育工作，签订用工合同。进场一个月内提供给甲方人员保管;

9、乙方必需确保本分项工程质量。按图纸制定要求、制定变更通知施工，服从现场施工管理人员指导、规定及按施工规范规定施工;

10、乙方所承包工程质量，不符合验收标准，或由本身技术不过硬所造成的返工，其工、机、料等费用、影响本工程的进度，其分项工程的正常施工等一切有关费用均由乙方负责赔偿;
　　1
1、乙方无条件服从甲方安排，在甲方组织的施工计划时间内完成施工任务。乙方必需确保其人数充足到场，依据本工程生产、进度要求，必需24小时连续加班作业，并随叫随到，进行开工作业。乙方假设因作业人员减少或有意不开工，甲方将随时有权对乙方罚款或用乙方工程款高价聘请其他班组进场完成等不同制度方法处理;
　　1
2、乙方负责人及各班班长必需常常在施工现场监督本班组工作;
　　1
3、文明施工要求：
A、依据甲方与建设单位签订的合同，乙方必需协助甲方现场安全员做好该工程文明施工组织管理工作;
B、施工场地必需整洁，施工材料必需堆放整齐，绝不能零散。施工现场无任何散落物品，捣楼面混凝土前必需清走所有物品。严禁工人施工现场内外随意大小便，用完后剩料及时规类堆放。
　　1
4、乙方不能造就人为性的机具损坏及材料浪费，乙方不但要每分项工程工完场清，而且班后场清，工具、材料堆放整齐，违章时当事人及乙方进行处罚;
　　1
5、乙方必需做好工序交接工作，必要时一定要做好跟班工作。特别在浇筑混凝土时给水班一定要派人跟班作业。假设发现无人跟班现象，每次扣罚500元;
　　1
6、乙方进入施工区域后，不能进行违法乱纪行为。乙方负责办理本班组作业人员的暂住证(当地派出所允发证件)等一切有关证件，非作业人员不能进入施工现场及留宿;作业人员上班必需佩带工牌，违者罚款50元次;
　　1
7、乙方工人及管理人员必需认真执行本合同附页规章制度及安全、质量技术施工工艺等交底内容;
　　1
6、施工过程中，负责施工质量、工期自查自检，编制施工日志，并对已完工的各分项工程进行质量复查;
　　1
8、在施工过程中，如发现图纸制定问题要及时向甲方施工员汇报，不得擅自更改制定，未通过同意不得随意进行材料代换;
　　1
9、配合甲方做好取样送检工作;
　　20、密切配合其他班组交叉流水作业，不得有意刁难;
　　2
1、验收前做好成品的保护工作，损坏翻修费用由乙方负责;
　　2
2、乙方必需对进入施工现场的所有施工工人办理工伤劳作保险。委托甲方办理的，必需及时报送进离工地工人名单给甲方，费用占总工程造价的0.5%，在工程进度款支付至95%时扣除，按甲方已定保险标准执行;
　　2
3、施工过程中，本班工人因自身原因或违章操作造成的一切安全事故(含第三者)均由乙方自负。

六、付款方法：

1、乙方按当月完成的工程量经甲方管理人员、质检人员验收后报甲方审批并且甲方按当月审批量的 %支付给乙方，所承包工程完工后甲方应按完成工程量的 %支付给乙方，余 %待工程全面完工验收、所有材料按甲方制定地点堆放整齐，验收合格后三个月一次性付清给乙方。

2、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求，乙方将自动退场。

七、工程变更

1、如有制定变更，技术更改，造成工程量增减，乙方必必需以现场签证单的形式及时报项目部审核，经审批签字、盖章生效。

2、增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，应协商签订补充协议。

3、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更资料、材料，停水、电超过8小时等因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的，可办理工期延缓签证。

八、保修责任：
　　保质、保修期内，甲方通知乙方限按时间内不整改，甲方将另请人保修，费用在保质金中扣除。

九、奖罚制度：

1、必需服从甲方现场各项管理制度，进入工地必需佩带工作卡，戴安全帽，不得穿拖鞋，宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度，违者将按甲方有关制度处罚，并从工程进度款中扣除。

2、本工程的施工质量必需要达合格，如单项工程按付款方式分阶段进行评定，经甲方三级检查、评定，合格才验收.

3、主要材料表为依据，合理、有计划使用材料，不得随意裁剪各种型号、规格管材，造成超定额标准浪费材料，违者视情节轻重进行处罚，每次罚款1000元以上。

5、文明施工，使用材料、设备要统一堆放，有计划使用，不得随便乱放、弃置，违者一经发现每次罚款500元。

7、擅自更改或盲目施工造成的质量事故，乙方要赔偿人工、材料及施工工期等造成的经济损失，同时处以500元以上的罚款。

8、工程施工完成后经甲方核定主材总损耗量大于%时,超出部分的材料费及人工费全部由乙方自负，节约部分(标准总损耗量为 %)按实际节约材料费的 %奖励乙方。

9、在工地打架、斗殴、惹事生非、中伤他人，违者每次罚款500-元，情节严重者扭送公安机关处理。
　　1
1、有进度延误现象或工程安装质量存在问题时，由项目部视情节轻重给予一定额度的罚款，并在当次进度款支付时扣除。
　　以上乙方使命，如有违反，甲方有权对乙方作出适当的罚款警告，而且甲方将有权终止乙方持续施工。乙方马上自动清退现场，乙方所做工作不给予结算，并向乙方追索由此引致的一切经济损失。

十、争议处理：

1、在合同履行中假设双方发生争议，经调解仍不能解决时，任何一方均可提交____市仲裁委员会作最终仲裁。除甲乙双方同意或仲裁机构要求停止施工外，双方都应持续履行合同，坚持正常施工。
　　十
一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
　　________年____月____日 ________年____月____日