2025年监理工程师之土木建筑目标控制能力检测试卷B卷附答案.docx

2025年监理工程师之土木建筑目标控制能力检测试卷B卷附答案

单选题（共1500题）
1、（2022年真题）总监理工程师组织专业监理工程师对施工方案内容进行审查时，应重点审查（　）。
A.施工方案编制人资格是否符合要求
B.施工方案是否有针对性和可操作性
C.施工方案审批人资格是否符合要求
D.工程概况是否全面

【答案】 B
2、（2021年真题）某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（　　）天。
A.10
B.12
C.14
D.16

【答案】 C
3、（2021年真题）某生产性项目的建设投资2000万元，建设期利息300万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（　　）万元。
A.2000
B.2300
C.2500
D.2800

【答案】 B
4、为防止卷材下滑，卷材屋面的坡度不宜超过( )。
A.10％
B.15％
C.20％
D.25％

【答案】 D
5、（2021年真题）某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（　　）天。
A.10
B.12
C.14
D.16

【答案】 C
6、卓越绩效模式中，组织质量管理的首要原则是（　　）。
A.强调大质量观
B.以顾客和市场为中心
C.强调系统思考和系统整合
D.强调可持续发展和社会责任

【答案】 B
7、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（　）。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.工程质量监督机构

【答案】 B
8、下列属于BIM工程师发展方向的是()。
A.BIM与投标
B.BIM与设计
C.BIM与运维
D.BIM与造价
E.BIM与施工

【答案】 A
9、按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地下电缆，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（ ）。
A.工期、成本和利润
B.工期、成本，但不包括利润
C.工期，但不包括成本
D.成本，但不包括工期

【答案】 B
10、在建设工程进度计划执行过程中，出现进度偏差后进行进度调整，分析进度偏差对后续工作和总工期的影响的前一个步骤是（　　）。
A.分析进度偏差产生的原因
B.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响
C.确定后续工作和总工期的限制条件
D.采取措施调整进度计划

【答案】 A
11、对于进口材料、构配件和设备，联合检查由施工单位提出申请，（ ）组织，（ ）主持。
A.监理机构，建设单位
B.施工单位，总监理工程师
C.施工单位，建设单位
D.监理机构，施工单位

【答案】 A
12、工程开工前，应由（　　）到工程质量监督站办理工程质量监督手续。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.监理单位协助建设单位

【答案】 C
13、旁站发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应由（　　）下达（　　），指令施工单位整改。
A.专业监理工程师，整改通知单
B.专业监理工程师，暂停令
C.总监理工程师，暂停令
D.总监理工程师，监理通知单

【答案】 C
14、某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8%，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息（　　）万元。
A.1893.30　
B.1753.06
C.1623.20　
D.1620.00

【答案】 B
15、对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这时最适用的工程质量事故处理方案的辅助方法是( )。
A.定期观测
B.试验验证
C.方案比较
D.专家论证

【答案】 D
16、关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（ ）。
A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统
B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系
C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系
D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失

【答案】 B
17、2015年已建成年产20万吨的某化工厂，2017年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。
A.0.4～0.5
B.0.6～0.7
C.0.8～0.9
D.0.9～1.0

【答案】 B
18、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：
A.对该行为应认定为贪污罪
B.对该行为应认定为职务侵占罪
C.该行为属于挪用公款罪中的挪用公款数额巨大不退还
D.该行为属于挪用资金罪中的挪用本单位资金数额较大不退还

【答案】 B
19、（2017年真题）某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（　）万元。
A.7000
B.7600
C.7700
D.7805

【答案】 B
20、施工单位的计划系统中，施工准备的工作内容通常包括（　　）。
A.技术准备
B.确定进场人员
C.确定项目经理
D.确定供货单位

【答案】 A
21、某项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费700万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费250万元，基本预备费100万元，建设期利息80万元，则该项目的静态投资为()万元。
A.2300
B.2450
C.2550
D.2630

【答案】 A
22、（2018年真题）为确保建设工程进度控制目标的实现，项目监理机构可采取的技术措施是（　）。
A.建立工程进度信息沟通网络
B.审查承包商提交的进度计划
C.及时办理工程进度款支付手续
D.建立实际进度检查分析制度

【答案】 B
23、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（ ）组织相关单位制定专项验收要求。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位

【答案】 A
24、在装配式建筑PC构件施工质量控制中，预制构件和部品生产中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，（　　）应编制专门的生产方案。
A.生产单位
B.建设单位
C.项目监理机构
D.使用单位

【答案】 A
25、为了确认建设项目是否达到设计目标及标准要求，城市轨道交通建设工程竣工验收应在（　　）后进行。
A.试运行三个月，并通过全部专项验收
B.试运行三个月，并通过主要专项验收
C.试运营三个月，并通过全部单位工程验收
D.试运营三个月，并通过全部专项验收

【答案】 A
26、关于勘察后期服务工作的说法错误的是（ ）。
A.组织相关勘察人员及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题
B.组织参与主体工程验收
C.组织勘察人员参与相关工程质量安全事故分析
D.组织勘察人员参加工程竣工验收

【答案】 B
27、城市维护建设税的计税基础是( )。
A.直接费
B.间接费
C.所得税
D.营业税

【答案】 D
28、向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节是对（ ）进行评审。
A.采购方案
B.质量合格标准
C.工艺方案合理性
D.合格供货厂商

【答案】 D
29、当实际施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可以是（　　）。
A.重新划分施工段，增加工作面
B.采用先进施工方法，减少施工过程的数量
C.明确计划任务，实行包干奖励
D.改进施工工艺，缩短工艺技术间歇时间

【答案】 A
30、下列隔断墙每平方米综合单价最高的是：( )
A.硬木装饰隔断
B.硬木半玻璃隔断
C.铝合金半玻璃隔断
D.轻钢龙骨单排石膏板隔断

【答案】 C
31、采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足( )时，判定该批产品不合格。
A.d1≤c1
B.d1>c1
C.d1>c2
D.c1＜d1＜c2

【答案】 C
32、对于有间歇时间，没有提前插入时间（∑C）的固定节拍流水施工，其流水施工工期的计算公式为（）。
A.T=nt+∑G+∑Z+m×t
B.T=nt+∑G+∑Z-∑C+m×t
C.T=（n-1）t+∑G+∑Z+m×t
D.T=（n-1）t+∑G-∑Z-∑C+m×t

【答案】 C
33、在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了()
A.及时得到工程预付款
B.听取监理工程师的建设性意见
C.解除其对施工进度所承担的责任和义务
D.使监理工程师及时下达开工令

【答案】 B
34、下列监理文件资料中，不属于监理单位质量管理体系文件的是()
A.总监理工程师任命书
B.监理实施细则
C.监理日志
D.材料设备验收记录

【答案】 A
35、根据生产连续性和生产控制稳定性情况，采用（ ）方案。
A.计量、计数的抽样
B.—次、二次或多次抽样
C.全数检验
D.调整型抽样

【答案】 D
36、工程施工质量验收基本规定中，对于主控项目，错判概率α和漏判概率β的取值范围是（　　）。
A.α≤5%，β≤5%
B.α≤5%，β≤10%
C.α≤10%，β≤5%
D.α≤10%，β≤10%

【答案】 A
37、以下关于刑事拘留赔偿的说法， 正确的是：
A.公安机关未依照刑事诉讼法规定的条件对董某进行刑事拘留的， 应予赔偿
B.人民检察院未依照刑事诉讼法规定的程序对肖某进行刑事拘留的， 应予赔偿
C.公安机关违法进行刑事拘留， 后人民检察院批准逮捕， 则人民检察院为赔偿义务机关
D.公安机关依法行使拘留但超期羁押的， 人身自由赔偿金应自拘留超期羁押之日起计算

【答案】 A
38、工程质量控制应当是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而非消极被动的处理，这是（ ）的原则要求。
A.坚持质量第一
B.坚持质量标准
C.坚持预防为主
D.坚持科学的职业道德规范

【答案】 C
39、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（　　）%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。
A.10
B.20
C.30
D.40

【答案】 B
40、下列属于编制施工总进度计划的工作内容的是（　　）。
A.确定施工场地范围
B.确定各单位工程的施工期限
C.计算劳动量和机械台班数
D.确定各分部分项工程的相互搭接关系

【答案】 B
41、项目监理机构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是（　）。
A.定期观测和必要的判断
B.分析和必要的论证
C.检查验收和必要的鉴定
D.征询设计单位意见

【答案】 C
42、关于监理工程师审批工程延期应遵循的原则的说法，正确的是()
A.工程延期必须符合计划进度安排
B.延长的时间不应超过工作总时差
C.工程延期必须事先申请和报告
D.工程延期必须符合实际情况

【答案】 D
43、根据我国《宪法》和有关法律的规定，下列哪些表述是正确的
A.全国人民代表大会常务委员会可以改变或者撤销澳门特别行政区制定的法律
B.自治州的人大常委会组成人员最少 10 人以上联名，可以向本级人大常委会提出对本级政府、法院和检察院的质询案
C.全国人民代表大会有权批准广东省和宁夏回族自治区的建置
D.全国人大常委会选举孙某为中央军委副主席，这符合全国人大常委会的职权

【答案】 C
44、（2020年真题）采用设备系数法估算拟建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（　）计算。
A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率
B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率
C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比
D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比

【答案】 C
45、在工程建设中自始至终把（　　）作为对工程质量控制的基本原则。
A.以人为核心
B.坚持质量标准
C.质量第一
D.坚持预防为主

【答案】 C
46、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分项工程质量验收合格的条件有（）。
A.主控项目的质量均应检验合格
B.一般项目的质量均应检验合格
C.所含检验批的质量应验收合格
D.观感质量应符合相应要求

【答案】 C
47、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（ ）。
A.基本原理和原则不同
B.基本理念和思维方式不同
C.关注点和目标不同
D.使用方法（工具）不同

【答案】 C
48、单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（ ）。
A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值
B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值
C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值
D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值

【答案】 D
49、建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（　　）的生产组织方式。
A.敏捷作业
B.关键路径
C.精益作业
D.快速路径

【答案】 D
50、某土石方工程，采用固定总价合同形式，工程量清单估算的工程量为17000m3，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m3；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m3。则结算时，可以对合同总价进行调整的工程量为（　　）m3。
A.0
B.1000
C.2000
D.3000

【答案】 C
51、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当实际工程量比招标工程量清单中的工程量增加15%以上时，对综合单价进行调整的方法是（　）。
A.增加后整体部分的工程量的综合单价调低
B.增加后整体部分的工程量的综合单价调高
C.超出约定部分的工程量的综合单价调低
D.超出约定部分的工程量的综合单价调高

【答案】 C
52、下列费用中，属于承包人投标时可自主报价的竞争性费用是（　）。
A.总承包服务费
B.工程排污费
C.安全施工费
D.文明施工费

【答案】 A
53、关于公证机构和公证员的法律责任，下列哪些表述是正确的？
A.公证员在履行公证职责过程中，严重不负责任，出具的公证书有重大失实，造成严重后果的，以出具证明文件重大失实罪追究刑事责任
B.公证机构及其公证员因过错给当事人、公证事项的利害关系人造成损失的，由公证机构承担相应的赔偿责任；公证机构赔偿后，可以向承办公证员追偿
C.公证机构对存在错误的公证书，经当事人、利害关系人申请仍不纠正或补正的，人民法院应当认定公证机构存在过错
D.公证机构或公证员泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的，人民法院应当认定公证机构存在过错

【答案】 A
54、在竣工结算款的支付中，发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后（　　）予以核实，签发竣工结算支付证书后（　　）向承包人支付。
A.7天内、7天内
B.7天内、14天内
C.14天内、28天内
D.28天内、56天内

【答案】 B
55、某进口设备FOB价为人民币1200万元，国际运费72万元，国际运输保险费用4.47万元，关税217万元，银行财务费6万元，外贸手续费19.15万元，增值税253.89万元，消费税率为5%，则该设备的消费税为（　　）万元。
A.78.60　
B.74.67　
C.79.93　
D.93.29

【答案】 A
56、产品质量的追踪检查，应建立（ ）级质量管理体系，严格控制服务产品质量。
A.两
B.三
C.四
D.五

【答案】 A
57、工程网络计划优化中的资源优化是指（　　）的优化。
A.资源有限，工期最短
B.资源均衡，费用最少
C.资源有限，工期固定
D.资源均衡，资源需用量最少

【答案】 A
58、某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（　）万元。
A.12.000
B.12.616
C.24.000
D.24.973

【答案】 B
59、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的()
A.质量证明文件
B.采购合同
C.设计要求文件
D.考察报告

【答案】 A
60、影响工程质量的因素中，构成工程质量基础的因素是（　　）。
A.人员素质
B.工程材料
C.方法
D.环境条件

【答案】 B
61、对于计数抽样的一般项目，如有关专业验收规范无明确规定时，可采用一次抽样方案，也可由建设、设计、监理、施工等单位根据检验对象的特征协商采用（）。
A.调整型抽样方案
B.计数型抽样方案
C.二次抽样方案
D.多次抽样方案

【答案】 C
62、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用可用暂列金额支付的是（ ）。
A.业主提出设计变更增加的费用
B.业主提供了暂估价的材料采购费用
C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用
D.固定总价合同中材料价格上涨费用

【答案】 A
63、为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，可以按（ ）的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。
A.重要程度
B.隐蔽性
C.结构分解
D.投资估算

【答案】 C
64、下列评价指标中，属于PPP物有所值定性评价的基本评价指标是（　　）。
A.可融资性
B.项目规模大小
C.运营收入增长潜力
D.行业示范性

【答案】 A
65、某工程的定额工期为900天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过（ ）天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。
A.45
B.90
C.135
D.180

【答案】 D
66、接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测的机构是（　　）。
A.监理机构
B.工程质量检测机构
C.设计单位
D.工程质量监督机构

【答案】 B
67、工程质量事故处理方案的类型有返工处理、不做处理和()
A.修补处理
B.实验验证后处理
C.定期观察处理
D.专家论证后处理

【答案】 A
68、（2020年真题）单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（　）。
A.时间间隔
B.时间差值
C.机动时间
D.搭接时间

【答案】 B
69、工序质量控制就是对工序活动条件即工序活动投入的质量和工序活动效果的质量及分项工程质量的控制。利用BIM技术进行工序质量控制主要体现在()。
A.利用BIM技术能够更好地确定工序质量控制工作计划
B.利用BIM技术主动控制工序活动条件的质量
C.能够及时检验工序活动效果的质量
D.利用BIM技术设置工序质量控制点(工序管理点)，实行重点控制E对工序的绿色性能进行分析

【答案】 A
70、由于保修工作千差万别，（ ）应根据具体项目的工作量决定保修期间的具体工作计划，并根据与建设单位的合同约定具体决定工作方式和资料留存。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位

【答案】 D
71、（2022年真题）某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为（　）万元。
A.5.000
B.5.600
C.5.650
D.6.328

【答案】 B
72、（2022年真题）某项目的建筑安装工程费3000万元，设备及工器具购置费2000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息500万元，基本预备费300万元，则该项目的静态投资为（　）万元。
A.5800
B.6300
C.6500
D.6800

【答案】 B
73、某双代号网络计划中，某项工作的最早开始时间为（　　）。
A.紧后工作最迟开始时间的最大值
B.紧前工作最早开始时间的最大值
C.与紧后工作之间时间间隔的最大值
D.紧前工作最早完成时间的最大值

【答案】 D
74、下列选项中，属于项目监理机构在施工阶段采取的经济措施的是（　　）。
A.编制施工方案中的经济性阐述
B.严格控制设计变更
C.根据建设单位的审批意见，向施工单位签发工程款支付证书
D.处理承包人超额利润的索赔

【答案】 C
75、某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元／m3；到月末时已完成工程量3000m3，实际单价26元／m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是( )。
A.已完成工作实际费用为75000元
B.投资绩效指标>1，表明项目运行超出预算投资
C.进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度拖后
D.投资偏差为-3000元，表明项目运行超出预算投资

【答案】 D
76、 下列措施中，属于投资控制组织措施的是（ ）。
A.明确管理职能分工
B.重视设计多方案选择
C.审核竣工结算
D.采取节约投资的奖励措施

【答案】 A
77、施工单位采购的某类钢材分多批次进场时.为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是()
A.分层抽样
B.等距离法抽样
C.整群抽样
D.多阶段抽样

【答案】 A
78、措施项目费中的（）应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不作为竞争性费用。
A.脚手架工程费
B.二次搬运费
C.安全文明施工费
D.夜间施工增加费

【答案】 C
79、下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（ ）。
A.与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务
B.代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任
C.应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场
D.采取旁站.巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理

【答案】 A
80、质量资料是施工单位进行工程施工或安装期间，实施质量控制活动的记录。下列属于工程材料质量记录资料的是（ ）。
A.各种试验检验报告
B.施工单位现场质量管理制度
C.工程质量检验制度
D.项目监理机构的验收资料

【答案】 A
81、工程施工前，检验批的划分方案应由（　）审核。
A.施工单位
B.建设单位
C.项目监理机构
D.设计单位

【答案】 C
82、在下列事件中，可引起质量波动的偶然性原因是( )。
A.设计计算允许误差
B.材料规格品种使用错误
C.施工方法不当
D.机械设备出现故障

【答案】 A
83、质量缺陷成因分析的基本步骤包括：①收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料；②现场调查研究；③进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认；④分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；⑤找出可能产生质量缺陷的所有因素。对上述步骤排序正确的是（ ）。
A.①②③④⑤
B.②①③④⑤
C.②①⑤④③
D.①②⑤③④

【答案】 C
84、在建设工程设计阶段属于监理单位的设计进度控制措施为（　　）。
A.确定设计委托方式及设计合同形式
B.编制指导性施工总进度计划并控制其实施
C.落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员
D.建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制

【答案】 C
85、某地下工程，计划2月份开挖土方16万m3，预算单价为85元/m3。经确认，2月份实际开挖土方18万m3，实际单价为72元/m3，则该工程的进度偏差为（ ）万元。
A.-170
B.-144
C.144
D.170

【答案】 D
86、建筑工程施工质量不符合要求，经返工重做或更换器具、设备的检验批应()进行验收。
A.协商
B.有条件
C.专门
D.重新

【答案】 D
87、设备安装工程概算编制的基本方法中，计算比较具体，精准性较高的是（ ）。
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.概算指标法
D.实物量法

【答案】 A
88、（2018年真题）在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（　）的表现。
A.适用性
B.耐久性
C.安全性
D.可靠性

【答案】 B
89、双代号网络计划中，某工作持续时间为5天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（　）天。
A.3
B.4
C.6
D.10

【答案】 D
90、工程施工过程中，质量事故处理方案的辅助决策方法不包括（ ）。
A.试验验证
B.定期观测
C.方案比较
D.检查验收

【答案】 D
91、某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1800万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9700万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元。则该项目的动态投资部分的金额为（　　）万元。
A.600
B.6600
C.11500
D.59900

【答案】 B
92、（2022年真题）基础设施领域项目通过发行权益型、股权类金融工具筹措的资本金，不得超过项目资本金总额的（　）。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%

【答案】 D
93、投资项目资本金占总投资的比例，根据不同行业和项目的经济效益等因素确定，下列规定中不正确的是（　　）。
A.钢铁、电解铝项目，资本金比例为40%及以上
B.水泥、煤炭项目，资本比例为35%及以上
C.机场、港口项目，资本金比例为25%及以上
D.铁路、公路、城市轨道交通项目，资本金比例为20%及以上

【答案】 B
94、关于妨害司法活动的犯罪，下列哪一选项是正确的？
A.某旅馆负责人甲，在公安机关查处毒品犯罪活动时，为在宾馆房间吸毒的乙等人通风报信，情节严重的，成立窝藏、包庇罪
B.甲明知乙盗窃了其他人的电脑，随后又从乙处将该电脑盗走的，甲成立盗窃罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的想象竞合犯
C.甲知道乙目睹了丙杀人的事实，为使丙可能逃避处罚，甲将乙杀害的，甲成立故意杀人罪与妨害作证罪的想象竞合犯
D.甲以暴力方法阻止翻译人、记录人从事翻译、记录的，成立妨害作证罪

【答案】 C
95、下列关于工程量清单的适用范围，说法正确的是（　　）。
A.工程量清单适用于招标控制价的编制、投标报价的编制、工程合同价款的约定等活动，但不包括工程造价鉴定
B.使用国有资金投资的工程建设工程发承包项目，必须采用工程量清单计价
C.对于非国有资金投资的工程建设项目，是否采用工程量清单方式计价由国家确定
D.对于不采用工程量清单计价的建设工程，仍应执行现行计价规范规定的工程价款调整、工程计量和价款支付、索赔与现场签证等条文。

【答案】 B
96、现浇混凝土板厚度检测常用（ ）。
A.超声回弹综合法
B.回弹法
C.钻芯法
D.超声波对测法

【答案】 D
97、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。
A.43.680
B.44.554
C.48.048
D.49.009

【答案】 D
98、工程建设其他费用划分的第二类是（ ）。
A.土地使用费
B.与项目建设有关的费用
C.与未来企业生产经营有关的费用
D.设备及工器具购置费

【答案】 B
99、根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以（）为准进行计算。
A.完成后的实际值
B.形成工程实体的净值
C.定额工程量数量
D.对应的施工方案数量

【答案】 B
100、需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（　　）。
A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程
B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程
C.架体高度15m的的悬挑脚手架工程
D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程

【答案】 B
101、法庭秩序， 是指《人民法院法庭规则》 所规定的，为保证法庭审理的正常进行， 诉讼参与人、 旁听人员应当遵守的纪律和规定， 下面关于法庭秩序的说法错误的是：
A.诉讼参与人、 旁听人员均不得对庭审活动进行录音、 录像、 摄影， 或者通过发送邮件、 博客、 微博客等方式传播庭审情况
B.审判长对于诉讼参与人或者旁听人员扰乱违反法庭秩序的情节严重的行为， 经院长批准后， 可对其处 1500 元以下的罚款或者 15 日以下拘留
C.担任辩护人、 诉讼代理人的律师严重扰乱法庭秩序， 被强行带出法庭或者被处以罚款、 拘留的， 人民法院应当通知其所在的律师协会， 并可以建议依法给予相应处罚
D.诉讼参与人、 旁听人员对人民法院罚款、 拘留的决定不服的， 可以通过决定罚款、 拘留的人民法院向上一级人民法院申请复议。 复议期间， 不停止决定的执行

【答案】 A
102、（　　）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.检验批

【答案】 D
103、应用价值工程进行功能评价时，评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当，说明( )。
A.有不必要的功能，应该提高成本
B.评价对象功能比较重要，但分配的成本较少
C.实现功能的条件或方法不佳
D.评价对象的价值为最佳

【答案】 D
104、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（　　）组织相关单位制定专项验收要求。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位

【答案】 B
105、某建设项目设计生产能力为5万吨，预计年固定成本为800万元，产品销售价格为1500元/吨，产品销售税金及附加为销售收入的10%，产品的变动成本为1150元/吨，则该项目用生产能力利用率表示的产量盈亏平衡点是()
A.5.71%
B.32.00%
C.45.71%
D.80.00%

【答案】 D
106、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是( )。
A.工程质量评估报告
B.专项施工方案
C.已批准的可行性研究报告
D.监理月报

【答案】 B
107、关于鉴定意见的审查判断和运用， 下列哪些说法是不正确的？
A.鉴定人违反回避规定作出的鉴定意见， 经审查， 可以作为定案根据
B.鉴定人忘记在鉴定文书签名， 事后作出说明的， 该鉴定意见可以作为定案根据
C.经法院通知， 鉴定人拒不出庭作证， 该鉴定意见不得作为定案的根据
D.鉴定人由于不能抗拒的原因无法出庭的， 法院应当决定重新鉴定

【答案】 A
108、（2018年真题）工程施工过程中，对已进场但检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位（　）。
A.停工整改并封存不合格材料
B.征求设计单位对不合格材料的使用意见
C.限期将不合格材料撤出施工现场
D.征求检测机构对不合格材料的使用意见

【答案】 C
109、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和（　），确定旁站的关键部位和关键工序。
A.监理规划
B.监理细则
C.施工单位报送的施工组织设计
D.监理合同

【答案】 C
110、监理日志要及时交（　　）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.监理机构技术负责人
D.监理员

【答案】 A
111、下列情形中，无需冲突规范指引，直接适用强制性规定的有：
A.公共卫生安全
B.反垄断
C.外汇管制
D.劳动者权益保护

【答案】 A
112、下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是( )。
A.极差
B.标准偏差
C.均值
D.变异系数

【答案】 C
113、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（　　）阶段。
A.工程设计
B.工程施工
C.工程决策
D.工程竣工验收

【答案】 B
114、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是()
A.合同签订时遗漏条款、表达失当
B.节假日交通、市容整顿的限制
C.有关方拖欠资金，资金不到位
D.不可靠技术的应用

【答案】 A
115、（2020年真题）设备制造前，监理单位的质量控制工作是（　）。
A.审查设备制造分包单位
B.检查工序产品质量
C.处理不合格零件
D.控制加工作业条件

【答案】 A
116、工程设备验收前，（　　）应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收依据，经（　　）审查同意后 实施。
A.设备安装