资源描述
2025年劳务员之劳务员专业管理实务真题练习试卷A卷附答案
单选题(共1500题)
1、劳务分包队伍综合评价的方法不包括( )。
A.考评周期
B.考评方式
C.劳务管理
D.信息反馈
【答案】 C
2、劳务分包合同及人员备案的主管单位是( )。
A.总承包企业
B.业主方
C.政府建设主管部门
D.工程项目经理部
【答案】 C
3、劳务队伍管理是影响工程施工进度的关键因素,( )应加强现场劳务队伍的检查监管。
A.施工员
B.劳务员
C.安全员
D.劳务队长
【答案】 B
4、下列各项中,不属于劳务管理档案资料编制要求的是( )。
A.真实
B.有效
C.完整
D.电子化
【答案】 D
5、国家对基本养老保险个人账户资金所征的利息税比例为( )。
A.20%
B.15%
C.5%
D.免征
【答案】 D
6、一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的( )倍。
A.10
B.20
C.30
D.40
【答案】 B
7、职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他( )等因素而引起的疾病。
A.有毒、有害物质
B.恶劣工作环境
C.严寒酷暑
D.传染性疾病
【答案】 A
8、进场人员( )是实名制管理的基础,在工人进场前,统一按照主管部门规定的格式制作花名册,报项目部劳务管理人员审验。
A.身份证
B.花名册
C.所属单位
D.户籍
【答案】 B
9、以下哪种采购不属于非招标采购方式?( )。
A.单一来源采购
B.询价采购
C.竞争性谈判采购
D.明码标价采购
【答案】 D
10、建筑业劳务用工实名制管理是近年来建筑业的一项创新管理,是强化现场( )管理和保证农民工工资发放到个人的一项重要措施。
A.安全用工
B.正规用工
C.合理用工
D.合法用工
【答案】 D
11、用人单位经济性裁员时,应当优先留用( )。
A.变现较好的职工
B.订立较长期限的固定期限劳动合同的人员
C.女职工
D.年老体弱的职工
【答案】 B
12、建筑施工企业应当在( )建立工资保证金专用账户,提交农民工工资保证金专项用于发生欠薪时支付农民工工资的应急保障。
A.银行
B.质监站
C.监理单位
D.政府主管部门
【答案】 A
13、建筑工人宿舍双层床铺(不得超过2层)宿舍人均居住面积不得小于2平米,每间宿舍居住人员不宜超过10人,室内净高不得小于( )米,通道宽不得小于( )米,宿舍内严禁使用通铺。
A.2.5米,0.9米
B.2.5米,1米
C.2.4米,0.9米
D.2.4米,1米
【答案】 A
14、工程承包人应当向劳务分包人提供的条件不包括( )。
A.具备劳务作业开工的施工场地
B.劳务作业需要的安全生产防护用品
C.生产、生活临时设施
D.工程资料
【答案】 B
15、工作日延长劳动时间的,用人单位按照不低于本人工资的( )支付加点工资。
A.150%
B.200%
C.300%
D.可补休
【答案】 A
16、( )应当建立劳务分包合同监督检查制度,采取定期检查、巡查和联合检查等方式进行监督检查。
A.劳动局
B.总包企业
C.建设主管部门
D.分包企业
【答案】 C
17、工伤职工有下列( )情形之一的,不得停止享受工伤保险待遇。
A.丧失享受待遇条件的
B.配合治疗的
C.拒不接受劳动能力鉴定的
D.拒绝治疗的
【答案】 B
18、职工考勤应以( )的形式进行记录。
A.原始记录表
B.考勤表
C.出勤表
D.旷工表
【答案】 B
19、按照“实名制”管理要求,劳务企业应当建立所属人员的信息档案,其中包括人员姓名、身份证号、学历和( )。
A.性别
B.年龄
C.职业资格证书
D.工龄
【答案】 C
20、《劳动合同法》第三十七条规定,劳动者提前( )日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前( )日通知用人单位,可以解除劳动合同。
A.106
B.203
C.306
D.303
【答案】 D
21、建设主管部门对于不配合监督检查的劳务分包企业,可以采取的措施不包括( )。
A.限制承接新业务
B.责令整改
C.通报批评
D.记入建设行业信用信息提示系统
【答案】 A
22、调查劳务企业人员的思想动态是( )。
A.总承包单位领导小组
B.宣传工作组
C.行政保障工作组
D.法律援助工作组
【答案】 B
23、为项目部解决纠纷提供法律方面的支持是( )的职责。
A.总承包单位领导小组
B.项目经理部
C.行政保障工作组
D.法律援助工作组
【答案】 D
24、吴某系某纺织有限公司工人。2011年3月15日,吴某在下班途中与单某驾驶的机动车发生碰撞受伤。为赔偿问题,吴某将单某及其投保的保险公司告上法庭,要求两被告赔偿。经法院审理,双方达成了调解协议,由保险公司赔偿医药费、护理费、误工费等损失37000元,单某赔偿1500元。事故发生后,吴某同时向当地劳动和社会保障局申请工伤认定,经劳动和社会保障局认定,吴某因交通事故受伤构成工伤。吴某受伤情况经劳动能力鉴定委员会鉴定为九级伤残。由于该纺织有限公司未为吴某交纳工伤保险金,吴某遂申请劳动仲裁,要求用人单位承担工伤保险责任,并终止劳动关系。劳动争议仲裁委员会作出裁决后,该单位不服,认为仲裁裁决未扣除吴某在交通事故赔偿案件中已获赔的医疗费等费用,遂向人民法院提起诉讼。近日,人民法院判决对此作出肯定的回答,用人单位被判决承担医疗费、护理费、次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金、一次性伤残补助金等合计68000元。
A.用人单位
B.劳动者本人
C.用人单位与劳动者一起
D.社保机关
【答案】 A
25、劳动合同的主体是( )。
A.用人单位
B.劳动者
C.参与第三方
D.用人单位和劳动者
【答案】 D
26、关于事故现场的保护,下列说法错误的是( )。
A.事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据
B.任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据
C.因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因,需要移动事故现场物件的,应当做出标志
D.任何情况也不能移动事故现场物件
【答案】 D
27、劳动能力鉴定按照属地原则由单位所在地设区的( )级劳动能力鉴定委员会办理。
A.省
B.市
C.县
D.区
【答案】 B
28、公司成立于2005年4月20日,注册资金为90万元人民币,其经营范围包括:建筑劳务分包,营业期限自2007年12月17日至2010年12月17日。乙公司承包了位于方城县方舟城市花园1#、2#、3#楼的土建、模板打油等工程后,于2007年11月30日,将方舟城市花园2号楼主体劳务施工分包给了甲公司。合同约定,乙公司在扣除1.5%的劳务费后将工程款支付给甲公司。在施工期内发生的一切开支及其他应缴纳的各种社会保险费用均由甲公司自行承担。同时,该合同还约定,甲公司应对自身队伍的施工质量、工期、安全等负全责任并承担相应的经济损失及项目部的考核奖罚。该合同签订后,经介绍王恩德于2007年11月30日到方城县方舟城市花园工地劳动。2007年12月10日上午9:00左右,王恩德在工地二楼外墙扎钢筋时,从楼上摔下来。2007年12月11日,王恩德被送往该市医专附院进行手术治疗。2008年1月22日出院,共住院42天,王恩德在医院治疗期间的医药费由甲公司支付。还向王恩德支付了2007年11月30日至2007年12月10日之间的劳务费,每天60元,9天共计540元。2008年5月16日,经南阳南石法医临床司法鉴定所鉴定,王恩德脾脏摘除,构成伤残六级,王恩德多次找甲公司协商解决,但终未达成一致意见,王恩德诉至法院,要求判甲公司连带支付伤残赔偿金38516元,误工费90天,每天60元共5400元,被抚养人生活费12382.05元,精神抚慰金3万元,共计87298.05元
A.2日
B.3日
C.4日
D.5日
【答案】 B
29、参加高级鉴定的人员必须是取得中级技能证书至少( )年以上。
A.1
B.2
C.3
D.5
【答案】 D
30、劳务作业人员的考勤主要由( )。
A.劳务分包队伍自己负责,项目部劳务员进行监管
B.项目部劳务员负责,劳务分包队伍进行监管
C.劳务分包队伍自己负责,不需监管
D.项目部劳务员负责,不需监管
【答案】 A
31、劳务纠纷调解的基本原则不包括( )。
A.合法原则
B.公开原则
C.公正原则
D.及时处理原则
【答案】 B
32、除获得定点资格的专科医疗机构和中医医疗机构外,参加医疗保险人员最多可以选择就医的定点医疗机构的数量是( )。
A.3家
B.4家
C.5家
D.6家
【答案】 C
33、职业技能鉴定的主要内容不包括( )。
A.职业知识
B.操作技能
C.心理素质
D.职业道德
【答案】 C
34、分包单位的专职( )对本单位施工过程行使质量否决权。
A.质量检查员
B.施工技术员
C.分包负责人
D.安全员
【答案】 A
35、劳动合同的主体是( )。
A.用人单位
B.劳动者
C.参与第三方
D.用人单位和劳动者
【答案】 D
36、企业事业单位或者其他组织提供不真实或者不完整的统计资料,情节严重的,处( )的罚款。
A.3、5万元
B.5、10万元
C.5、20万元
D.20、50万元
【答案】 C
37、某工程队有建安工人300人,月计划完成施工产值3750000元,百元产值工资系数为14%,计划工资总额为( )。
A.1750
B.12500
C.52500
D.53300
【答案】 C
38、劳务费不包括( )。
A.工人工资
B.劳动保护费
C.管理费
D.低值易耗材料费
【答案】 D
39、在施工现场,登高架设作业人员的年龄应当控制在( )周岁以下。
A.40
B.45
C.50
D.55
【答案】 B
40、用经验估工法确定某一个施工过程单位合格产品工时消耗,通过座谈讨论估计出了三种不同的工时消耗,分别为0.45、0.6、0.7,计算其定额时间为( )。( )
A.0.51
B.0.59
C.0.63
D.0.67
【答案】 B
41、根据劳动合同法规定,用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为用人单位与劳动者已订立( )。
A.固定期限合同
B.无固定期限劳动合同
C.以完成一定工作任务为期限的劳动合同
D.书面合同
【答案】 B
42、仲裁机构收到当事人的申请书,首先要进行审查,经审查符合申请条件的,应当在( )天内立案。
A.3
B.5
C.7
D.10
【答案】 C
43、项目部劳务管理人员(劳务员)对比施工现场人员流动情况,将施工现场人员考勤情况与现场花名册进行核对,确定人员增减情况,编制( ),及时掌握劳务人员的流动情况。
A.考勤表
B.工资表
C.劳务费结算支付情况报表
D.劳务作业人员增减台账
【答案】 D
44、双方当事人可以订立口头劳动合同的用工方式是( )。
A.全日制用工
B.非全日制用工
C.劳务派遣用工
D.建筑劳务分包用工
【答案】 B
45、分包合同价款的支付形式必须采用( )形式办理。
A.现金
B.银行转账
C.支票
D.网上支付
【答案】 B
46、安全带的正确挂扣应该是( )。
A.同一水平
B.低挂高用
C.高挂低用
D.高挂高用
【答案】 C
47、邮储银行在对提供的资料和汇入金额核对无误后,每月( )将款项打入劳务分包企业所属农民工实名卡。
A.1日
B.5日
C.10日
D.15日
【答案】 B
48、下列各项中,不属于劳务管理档案资料编制要求的是( )。
A.真实
B.有效
C.完整
D.电子化
【答案】 D
49、2011年7月,住建部发布了“关于发布行业标准《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》的公告”(第1059号),公告指出:该标准自2012年1月1日起实施。《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》中规定,劳务员的主要工作职责之一是:“负责或监督劳务人员进出场及用工管理。”作为劳务员,对本岗位的工作职责必须掌握。请依据《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》回答以下问题。
A.必须在工程开工的7天前
B.应在工程开工的7天前(如劳务合同有具体约定,按合同约定)
C.必须在工程开工的10天前
D.应在工程开工的10天前(如劳务合同有具体约定,按合同约定)
【答案】 B
50、从源头上杜绝发生农民工工资纠纷的是( )。
A.建立公司制农民工工资的约束和保障机制
B.建立企业信用档案制度
C.提高农民工的法律维权意识
D.严格“两个规范”做好工作及各项目部劳动队伍管理和用工管理
【答案】 D
51、解决劳务纠纷的合同内方法不包括( )。
A.承担继续履约责任
B.向调解组织申请调解
C.支付违约金
D.按合同赔偿损失
【答案】 B
52、以下哪项措施不符合施工现场防止大气污染的要求( )。
A.施工现场洒水降尘
B.现场道路硬化处理
C.现场土方堆放淋水降尘
D.装载渣土或其他散装材料可以超过运输车辆的槽帮上缘,但是必须密闭处理
【答案】 D
53、劳务人员备案须持有效证件。下列证件哪一个不需要( )。
A.劳务分包合同副本原件
B.人员身份证复印件
C.项目管理及作业人员花名册
D.项目管理及作业人员工资台账
【答案】 D
54、下列( )不属于解决劳务人员工资纠纷的主要途径。
A.由建设单位先行支付
B.由总承包单位先行支付
C.责令用人单位按期支付工资和赔偿金
D.通过上访途径解决
【答案】 D
55、劳动用工相关计算指标不包括( )。
A.计划平均人数
B.计划工资总额
C.劳动定额完成情况
D.计划用工缺口
【答案】 D
56、关于履行劳务分包合同价款的规定,说法错误的是( )。
A.发包人不得以工程质量纠纷拖欠劳务分包合同价款
B.发包人、承包人应当在每月月底前对上月完成劳务作业量级应支付的劳务分包合同价款予以书面确认
C.发包人应当在书面确认后7日内支付已确认的劳务分包合同价款
D.承办人应当按照劳务分包合同的约定组织劳务作业人员完成劳务作业内容
【答案】 C
57、社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起( )日内作出工伤认定的决定。
A.10
B.15
C.30
D.60
【答案】 D
58、某公司欲与乙签订一份为期3年的劳动合同,试用期不得超过( )。
A.1个月
B.6个月
C.3个月
D.2个月
【答案】 B
59、以下( )属于有效工作时间。
A.辅助工作时间
B.休息时间
C.不可避免的中断时间
D.停工时间
【答案】 A
60、吴某系某纺织有限公司工人。2011年3月15日,吴某在下班途中与单某驾驶的机动车发生碰撞受伤。为赔偿问题,吴某将单某及其投保的保险公司告上法庭,要求两被告赔偿。经法院审理,双方达成了调解协议,由保险公司赔偿医药费、护理费、误工费等损失37000元,单某赔偿1500元。事故发生后,吴某同时向当地劳动和社会保障局申请工伤认定,经劳动和社会保障局认定,吴某因交通事故受伤构成工伤。吴某受伤情况经劳动能力鉴定委员会鉴定为九级伤残。由于该纺织有限公司未为吴某交纳工伤保险金,吴某遂申请劳动仲裁,要求用人单位承担工伤保险责任,并终止劳动关系。劳动争议仲裁委员会作出裁决后,该单位不服,认为仲裁裁决未扣除吴某在交通事故赔偿案件中已获赔的医疗费等费用,遂向人民法院提起诉讼。近日,人民法院判决对此作出肯定的回答,用人单位被判决承担医疗费、护理费、次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金、一次性伤残补助金等合计68000元。
A.3
B.6
C.9
D.12
【答案】 C
61、劳动力需求量计划还应包括对现场其他人员的使用计划,现场其他人员是指( )。
A.总包单位现场管理人员
B.专业分包单位现场管理人员
C.施工劳务单位现场管理人员
D.工地警卫、勤杂人员
【答案】 D
62、因承包人原因未按计划开始工作日期开始工作的,承包人应按实际开始工作日期顺延作业期限,确保实际作业期限( )合同约定的作业总日历天数。
A.不高于
B.不低于
C.等同于
D.不延长
【答案】 B
63、劳务派遣单位跨地区派遣劳动者的,被派遣劳动者享有的劳动报酬和劳动条件,按照( )的标准执行。
A.用工单位所在地
B.劳务派遣单位所在地
C.被派遣劳动者户籍所在地
D.工资发放地
【答案】 A
64、企业支付农民工工资应编制工资支付表,如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况,并保存( )以上备查。
A.2年
B.3年
C.5年
D.10年
【答案】 A
65、下列不属于培训需求的类别的是( )层次分析。
A.工程项目
B.工程类别
C.工作岗位
D.员工个人
【答案】 B
66、在下列各项中,不能认定为工伤的是( )。
A.职工上下班途中,被机动车撞伤
B.职工在工作岗位,突发心血管病死亡
C.职工因醉酒伤亡
D.职工在消防演练中受伤
【答案】 C
67、甲是2013年刚毕业的应届毕业生,甲与用人单位签订劳动合同期限最长不得超过( )年。( )
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
【答案】 A
68、承包人应负责监督劳务企业对劳务民工工资( )或按劳动合同约定执行,督促其依法支付劳务民工工资。
A.日结月清
B.日结季清
C.月结月清
D.月结季清
【答案】 C
69、按照住建部(建质2008第91号文)要求,50?200人配置至少( )名专职安全员。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】 B
70、承包人应当做到对劳务施工队劳务费( ),或按劳务分包合同约定执行。
A.日结月清
B.日结季清
C.周结(月)季清
D.月结(月)季清
【答案】 D
71、甲是2013年刚毕业的应届毕业生,甲与用人单位签订劳动合同期限最长不得超过( )年。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
【答案】 A
72、目前建筑业务工人员培训的内容不包括( )。
A.安全生产常识
B.职业基础知识和岗位操作技能
C.普法维权知识
D.个人创业知识
【答案】 D
73、找差距一般包含三个环节,关于这三个环节下列说法错误的是( )。
A.一是必须对所需要的知识、技能、能力进行分析
B.二是必须对现实缺少的知识、技能、能力进行分析
C.三是必须对所需要的知识,技能、能力与现有的知识、技能、能力之间的差距进行分析
D.这三个环节没有顺序关系,但必须全部进行,以保证分析的有效性
【答案】 D
74、实名制管理的作用在于:( )。
A.缩小用工范围,便于施工管理
B.简化用工程序,减少政府压力
C.健全现场考勤,杜绝劳务纠纷
D.健全现场考勤,规避纠纷隐患
【答案】 D
75、已经建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起( )内订立书面劳动合同。
A.一周
B.半月
C.一个月
D.两个月
【答案】 C
76、《劳动法》第五十条规定:工资应当( )。
A.以货币或实物形式按月支付给劳动者本人
B.以货币形式按月支付给劳动者本人
C.以货币形式按工程进度支付给劳动者本人
D.以货币或实物形式按工程进度支付给劳动者本人
【答案】 B
77、在处理大量的劳动纠纷过程中,分包企业是否与所使用的农民工( ),是解决纠纷的重要保障。
A.登记备案
B.签订劳动合同
C.签订保险协议
D.作出口头承诺
【答案】 B
78、项目部针对当天( )要求等重要事项进行全方位交底,确保施工进度。
A.技术措施和经济措施
B.劳务人员和过程控制
C.劳务人员和材料进场
D.作业环境、工作内容和进度
【答案】 D
79、在审查劳动合同的主体中对劳动者资格合法的条件是:劳动者应当是年满( )周岁,具备民事行为能力,身体条件和工作能力符合用人单位招聘条件。
A.16
B.17
C.18
D.20
【答案】 C
80、合同协议类劳务管理档案资料保存的最低年限是( )。
A.3年
B.5年
C.8年
D.10年
【答案】 C
81、某建筑公司招聘了孙某(男)和赵某(女)两大学生分别在项目部担任施工员和在公司担任文职工作,均签订了为期3年的劳动合同。在合同内约定,试用期3个月,试用期工资1800元(当地最低工资标准是1770元),转正后工资为3600元。刚从学校毕业的两人,急于找工作,均对以上合同约定无异议。参加工作1个月以后,因孙某谈恋爱开销大,1800元的工资在当地根本无法生活下去,孙某觉得自己已经能够完全胜任目前的工作,于是孙某去找领导希望提前转正,同工同酬;但被告知,公司发给他的工资高于当地的最低工资标准,完全合法,公司的规定不能为了某个人而破先例。一年以后,赵某怀孕。自从有了身孕以后,赵某的整个工作态度都改变了,之前兢兢业业地工作的她变得有占懒散,很多事情都不情愿从事了,失去了工作的积极性和责任心。2015年3月,该公司与一家房地产开发公司要签订一份合同,由赵某进行记录打印;因时间紧,该公司安排怀孕3个月的赵某延长工作时间加班整理合同。在打印过程中,赵某把双方合同约定的工程款由1500万美元打印成了1450万美元,导致该公司与房地产开发公司签订的合同受到了一定的损失。之后公司查明是由于赵某失职造成的这样结果,因此公司立即与赵某解除了劳动合同。但赵某认为自己是在孕期,公司是没有权利解除自己的劳动合同的。双方因此应发了争议。
A.违反用人单位的规章制度
B.由于本人失职,营私舞弊,给用人单位造成一定损失
C.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正
D.被依法追究民事责任
【答案】 C
82、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,( ),并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
A.严格按安全标准进行作业
B.制定管理制度
C.劳务操作人员接受安全培训
D.识别判断危险源
【答案】 A
83、对劳务人员安全、卫生方面的规定,下列说法错误的是( )。
A.上岗作业前必须先进行两级(项目部、班组)安全教育,经考试合格后方能上岗作业;凡变换岗位的,必须进行新岗位安全教育
B.正确使用个人防护用品,工人进人施工现场必须正确佩戴安全帽,在没有防护设施的高处作业,必须系好安全带
C.坚持文明施工,杂物及时清理,材料堆放整齐
D.禁止攀爬脚手架、安全防护设施等。严禁乘坐提升机吊笼上下
【答案】 A
84、公司成立于2005年4月20日,注册资金为90万元人民币,其经营范围包括:建筑劳务分包,营业期限自2007年12月17日至2010年12月17日。乙公司承包了位于方城县方舟城市花园1#、2#、3#楼的土建、模板打油等工程后,于2007年11月30日,将方舟城市花园2号楼主体劳务施工分包给了甲公司。合同约定,乙公司在扣除1.5%的劳务费后将工程款支付给甲公司。在施工期内发生的一切开支及其他应缴纳的各种社会保险费用均由甲公司自行承担。同时,该合同还约定,甲公司应对自身队伍的施工质量、工期、安全等负全责任并承担相应的经济损失及项目部的考核奖罚。该合同签订后,经介绍王恩德于2007年11月30日到方城县方舟城市花园工地劳动。2007年12月10日上午9:00左右,王恩德在工地二楼外墙扎钢筋时,从楼上摔下来。2007年12月11日,王恩德被送往该市医专附院进行手术治疗。2008年1月22日出院,共住院42天,王恩德在医院治疗期间的医药费由甲公司支付。还向王恩德支付了2007年11月30日至2007年12月10日之间的劳务费,每天60元,9天共计540元。2008年5月16日,经南阳南石法医临床司法鉴定所鉴定,王恩德脾脏摘除,构成伤残六级,王恩德多次找甲公司协商解决,但终未达成一致意见,王恩德诉至法院,要求判甲公司连带支付伤残赔偿金38516元,误工费90天,每天60元共5400元,被抚养人生活费12382.05元,精神抚慰金3万元,共计87298.05元
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
【答案】 B
85、反映总承包商是否按规定及时结算和支付劳务分包费用的依据是( )。
A.劳务费结算台账和支付凭证
B.支付凭证和劳务分包合同
C.劳务备案手续和劳务分包合同
D.劳务分包合同和劳务费结算台账
【答案】 B
86、以下过程不属于按施工过程组织的复杂程度分类的是:( )。
A.工序过程
B.工作过程
C.个人完成的过程
D.综合工作过程
【答案】 C
87、建设主管部门、其他有关部门履行监督检查职责时,有权采取的措施不包括:要求被检查单位提供( )。
A.建筑业企业资质证书
B.注册执业人员的注册执业证书
C.有关施工业务的文档,有关质量管理、安全生产管理、档案管理、财务管理等企业内部管理制度的文件
D.作业人员的社会保险情况
【答案】 D
88、培训需求的阶段分析是指( )的培训需求分析。
A.基础阶段和提高阶段
B.目前阶段和未来阶段
C.学历阶段和职业阶段
D.常规阶段和继续教育阶段
【答案】 B
89、有效工作时间包括基本工作时间、辅助工作时间和( )。
A.必要的休息时间
B.准备与结束工作时间
C.不可避免的中断时间
D.偶然的损失时间
【答案】 B
90、某队有生产工人100人,7月份病事假72工日,开会学习40工日,公休假日8天,加班450工日,出差、联系材料20工日,其中1人协助炊事班,2人守卫,其余工人没有执行定额的620工日,全月共完成定额工日2025工日。则7月份执行定额面为( )。( )
A.65.46%
B.75.68%
C.78.46%
D.79.44%
【答案】 B
91、下列不属于劳动合同无效或者部分无效的是( )。
A.以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的
B.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的
C.劳动者对部分条款理解有误的
D.违反法律、行政法规强制性规定的
【答案】 C
92、在京施工的总承包企业的工资保证金不少于( )万元,专业承包和劳务分包企业不少于( )万元。
A.80,30
B.80,50
C.100,50
D.100,80
【答案】 C
93、某工程承包作业5000平方米,计划每平方米单位用工5个工日,每个工日单价40元,计划工期为306天,计划劳动生产率指数120%。则计划平均人数为( )人。
A.72
B.82
C.91
D.85
【答案】 B
94、下列各项中,不属于对无效劳动合同处理方法的是( )。
A.撤销合同
B.修改合同
C.赔偿损失
D.重新签订
【答案】 D
95、劳务人员工资台账与劳务人员工资表类似,由项目名称、班组名称、劳务人员姓、( )、相关单位签字盖章组成。
A.劳务人员具体信息
B.劳务人员工种
C.劳务人员出勤日期
D.劳务人员工资总额
【答案】 A
96、根据《建筑法》和《建筑企业资质管理规定》,以下说法正确的是( )。
A.有技术和管理能力的自然人可以分包工程
B.禁止施工企业向无资质或不具备相应资质的企业分包工程
C.有资金实力的包工队可以独立分包工程
D.分包工程的内容与资质等级无关
【答案】 B
97、职工有下列( )情形之一的,不应当认定为工伤。
A.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的
B.醉酒或者吸毒的
C.在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
D.在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的
【答案】 B
98、项目工程管理部门在收到分承包方上报的索赔、签证基础资料( )内将审核意见书(包括发生的项目、工程量、影响的程度、工期损失等)发给分包单位,分包单位依据项目工程管理部门的审核意见书编制索赔、签证费用及工期计算书,并上报给项目预算部门审核。
A.3日
B.5日
C.7日
D.10日
【答案】 D
99、最新建筑企业资质标准施工劳务分包资质( )。
A.分专业,分等级
B.分专业,不分等级
C.不分专业,分等级
D.不分专业,不分等级
【答案】 D
100、损失时间中不包括:( )。
A.有多余和偶然工作时间
B.休息时间
C.停工时间
D.违背劳动纪律所引起的工时损失时间
【答案】 B
101、签订劳动合同的主体是( )。
A.施工劳务企业与劳务人员
B.总承包单位与劳务分包单位
C.项目部与劳务人员
D.总承包单位与劳务人员
【答案】 A
102、建筑业意外伤害险的保险期限是自工程项目开工之日到( )。
A.工程计划竣工之日
B.工程实际竣工验收合格之日
C.工程款结清之日
D.工程保修结束之日
【答案】 B
103、分包单位自行采购的物资,必须在( )指定合格分供方范围内采购,进场经总包验收合格后,各种质量证明资料报总包物资管理部门备案。
A.建设单位
B.业主
C.总包
D.分包
【答案】 C
104、“建立农民工工资支付保障制度”是在( )中做出的规定。
A.《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》(劳社部发【2004】22号)
B.《国务院关于解决农民工问题的若干意见》
C.《国务院办公厅关于进一步做好改善农民进城就业环境工作的通知》
D.《国务院办公厅关于做好农民进城务工就业管理和服务工作的通知》
【答案】 B
105、医疗期的长度根据职工本人连续工龄和本单位工龄分档次确定,最长可达到( )个月。
A.12
B.15
C.24
D.30
【答案】 C
106、在进行( ),项目部劳务人员应督促协助外施队伍及时到派出所办理暂住证。
A.入场工作前
B.施工阶段中
C.人场教育工作的同时
D.人场登记的同时
【答案】 A
107、劳务分包企业应当在工程项目所在地银行开设用于支付劳务员工工资的专用账户,在项目开工后( )内按实际用工人数每人不低于本地区最低工资标准,将工资款项存人专用账户。
A.5天
B.一周
C.一个月
D.一个季度
【答案】 C
108、公司( )是群体性突发事件第一责任人。
A.项目经理
B.技术负责人
C.法定代表人
D.劳务班组长
【答案】 C
109、当劳务分包人要求时,承包人应向劳务分包人提供一份( )或复印件,但有关承包合同的价格和涉及商业秘密的除外。
A.中标的投标文件
B.承包人中标通知书
C.中标项目内容
D.承包合同的副本
【答案】 D
110、以下处理劳务纠纷的方式中,不具有法律效力的是( )。
A.和解及调解
B.仲裁
C.法院强制执行
D.诉讼
【答案】 A
111、用人单位自用工之日起超过一个月但不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者支付( )倍的月工资。
A.一
B.二
C.三
D.四
【答案】 B
112、社会保险行政部门进行调查核实,执法人员至少( )人,并应当出示执法证件。
A.2
B.3
C.4
D.5
【答案】 A
113、建筑业企业一旦发生拖欠农民工工资行为引发群体性事件,应当按规定标准的( )交纳农民工工资保证金。
A.2倍
B.3倍
C.4倍
D.5倍
【答案】 A
114、出勤工日数是指在制度规定应工作的工日(工时)中,生产工人( )的工日(工时)数,是企业( )的劳动时间。
A.实际出勤,实际可能利用
B.可能出勤,实际利用
C.实际利用,实际利用
D.可能出勤,可能利用
【答案】 A
115、双方当事人可以订立口头劳动合同的用工方式是( )。
A.全日制用工
B.非全日制用工
C.劳务派遣用工
D.建筑劳务分包用工
【答案】 B
116、安全带的正确挂扣应该是( )。
A.同一水平
B.低挂高用
C.高挂低用
D.高挂高用
【答案】 C
117、承包人应当做到对劳务施工队劳务费( ),或按劳务分包合同约定执行。
A.日结月清
B.日结季清
C.周结(月)季清
D.月结(月)季清
【答案】 D
118、( )根据不同情况分别填写结算单签字,其中工程分包单位项目后附完成确认单、各部门意见会签单、审核预算书、并报区域公司或总包商合约部审查。
A.工程部门
B.预算部门
C.财务部门
D.人事部门
【答案】 B
119、项目部应按照规定负责( )核对本班组务工出勤情况、记录人员变动情况,并按规定配合项目部统计、核实( )务工人员出勤记录,审核后上报项目部。
A.每日,每周
B.每日,每月
C.每周,每日
D.每月,每日
【答案】 B
120、下列各项中,不属于医疗保险待遇的项目是( )。
A.规定标准的住院费用
B.规定标准的营养费用
C.规定范围内的药品费用
D.规定的检查和治疗费用
【答案】 B
121、根据《劳动合同法》的规定,对于已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起( )内订立书面劳动合同。
A.1个月
B.15天
C.2个月
D.3个月
【答案】 A
122、劳务队伍
展开阅读全文