资源描述
2019-2025年劳务员之劳务员专业管理实务题库练习试卷A卷附答案
单选题(共1500题)
1、工伤认定的主体不包括( )。
A.职工工友
B.职工所在单位
C.职工或者其直系亲属
D.职工所在单位的工会组织
【答案】 A
2、劳动力的需求,要求项目部以( )进行申报。
A.口头表达的形式向公司劳务主管部门
B.书面的形式向公司人事主管部门
C.表格的形式向公司安全主管部门
D.表格的形式向公司劳务主管部门
【答案】 D
3、承担农民工子女义务教育责任的主体是( )。
A.输出地政府
B.输入地政府
C.输入地政府和输出地政府
D.农民工招用单位
【答案】 C
4、总承包企业的( ),根据自有劳动力数量,进行劳动力平衡,确定缺口量,提出解决途径。
A.劳务主管部门
B.人力资源部门
C.工程部
D.员工个人
【答案】 A
5、劳务派遣单位跨地区派遣劳动者的,被派遣劳动者享有的劳动报酬和劳动条件,按照( )的标准执行。
A.用工单位所在地
B.劳务派遣单位所在地
C.被派遣劳动者户籍所在地
D.工资发放地
【答案】 A
6、目前,建筑业劳务培训主要围绕( )个关键工种开展。
A.13
B.14
C.15
D.18
【答案】 B
7、结算劳务费时,项目劳务负责人应编制劳务人员工资表,表中人员必须与( )相一致。
A.花名册
B.劳务人员增减台账
C.考勤表
D.劳务费结算支付情况报表
【答案】 C
8、按照“实名制”管理要求,劳务企业应当建立所属人员的信息档案,其中包括人员姓名、身份证号、学历和( )。
A.性别
B.年龄
C.职业资格证书
D.工龄
【答案】 C
9、下列不属于变更劳动合同的程序是( )。
A.提出要求
B.协商研究
C.做出答复
D.签订协议
【答案】 B
10、为项目部解决纠纷提供法律方面的支持是( )的职责。
A.总承包单位领导小组
B.项目经理部
C.行政保障工作组
D.法律援助工作组
【答案】 D
11、对政府的产业政策的分析属于( )层次分析。
A.企业
B.工程项目
C.工作岗位
D.员工个人
【答案】 A
12、社会保险关系中的用人单位不包括以下哪些类型( )。
A.国家机关
B.事业单位
C.有雇工的个体工商户
D.国外驻华大使馆
【答案】 D
13、招用农民工的企业,下列组织机构中应当有农民工代表的是( )。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.职工代表大会
【答案】 D
14、劳务分包企业施工队伍须配备不低于注册人数( )的管理人员。
A.8%
B.10%
C.12%
D.15%
【答案】 A
15、分包单位根据总包项目经理部月度材料计划及施工生产进度情况向总包部物资管理部门提前( )报送材料进场计划。
A.1~4天
B.2~5天
C.3~6天
D.4~7天
【答案】 B
16、对新进场人员由( )根据进场人员花名册登记表核对,不符人员应要求劳务队伍负责人按实际进场人员调整花名册。
A.项目经理
B.施工队长
C.施工员
D.劳务员
【答案】 D
17、关于比较类推法,以下说法错误的是( )。
A.简便易行
B.工作量小
C.适用于批量大的施工作业
D.需要测定比例关系
【答案】 C
18、根据劳动合同法的规定:( )必须依法进行,必须满足法律规定的条件。
A.协商解除劳动合同
B.单方解除劳动合同
C.过错性解除劳动合同
D.履约期满后终止劳动合同
【答案】 B
19、在施工准备阶段,( )首先根据投标文件中的施工组织设计编制劳务用工需求量计划。
A.总承包单位公司
B.施工劳务企业
C.项目部
D.劳务队伍
【答案】 C
20、下列各项中,不属于建筑业务工人员培训形式的是( )。
A.现场入场教育和日常教育
B.农民工夜校
C.技术大比武活动
D.脱产学历教育
【答案】 D
21、下列各项中,不属于用人单位可以裁员的情形( )。
A.依照企业破产法规定进行整改的
B.生产经营发生严重困难的
C.企业业绩相比上年出现下滑
D.企业转产、重大技术革新
【答案】 C
22、劳务分包合同价款支付的时限从完成审核之日起计算,最长时限为( )日。
A.3
B.5
C.7
D.9
【答案】 B
23、因承包人原因未按计划开始工作日期开始工作的,承包人应按实际开始工作日期顺延作业期限,确保实际作业期限( )合同约定的作业总日历天数。
A.不高于
B.不低于
C.等同于
D.不延长
【答案】 B
24、施工劳务单位招用的管理人员和劳务作业工人都必须依法订立并履行( )。
A.安全合同
B.人事合同
C.劳务合同
D.劳动合同
【答案】 D
25、分包单位于每月23日(或按照项目规定的日期),申请项目主管分包的( )对其当月完成的工程项目及施工到达的部位进行签认,填写《完成工程项目及工程量确定单》。
A.劳务作业人员
B.相关负责人
C.现场工程责任人
D.劳务员
【答案】 C
26、建筑业企业一旦发生拖欠农民工工资行为引发群体性事件,应当按规定标准的( )交纳农民工工资保证金。
A.2倍
B.3倍
C.4倍
D.5倍
【答案】 A
27、下列( )不可以申请工伤认定。
A.受伤害职工
B.受伤害职工直系亲属
C.受伤害职工所在工会组织
D.受伤害职工所在项目部
【答案】 D
28、( )是统计基础工作的重要组成部分,政府综合统计数据是通过基层数据汇总得到的。
A.统计科学
B.统计资料
C.统计数据
D.统计台账
【答案】 D
29、某工程队有建安工人300人,月计划完成施工产值3750000元,百元产值工资系数为14%,计划工人劳动生产率为( )元/人。
A.1750
B.12500
C.13000
D.52500
【答案】 B
30、用人单位实行承包经营的,工伤保险责任由( )承担。
A.职工劳动关系所在单位
B.用人单位
C.承包经营单位
D.职工个人
【答案】 A
31、下列不属于劳动合同无效或者部分无效的是( )。
A.以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的
B.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的
C.劳动者对部分条款理解有误的
D.违反法律、行政法规强制性规定的
【答案】 C
32、建筑业企业资质需要国务院住房城乡建设主管部门审查的,国务院住房城乡建设主管部门应当自省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门受理申请材料之日起( )个工作日内完成审查。
A.15
B.20
C.30
D.60
【答案】 D
33、用人单位经济性裁员时,应当优先留用( )。
A.变现较好的职工
B.订立较长期限的固定期限劳动合同的人员
C.女职工
D.年老体弱的职工
【答案】 B
34、根据《资质管理规定》劳务企业可以申请( )。
A.施工劳务资质,施工总承包序列、专业承包序列各类别资质
B.施工劳务资质,但不得申请施工总承包序列、专业承包序列各类别资质
C.施工劳务资质,具备条件的可以申请施工总承包序列、专业承包序列各类别资质
D.施工劳务资质,专业承包序列各类别资质,但不得申请施工总承包序列
【答案】 B
35、农民工的劳动合同不得由( )保管。
A.建筑劳务总包企业
B.农民工自己
C.农民工务工的工地
D.建筑劳务分包企业
【答案】 A
36、某工程承包作业5000㎡,计划每平方米单位用工5个工日,每个工日单价40元,计划工期为306天,计划劳动生产率指数为120%。计划平均人数为( )。(保留整数)
A.80
B.82
C.90
D.100
【答案】 B
37、劳动力总量需求计划的编制程序不包括( )。
A.确定劳动效率
B.确定劳动力投入量
C.确定劳动总产量
D.编制劳动力需求计划
【答案】 C
38、在进行( ),项目部劳务人员应督促协助外施队伍及时到派出所办理暂住证。
A.入场工作前
B.施工阶段中
C.人场教育工作的同时
D.人场登记的同时
【答案】 A
39、对于配备在劳务分包企业的管理人员,持证上岗率应达到( )。
A.60%
B.80%
C.90%
D.100%
【答案】 D
40、当前,要加快推进农民工较为集中、工伤风险程度较高的( )行业参加工伤保险
A.石油
B.化工
C.电子
D.建筑
【答案】 D
41、劳动合同法第三十二条规定:劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的,不视为违反( );对危害生命安全和身体健康的劳动条件,有权提出批评、检举和控告。
A.法律
B.法规
C.用人单位规章制度
D.劳动合同
【答案】 D
42、劳务分包人是指与承包人签订合同协议书的,具有( )的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
A.相应劳务作业承包资质
B.合格劳务分包名录
C.相同专业施工
D.综合劳务作业
【答案】 A
43、休息休假的权利是每个国家的公民都应享受的权利,劳动法第三十八条规定:“用人单位应当保证劳动者每周至少休息( )。
A.一
B.二
C.三
D.四
【答案】 A
44、材料计划要使用正式表格,要有( )二人签字,报总包项目经理部物资部门进行采购供应。
A.主管,制表
B.项目经理,主管
C.项目经理,制表
D.主管,材料员
【答案】 A
45、劳务队伍管理人员请假必须经劳务分包项目经理和( )的批准,在“去向板”上填写去向。
A.劳务作业人员
B.项目部管理人员
C.项目部劳务员
D.项目部项目经理
【答案】 C
46、劳务管理资料档案最低保存年限:合同协议类( )。
A.3年
B.5年
C.8年
D.10年
【答案】 C
47、社会保险费缴费单位,未按规定缴纳和代扣代缴社会保险费的,有劳动保障行政部门或者税务机关责令限期缴纳;逾期仍不缴纳的,除缴纳欠缴数额外,从欠缴之日起,按日加收( )的滞纳金。
A.1%
B.2%
C.1‰
D.2‰
【答案】 D
48、建筑业劳务用工实名制管理是近年来建筑业的一项创新管理,是强化现场( )管理和保证农民工工资发放到个人的一项重要措施。
A.安全用工
B.正规用工
C.合理用工
D.合法用工
【答案】 D
49、公司成立于2005年4月20日,注册资金为90万元人民币,其经营范围包括:建筑劳务分包,营业期限自2007年12月17日至2010年12月17日。乙公司承包了位于方城县方舟城市花园1#、2#、3#楼的土建、模板打油等工程后,于2007年11月30日,将方舟城市花园2号楼主体劳务施工分包给了甲公司。合同约定,乙公司在扣除1.5%的劳务费后将工程款支付给甲公司。在施工期内发生的一切开支及其他应缴纳的各种社会保险费用均由甲公司自行承担。同时,该合同还约定,甲公司应对自身队伍的施工质量、工期、安全等负全责任并承担相应的经济损失及项目部的考核奖罚。该合同签订后,经介绍王恩德于2007年11月30日到方城县方舟城市花园工地劳动。2007年12月10日上午9:00左右,王恩德在工地二楼外墙扎钢筋时,从楼上摔下来。2007年12月11日,王恩德被送往该市医专附院进行手术治疗。2008年1月22日出院,共住院42天,王恩德在医院治疗期间的医药费由甲公司支付。还向王恩德支付了2007年11月30日至2007年12月10日之间的劳务费,每天60元,9天共计540元。2008年5月16日,经南阳南石法医临床司法鉴定所鉴定,王恩德脾脏摘除,构成伤残六级,王恩德多次找甲公司协商解决,但终未达成一致意见,王恩德诉至法院,要求判甲公司连带支付伤残赔偿金38516元,误工费90天,每天60元共5400元,被抚养人生活费12382.05元,精神抚慰金3万元,共计87298.05元
A.工伤保险
B.医疗保险
C.养老保险
D.其他社会保险
【答案】 A
50、由于设计变更或其他情况,往往会产生工程量的变化。( )应根据劳务净需求的新增(减)部分,制定具体的补充或调剂计划。
A.公司劳务主管部门
B.项目部
C.施工劳务企业
D.劳务队伍
【答案】 B
51、某队有生产工人100人,7月份病事假72工日,开会学习40工日,公休假日8天,加班450工日,出差、联系材料20工日,其中1人协助炊事班,2人守卫,其与工人没有执行定额的620工日,全月共完成定额工日2025工日。则7月份执行定额面为( )。
A.65.46%
B.75.68%
C.78.46%
D.79.44%
【答案】 B
52、劳务分包企业的下列人员中,不属于必须具有安全资格证书的是( )。
A.劳务员
B.专职安全员
C.项目负责人
D.企业法人代表
【答案】 A
53、在受伤害职工或者其直系亲属认为是工伤,而用人单位不认为是工伤的情况下,承担举证责任的是( )。
A.工会组织
B.用人单位
C.受伤害职工本人
D.受伤害职工的直系亲属
【答案】 B
54、分包单位的专职( )对本单位施工过程行使质量否决权。
A.质量检查员
B.施工技术员
C.分包负责人
D.安全员
【答案】 A
55、发生劳动纠纷时,按照约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求( )予以增加。
A.公安机关
B.人民法院
C.人民检察院
D.政府建设主管部门
【答案】 B
56、对于业主指定分包单位的分部、分项工程,由分包单位自行办理设计变更、洽商,但必须经总包项目经理部( )审核签字后方可实施。
A.总工
B.项目经理
C.施工员
D.法人代表
【答案】 A
57、《特种设备作业人员证书》的核发机构是( )。
A.人力资源和社会保障部门
B.住房和城乡建设部门
C.安全生产监管部门
D.质量技术监管部门
【答案】 D
58、社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起( )日内作出工伤认定的决定。
A.10
B.15
C.30
D.60
【答案】 D
59、在下列各项中,可以在工作时间定额中适当考虑的是( )。
A.由于气候条件而引起的停工时间
B.由于工人在工作时间聊天而造成的工时损失
C.由于工人迟到早退而造成的工时损失
D.由于工人擅自离开工作岗位而引起的停工时间
【答案】 A
60、按工期进度要求及实际劳务人员需求量,以( )为单位,编制项目部劳务人员需求计划表。
A.时间
B.施工部位
C.工程项目
D.劳务队伍
【答案】 B
61、分包单位施工过程中出现问题要立即上报( ),不允许继续施工,更不允许隐瞒不报。
A.分包单位负责人
B.总包相关人员
C.质检员
D.班组长
【答案】 B
62、在职业资格准人审验中,证书审验不合格,专业与劳务分包施工企业应在( )内提交相关资料进行复审。
A.10日
B.10个工作日
C.15个工作日
D.28日
【答案】 C
63、用人单位支付农民工的工资不得低于( )。
A.合同约定的50%
B.合同约定的60%
C.合同约定的70%
D.当地最低工资标准
【答案】 D
64、工人在工作班内消耗的工作时间,按其消耗的性质,可以分为两大类:( )。
A.有效工作时间和停工时间
B.必须消耗的时间和损失时间
C.必须消耗的时间和休息时间
D.必须消耗的时间和停工时间
【答案】 B
65、用人单位实行承包经营的,工伤保险责任由( )承担。
A.职工劳动关系所在单位
B.用人单位
C.承包经营单位
D.职工个人
【答案】 A
66、发包方与不具备相应资质的企业签订劳务分包合同的,其后果是( )。
A.可以履行合同
B.法律不支持请求劳务费
C.工程不合格时不承担损失
D.合同无效
【答案】 D
67、( )是工程承包人将建筑工程施工中的劳务作业发包给具有劳务资质的劳务企业的行为。
A.工程承包
B.劳务分包
C.专业工程分包
D.劳务招投标
【答案】 B
68、用经验估工法确定某一个施工过程单位合格产品工时消耗,通过座谈讨论估计出了三种不同的的工时消耗,分别为0.45、0.6、0.7,计算器定额时间为( )。
A.0.51
B.0.59
C.0.63
D.0.67
【答案】 B
69、从施工组织的角度看,( )是组成施工过程的基本单元。
A.工序过程
B.工作过程
C.工序过程和工作过程
D.综合工作过程
【答案】 B
70、工作日延长劳动时间的,用人单位按照不低于本人工资的( )支付加点工资。
A.150%
B.200%
C.300%
D.可补休
【答案】 A
71、劳动力需求量计划还应包括对现场其他人员的使用计划,现场其他人员是指( )。
A.总包单位现场管理人员
B.专业分包单位现场管理人员
C.施工劳务单位现场管理人员
D.工地警卫、勤杂人员
【答案】 D
72、劳务培训计划的编制原则不包括( )。
A.理论与实践相结合的原则
B.注重全程性原则
C.培训与提高相结合的原则
D.人格素质培训与专业素质相结合
【答案】 B
73、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分,并根据其( )确定优先解释顺序。
A.重要程度
B.承包人的要求
C.劳务分包人的要求
D.性质
【答案】 D
74、《劳动合同法》第三十七条规定,劳动者提前( )日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前( )日通知用人单位,可以解除劳动合同。
A.106
B.203
C.306
D.303
【答案】 D
75、“建立农民工工资支付保障制度”是在( )中做出的规定。
A.《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》(劳社部发【2004】22号)
B.《国务院关于解决农民工问题的若干意见》
C.《国务院办公厅关于进一步做好改善农民进城就业环境工作的通知》
D.《国务院办公厅关于做好农民进城务工就业管理和服务工作的通知》
【答案】 B
76、工程承包人应对施工劳务企业工资支付进行监督,督促其依法支付民工工资。( )应当在工程项目所在地银行开设用于支付劳务员工工资的专用账户,按规定将工资款项存人专用账户。
A.建设单位
B.总包单位
C.劳务分包企业
D.劳务施工队
【答案】 C
77、非全日制用工劳动报酬结算周期不得超过( )。
A.24日
B.15日
C.7天
D.一个月
【答案】 B
78、劳务人员( )是劳务分包企业进场作业人员实际发生作业行为工资分配的证明,也是总包单位协助劳务分包企业处理劳务纠纷的依据。
A.花名册
B.考勤表
C.工资表
D.工资台账
【答案】 C
79、分包单位每月必须向总包商项目经理部物资管理部门按要求报送( )。
A.月材料采购计划
B.月劳动力使用报表
C.月施工作业统计
D.月计划考核
【答案】 A
80、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,( ),并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
A.严格按安全标准进行作业
B.制定管理制度
C.劳务操作人员接受安全培训
D.识别判断危险源
【答案】 A
81、在劳动统计中,劳动时间通常是以( )作为计量单位。
A.分钟
B.“小时”或“天”
C.“工日”和“工时”
D.月份
【答案】 C
82、处理解决群体性突发事件是( )的职责。
A.总承包单位领导小组
B.行政保障工作组
C.行政保障工作组
D.法律援助工作组
【答案】 A
83、建设主管部门对于不配合监督检查的劳务分包企业,可以采取的措施不包括( )。
A.限制承接新业务
B.责令整改
C.通报批评
D.记入建设行业信用信息提示系统
【答案】 A
84、用人单位保存劳动考勤记录不得少于( )。
A.2年
B.3年
C.5年
D.10年
【答案】 A
85、不属于解决劳务人员工资纠纷的主要途径是( )。
A.由建设单位或总承包单位先行支付
B.责令用人单位按期支付工资和赔偿金
C.通过法律途径解决
D.建立公司制农民工工资的约束和保障机制
【答案】 D
86、下列各项中,不属于违反劳动合同必须承担的违约责任的是( )。
A.行政责任
B.经济责任
C.监督责任
D.刑事责任
【答案】 C
87、关于履行劳务分包合同价款的规定,说法错误的是( )。
A.发包人不得以工程质量纠纷拖欠劳务分包合同价款
B.发包人、承包人应当在每月月底前对上月完成劳务作业量级应支付的劳务分包合同价款予以书面确认
C.发包人应当在书面确认后7日内支付已确认的劳务分包合同价款
D.承办人应当按照劳务分包合同的约定组织劳务作业人员完成劳务作业内容
【答案】 C
88、根据《劳动合同法》的规定,对于已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起( )内订立书面劳动合同。
A.1个月
B.15天
C.2个月
D.3个月
【答案】 A
89、( )应在每次发放劳务人员工资后,将工资发放情况记人劳务人员工资台账,做到月结月计,账目清楚,以便以后查用。
A.劳务分包单位
B.承包单位
C.建设单位
D.政府主管部门
【答案】 A
90、下列不属于发包人、承包人约定劳务分包合同价款计算方式的有( )。
A.固定合同价款
B.建筑面积总和单价
C.工种工日单价
D.暂估价方式
【答案】 D
91、关于劳动力需求计划的编制要求,下列说法错误的是( )。
A.要保持劳动力均衡使用
B.要保证劳动力有一定的富余量
C.以施工组织设计和进度计划编制依据
D.要准确计算工程量
【答案】 B
92、下列各项中,不属于劳动合同自行解除情形的是( )。
A.被开除
B.被劳动教养
C.被判刑
D.留职停薪
【答案】 D
93、项目部劳务管理人员必须要求施工队伍负责人在人员进场后3日内,将务工人员( )进行审核,劳务分包合同签订后7日内办理人员注册备案手续。
A.身份证
B.上岗证书
C.户口
D.花名册
【答案】 B
94、建筑工人宿舍双层床铺(不得超过2层)宿舍人均居住面积不得小于2平米,每间宿舍居住人员不宜超过10人,室内净高不得小于( )米,通道宽不得小于( )米,宿舍内严禁使用通铺。
A.2.5米,0.9米
B.2.5米,1米
C.2.4米,0.9米
D.2.4米,1米
【答案】 A
95、项目部劳务管理人员(劳务员)对比施工现场人员流动情况,将施工现场人员考勤情况与现场花名册进行核对,确定人员增减情况,编制( ),及时掌握劳务人员的流动情况。
A.考勤表
B.工资表
C.劳务费结算支付情况报表
D.劳务作业人员增减台账
【答案】 D
96、下列哪类分包企业资质不区分等级( )。
A.钣金工程
B.焊接作业
C.钢筋作业
D.木工作业
【答案】 A
97、医疗期的长度根据职工本人连续工龄和本单位工龄分档次确定,最长可达到( )个月。
A.12
B.15
C.24
D.30
【答案】 C
98、工伤认定的主体不包括( )。
A.职工工友
B.职工所在单位
C.职工或者其直系亲属
D.职工所在单位的工会组织
【答案】 A
99、吴某系某纺织有限公司工人。2011年3月15日,吴某在下班途中与单某驾驶的机动车发生碰撞受伤。为赔偿问题,吴某将单某及其投保的保险公司告上法庭,要求两被告赔偿。经法院审理,双方达成了调解协议,由保险公司赔偿医药费、护理费、误工费等损失37000元,单某赔偿1500元。事故发生后,吴某同时向当地劳动和社会保障局申请工伤认定,经劳动和社会保障局认定,吴某因交通事故受伤构成工伤。吴某受伤情况经劳动能力鉴定委员会鉴定为九级伤残。由于该纺织有限公司未为吴某交纳工伤保险金,吴某遂申请劳动仲裁,要求用人单位承担工伤保险责任,并终止劳动关系。劳动争议仲裁委员会作出裁决后,该单位不服,认为仲裁裁决未扣除吴某在交通事故赔偿案件中已获赔的医疗费等费用,遂向人民法院提起诉讼。近日,人民法院判决对此作出肯定的回答,用人单位被判决承担医疗费、护理费、次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金、一次性伤残补助金等合计68000元。
A.3
B.6
C.9
D.12
【答案】 C
100、劳务队伍进场后,安全员和劳务员共同对劳务队伍管理人员和作业人员的公司级安全教育资料进行检查,重点检查( )。
A.是否有签字
B.是否由本人签字
C.安全教育资料的内容
D.安全教育资料的格式
【答案】 B
101、劳务分包是工程承包人将建筑工程施工中的劳务作业发包给( )其他劳务企业的行为。
A.有实力的
B.劳务专业完全对口的
C.具有劳务资质的
D.劳务技能水平高的
【答案】 C
102、招标的组织形式有自行招标和( )两种。
A.公开招标
B.委托招标
C.邀请招标
D.部分招标
【答案】 B
103、应在劳动争议发生之日起( )日内,向劳动争议仲裁委员会提出书面申请仲裁。
A.20
B.30
C.60
D.90
【答案】 C
104、下列各项中,不属于违反劳动合同必须承担的违约责任的是( )。
A.行政责任
B.经济责任
C.监督责任
D.刑事责任
【答案】 C
105、建设主管部门对于不配合监督检查的劳务分包企业,可以采取的措施不包括( )。
A.限制承接新业务
B.责令整改
C.通报批评
D.记入建设行业信用信息提示系统
【答案】 A
106、在约定劳务分包合同价款计算方式时,不得采用( )的方式约定合同总价。
A.固定劳务价格
B.暂估价
C.计时单价
D.计件单价
【答案】 B
107、培训需求的阶段分析是指( )的培训需求分析。
A.基础阶段和提高阶段
B.目前阶段和未来阶段
C.学历阶段和职业阶段
D.常规阶段和继续教育阶段
【答案】 B
108、根据《中华人民共和国劳动法》的规定,从事一般建筑业劳动的务工人员的最低年龄,必须是年满( )周岁以上。
A.14
B.16
C.18
D.20
【答案】 B
109、相对于旧的资质标准,新标准发生了一些变化。以下说法正确的是:( )。
A.企业资产要求降低
B.增加了经营场所的要求
C.降低了对技术负责人的要求
D.减少了对技术工人的数量要求
【答案】 B
110、用人单位支付农民工的工资不得低于( )。
A.合同约定的50%
B.合同约定的60%
C.合同约定的70%
D.当地最低工资标准
【答案】 D
111、提出在全国推行建筑劳务人员实名制管理的机构是( )。
A.国务院
B.住房和城乡建设部
C.中国建筑业协会
D.省级人民政府
【答案】 B
112、在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在( )小时之内经抢救无效死亡的,视同工伤。
A.12
B.24
C.48
D.72
【答案】 C
113、非全日制用工劳动报酬结算支付周期不得超过( )。
A.七
B.十四
C.十五
D.二十一
【答案】 C
114、劳动合同审查,是指劳动行政主管部门审查、证明劳动合同真实性、合法性的一项( )措施。
A.行政监督
B.保障
C.保证
D.法律
【答案】 A
115、已经建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起( )内订立书面劳动合同。
A.一周
B.半月
C.一个月
D.两个月
【答案】 C
116、某装饰公司于2015年10月在某市承接了新楼装修项目,根据需要,该公司将该项目的部分工作委托给一包工队完成,并于2015年12月与包工队队长王某签订了项目承包协议,协议明确约定了项目内容、质量保证、完工日期、协议总额等相关事项。2016年1月15日,该包工队按协议进程规定,进行5号楼的楼层粉刷工作。工作期间,一名粉刷工出于好奇,将头探人该楼未封闭的电梯运行观察口向下观望,不幸被正在下行的电梯挫伤头部,包工队队长及几名工友立即将其送至附近医院抢救,终因抢救无效死亡。事后死者家属要求包工队队长连同装饰公司赔偿死者抢救医疗费、丧葬费及家属精神损失费共计60万元。根据背景材料回答下列问题。
A.政府
B.用人单位
C.用人单位和个人共同
D.个人
【答案】 C
117、劳动法第四十八条规定了国家实行最低工资保障制度,用人单位支付劳动者的工资不得低于( )的最低工资标准。
A.国家
B.所在省
C.当地
D.用人单位
【答案】 C
118、某建筑公司招聘了孙某(男)和赵某(女)两大学生分别在项目部担任施工员和在公司担任文职工作,均签订了为期3年的劳动合同。在合同内约定,试用期3个月,试用期工资1800元(当地最低工资标准是1770元),转正后工资为3600元。刚从学校毕业的两人,急于找工作,均对以上合同约定无异议。参加工作1个月以后,因孙某谈恋爱开销大,1800元的工资在当地根本无法生活下去,孙某觉得自己已经能够完全胜任目前的工作,于是孙某去找领导希望提前转正,同工同酬;但被告知,公司发给他的工资高于当地的最低工资标准,完全合法,公司的规定不能为了某个人而破先例。一年以后,赵某怀孕。自从有了身孕以后,赵某的整个工作态度都改变了,之前兢兢业业地工作的她变得有占懒散,很多事情都不情愿从事了,失去了工作的积极性和责任心。2015年3月,该公司与一家房地产开发公司要签订一份合同,由赵某进行记录打印;因时间紧,该公司安排怀孕3个月的赵某延长工作时间加班整理合同。在打印过程中,赵某把双方合同约定的工程款由1500万美元打印成了1450万美元,导致该公司与房地产开发公司签订的合同受到了一定的损失。之后公司查明是由于赵某失职造成的这样结果,因此公司立即与赵某解除了劳动合同。但赵某认为自己是在孕期,公司是没有权利解除自己的劳动合同的。双方因此应发了争议。
A.违反用人单位的规章制度
B.由于本人失职,营私舞弊,给用人单位造成一定损失
C.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正
D.被依法追究民事责任
【答案】 C
119、解决劳务纠纷的合同外方法包括( )。( )
A.承担继续履约责任
B.向调解组织申请调解
C.支付违约金
D.按合同赔偿损失
【答案】 B
120、下列资质许可由市级建设主管部门实施的是( )。
A.交通专业承包序列一级资质
B.机电安装专业承包序列一级资质
C.铁路专业承包序列二级资质
D.劳务分包序列资质
【答案】 D
121、总包方对劳务分包单位的质量教育主要包括( )。
A.入场质量教育和日常质量教育
B.质量方针教育和质量体系教育
C.质量意识教育和质量控制方法教育
D.质量检验标准教育和QC小组活动
【答案】 A
122、工程承包人应当向劳务分包人提供的条件不包括( )。
A.具备劳务作业开工的施工场地
B.劳务作业需要的安全生产防护用品
C.生产、生活临时设施
D.工程资料
【答案】 B
123、合同协议类劳务管理档案资料保存的最低年限是( )。
A.3年
B.5年
C.8年
D.10年
【答案】 C
124、在劳动定额中,劳动效率代表了( )。
A.社会一般水平
B.社会先进水平
C.社会平均先进水平
D.社会最高水平
【答案】 C
125、施工作业队须对进场施工作业人员在( )进行备案。
A.工会组织
B.行业管理协会
C.建设主管部门
D.劳务分包企业
【答案】 C
126、《特种设备作业人员证书》的核发机构是( )。
A.人力资源和社会保障部门
B.住房和城乡建设部门
C.安全生产监管部门
D.质量技术监管部门
【答案】 D
127、某工程承包作业5000㎡,计划每平方米单位用工5个工日,每个工日单价40元,计划工期为306天,计划劳动生产率指数为120%。计划平均人数为( )。(保留整数)
A.80
B.82
C.90
D.100
【答案】 B
128、发包人应当在书面确认后( )日内支付已经确定的劳务分包价款。
A.3日
B.5日
C.7日
D.10日
【答案】 B
129、项目部按工资支付表将劳务工工资以( )直接发放到本人,严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
A.实物形式
B.有价证券
C.货币形式
D.代金券
【答案】 C
130、根据《建筑法》和《建筑企业资质管理规定》,以下说法正确的是( )。
A.有技术和管理能力的自然人可以分包工程
B.禁止施工企业向无资质或不具备相应资质的企业分包工程
C.有资金实力的包工队可以独立分包工程
D.分包工程的内容与资质等级无关
【答案】 B
131、从2011年起,安全生产事故中一次死亡补偿金标准,按上一年度全国城镇居民人均可支配收入的( )倍计算。
A.10
B.12
C.16
D.20
【答案】 D
132、对于业主指定分包单位的分部、分项工程,由分包单位自行办理设计变更、洽商,但必须经总包项目经理部( )审核签字后方可实施。
A.总工
B.项目经理
C.施工员
D.法人代表
【答案】 A
133、实名制管理的基础是劳务作业进
展开阅读全文