建筑工程承包劳动分包合同.docx

建筑工程承包劳动分包合同

甲方：
乙方：
按照《建筑工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下协议，以资共同信守。
第一条：工程概况
1.工程名称：
2.工程内容：
3.工期：
4. 工程费用：
第二条：甲方工作
提供经建设方审核认可的图纸，并对施工质量进行监督验收。
2.提供工程所需的主、辅材料;材料单乙方提出，甲方审核。
3.做好与建设方、监理方及土建总包方的联系、沟通及协调工作，如因甲方原因造成工期延误 ，一切责任由甲方负责。
4.提供现场施工所需的施工场地及水电等。
5.因乙方原因，施工质量达不到质量要求，整改后仍达不到质量要求， 甲方有权让乙方停工，直至解除合同。
第三条：乙方工作
1.严格按图纸施工，节约材料，如造成材料的浪费，一旦经甲方发现， 应赔偿相应的材料款，并是以情结给以处罚。
2.按期施工，如因乙方原因造成工期延误，一切责任由乙方负责。
3.严格按照暖通通风管道施工规范进行施工，并进行相应的自检以确保质量，因未按施工规范施工造成的返工材料损失及工期延误所产生的费用和相应的责任均由乙方承担。
4.提供施工人员及必备的施工机械设备、工具、耗材(切割片、施工照明灯具、毛刷、钻头)。工人防护用品由乙方负责。
5.配合施工工长及技术负责人，并积极配合甲方及监理方的监督及验收工作。
6.施工人员要做好安全防护，如发生工伤事故，由乙方负责。施工现场安全均由乙方负责并承担相应的责任。
7.施工人员须遵守建设工地及甲方建设单位的各项规章制度，并服从甲方管理与监督。
第四条：工程变更
1.由于建设方的原因要求更改施工图纸，造成工程量增大或工程延长经建设方签证后，则人工费相应增加;工期相应顺延。
2.由于乙方原因使得工程造成损失、返工或延误工期，则相应扣减人工费用。
3、竣工结算按照实际现场数量和原报单价结算。 第五条：保修
1、 整个系统保修期为
2、 保修期内接到甲方通知，应24小时内派人到现场解决，属于安装施工质量的，无偿修理。
3、 质保期内因施工质量问题造成使用方及甲方的损失均由乙方承担。
第六条：付款方式 第七条：其它
1、 工程奖罚措施
双方约定按期完成不奖不罚，工期延误一天罚合同总价款的1‰。工期相应顺延。
第八条：争议
双方发生争议时，由双方协商解决。如协商无效，则通过当地人民法院诉讼解决。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
身份证复印件
现在所住地址： 家庭固定电话： 手机：
身份证复印件张贴处：
本人签名：

第 2 页 共 2 页
（Word格式）合同可编辑，仅供参考源于网络整理。