2019-2025年监理工程师之合同管理题库及答案.docx

2019-2025年监理工程师之合同管理题库及精品答案

单选题（共600题）
1、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.投标人同意延长时，可以修改投标文件
B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变
C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审
D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金

【答案】 D
2、某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（）。
A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体
B.采购合同无效
C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任
D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任

【答案】 D
3、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（ ）。
A.合同协议书
B.专用合同条款
C.勘察费用清单
D.通用合同条款

【答案】 A
4、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（ ）
A.投标文件没有按要求密封
B.投标人在投标有效期内撤销投标
C.中标人拒绝订立合同
D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

【答案】 A
5、（2019年真题）建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（　）。
A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标
B.投标人在投标截止日前撤回其投标
C.投标保证金的有效期短于投标有效期
D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

【答案】 A
6、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。
A.由供货商承担供货的全部运费
B.由采购方承担自行运到目的地所需费用
C.由供货商承担货物转运增加的保险费用
D.由采购方和供货方共同承担转运费用

【答案】 B
7、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为( )。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人

【答案】 B
8、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核

【答案】 A
9、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（　）。
A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

【答案】 D
10、根据九部委的勘察合同的规定，（　　）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下埋藏物等资料由勘察人收集时，费用由（　　）承担。
A.发包人，发包人
B.勘察人，勘察人
C.发包人，勘察人
D.勘察人，发包人

【答案】 A
11、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。下列不属于设计招标文件的是（ ）
A.投标文件格式及主要合同条款
B.投标报价要求
C.评标标准和方法
D.技术经济指标要求

【答案】 D
12、在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（　）。
A.仅补偿承包人费用，不补偿利润
B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润
C.既补偿承包人费用，又补偿利润
D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用

【答案】 C
13、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()
A.向设计单位提供设备厂家名录
B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料
C.指示设计单位变更设计
D.保守设计单位申明的秘密

【答案】 D
14、建设工程材料设备采购合同的标的数量较大时，一般都采用（ ）。
A.即时买卖合同
B.非即时买卖合同
C.材料采购合同
D.自由买卖合同

【答案】 B
15、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（　）。
A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划
B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担
C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任
D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】 A
16、合同解除后，合同中的()条款仍然有效。
A.结算和清理
B.仲裁和诉讼
C.结算、清理、违约
D.结算、仲裁、违约

【答案】 A
17、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为（　）之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有

【答案】 B
18、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。
A.债务承担
B.债权转让
C.债务人向第三人履行债务
D.由第三人向债权人履行债务

【答案】 A
19、不属于数据库基本结构的是（　　）。
A.原始数据
B.概念数据层
C.数据共享
D.逻辑数据层

【答案】 C
20、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁布工程接收证书后，雇主应将( )返还承包商。
A.保留金的50%
B.保留金的70%
C.保留金的90%
D.全部保留金

【答案】 A
21、下列关于中标通知书的说法，错误的是()。
A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件
B.中标价作为该投标人评标的基准价格
C.项目经理在要求履行合同时必须到位
D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人选

【答案】 D
22、我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出（　　）两种规定。
A.通过或未通过
B.接收或拒收
C.通过或拒收
D.接收或未通过

【答案】 C
23、编制招标条件相关信息的时候应注意很多事项，其中不包括（ ）。
A.必须与其他地方所公开的信息一致
B.项目名称需要与预审文件封面一致
C.项目业主必须与相关核准文件载明的项目单位一致
D.投标人也应该与预审文件封面一致

【答案】 D
24、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。
A.总监理工程师
B.监理人
C.发包人
D.总监理工程师代表

【答案】 C
25、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（　）的企业。
A.工程设计综合资质
B.本专业所属行业相应等级设计资质
C.本专业所属行业更高等级设计资质
D.工程设计专项资质

【答案】 D
26、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（　）。
A.只向发包人提交分包合同副本
B.应向发包人和监理人提交分包合同副本
C.应向监理人提交分包合同副本
D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本

【答案】 B
27、蛋白质消化率的评价方法主要包括（　　）。
A.蛋白质主观消化率
B.蛋白质最大消化率
C.蛋白质表观消化率
D.蛋白质真消化率
E.蛋白质最低消化率

【答案】 C
28、下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件而不属于标准施工合同组成文件的是（ ）。
A.投标函附录
B.技术标准和要求
C.承包人建议书
D.通用合同条款

【答案】 C
29、膳食调查分析报告的格式不包括（　　）。
A.题目
B.前言
C.数据库
D.结语

【答案】 C
30、发生如下事件造成建设工程质量缺陷，发包人不应承担过错责任是（ ）。
A.发包人提供的设计有缺陷
B.未经验收，发包人提前使用发现主体结构有问题
C.发包人提供购买的建筑材料不符合强制性标准
D.发包人直接指定分包人分包专业工程

【答案】 B
31、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。
A.联合体投标没有联合体协议书
B.投标工期长于招标文件要求的工期
C.投标报价的大写金额与小写金额不一致
D.投标文件没有投标人授权代表的签字

【答案】 C
32、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是()
A.应当由发包人保管并承担保管费用
B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担
C.应当由承包人保管并承担保管费用
D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

【答案】 D
33、设计施工总承包合同模式下，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.30
B.60
C.90
D.120

【答案】 C
34、甲单位与釆购员某乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。 乙为泄 愤，持授权书向供应商丙、丁高价釆购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离 职。关于本案，说法正确的是（ ）。
A.甲有权拒绝向丙、J承担责任
B.由于甲单位存在过失,两份合同均属于表见代理
C.由于乙行为违法,两份合同均属于无效合同
D.甲对丙应承担付款义务

【答案】 D
35、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。
A.承包人应向业主提交索赔意向通知
B.承包人应向工程师提交索赔意向通知
C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制
D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失

【答案】 B
36、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（　）。
A.事先征得监理人同意，并通知设计人
B.事先征得监理人同意，并通知发包人
C.事先征得设计人同意，并通知监理人
D.事先征得发包人同意，并通知监理人

【答案】 D
37、非营利法人不包括( )。
A.基金会
B.事业单位
C.社会团体
D.法人的分支机构

【答案】 D
38、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（　）承担。
A.买卖双方平均
B.卖方
C.买方
D.延迟到场的一方

【答案】 B
39、《标准施工合同》中的“合同工期”是指（ ）。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

【答案】 D
40、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。
A.4850万元和5000万元
B.4850万元和4850万元
C.5150万元和5000万元
D.5150万元和4850万元

【答案】 A
41、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人文件中最重要的是（　　）。
A.承包人建议
B.发包人要求
C.工程进度计划
D.设计文件

【答案】 D
42、下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是( )。
A.企业法人的分支机构
B.企业的职能部门
C.国家机关
D.企业法人

【答案】 D
43、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见，则（ ）。
A.视为已获批准，监理人此后无权拒绝该项工作
B.视为已获批准，监理人此后仍有权拒绝该项工作
C.视为未获批准，但监理人此后无权拒绝该项工作
D.视为未获批准，监理人此后有权拒绝该项工作

【答案】 B
44、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（　）。
A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款
B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法
C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶工措施和追加的费用
D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】 A
45、某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（　　）。
A.给承包人顺延工期并追加合同价款
B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D.工期延误和费用损失均由承包人承担

【答案】 D
46、某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术,该施工项目()方式发包。
A.应该采用公开招标
B.应该采用邀请招标
C.应该采用议标
D.可以采用直接委托

【答案】 D
47、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意， 并应在更换（ ）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。
A.7
B.14
C.28
D.32

【答案】 B
48、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（　　）来决定
A.合同工期长短
B.材料价格浮动幅度
C.合同计价方式
D.劳动力价格浮动幅度

【答案】 A
49、9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括（　　）。
A.简明施工合同规范
B.简明施工合同文本
C.施工合同标准文本
D.施工合同标准规范

【答案】 C
50、进行食谱营养评价的目的是（　　）。
A.分析食谱中的食物来源
B.检查该食谱能否满足营养需要
C.对食谱进行调整和纠正
D.发现是否有某些营养素的缺乏
E.同其他食谱进行比较

【答案】 B
51、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。
A.一方因重大误解而订立的合同
B.双方协商一致订立的显失公平的合同
C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同
D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

【答案】 C
52、除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（ ）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。
A.7
B.10
C.14
D.28

【答案】 C
53、某建设工程项目，承包人于5月1日向监理人提请竣工验收申请报告，监理人认为工程尚不具备竣工验收条件，与5月14日通知承包人整改。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，与6月1日再次提交竣工验收申请报告，监理人审查后认为已具备竣工验收条件，6月10日提请发包人进行工程验收，6月20日验收合格。则实际竣工日期是( )。
A.5月1日
B.5月14日
C.6月1日
D.6月10日

【答案】 C
54、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()
A.向设计单位提供设备厂家名录
B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料
C.指示设计单位变更设计
D.保守设计单位申明的秘密

【答案】 D
55、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.先诉抗辩权

【答案】 C
56、某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。
A.招标文件及收费都不退回
B.退回招标文件，收费不退回
C.不退回招标文件，收费退回
D.招标文件及收费分别退回

【答案】 A
57、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由()进行补偿。
A.发包人
B.承包人
C.合同条款确定的该风险责任人
D.造价咨询机构

【答案】 C
58、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（　）。
A.招标人
B.投标人
C.投标人推选的代表
D.招标人委托的公证机构

【答案】 A
59、某设备制造订购合同，約定订购方先支付合同总价的“10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的()
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.合同中止履行的权利

【答案】 C
60、（2020年真题）在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（　）。
A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息
B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定
C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明
D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金

【答案】 D
61、在建设工程勘察合同的履行中，属于勘察人责任的有（ ）。
A.提供勘察资料
B.对勘察资料准确性、可靠性负责
C.协调提供位于本工程区域内的临时占地
D.申请市政设施内的临时占地

【答案】 D
62、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。
A.工程延误索赔
B.工程变更索赔
C.工程加速索赔
D.合同工期索赔

【答案】 C
63、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。
A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止
B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止
C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同
D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同

【答案】 D
64、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为( )。
A.承包人可自行调运到其他工地
B.至竣工结束，不得运出工地
C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地
D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

【答案】 C
65、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是()。
A.提交工程师决定
B.提交争端裁决委员会决定
C.诉讼
D.仲裁

【答案】 D
66、建设工程勘察合同文本，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）
A.(1)中标通知书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款
B.(1)中标通知书；(2) 合同协议书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款
C.(1)合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款
D.(1)合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 通用合同条款；(5) 专用合同条款

【答案】 C
67、 法律关系的实质是法律主体之间存在的( )。
A.特定的社会关系
B.一种意志关系
C.特定权利义务关系
D.特定的民事关系

【答案】 C
68、根据《标准施工招标文件》，施工评标办法应在（　　）中明确规定。
A.招标文件
B.招标公告
C.资格预审文件
D.资格预审公告

【答案】 A
69、采用合格制资格审查方法时，详细审查因素不包括（　）。
A.营业执照
B.安全生产许可证
C.业绩
D.法人资格

【答案】 D
70、下列有关确定变更价款的做法，不正确的有（）。
A.监理人应在收到承包人变更报价书后的14天内商定或确定变更价格
B.工程量清单中有适用于变更工作的单价，按照该单价计算变更价款
C.工程量清单中无适用于变更工作的单价，按照类似工作的单价计算变更价款
D.工程量清单中无适用或类似变更工作的单价，由监理人按照成本加利润的原则商定或确定单价

【答案】 C
71、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。
A.总监理工程师
B.监理人
C.发包人
D.总监理工程师代表

【答案】 C
72、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于（）天前将替换人员的姓名、地址、职责、权力及任命日期通知给承包商。
A.7
B.14
C.24
D.48

【答案】 B
73、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（）。
A.开始进行竣工检验日
B.发包人组织竣工验收日
C.验收组通过竣工验收日
D.承包人提交竣工验收报告日

【答案】 D
74、下列关于施工意外伤害险的说法中，错误的是（ ）。
A.施工企业一般办理团体意外伤害险
B.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人
C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的85%以上
D.按被保险人人数投保时，投保人数不低于5 人

【答案】 C
75、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。
A.转账结算或托收承付
B.托收承付或验单付款
C.验单付款或验货付款
D.验货付款或转账结算

【答案】 C
76、根据FIDIC《施工合同条件》 ，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（　）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。
A.14天
B.28天
C.42天
D.56天

【答案】 C
77、组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间（　）日进行。
A.3
B.5
C.10
D.15

【答案】 D
78、FIDIC 系列合同条件中最具代表性的文本是指（）
A.《施工合同条件》
B.《简明合同格式》
C.《土木工程施工合同条件》
D.《设计施工和运营合同条件》

【答案】 A
79、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 B
80、关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？( )
A.抗渗等级不得小于P6
B.结构厚度不应小于250mm
C.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通
D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm

【答案】 D
81、投标保证金（　　）。
A.不记利息
B.如是现金不计利息，如是保函则计息
C.按银行同期存款利息计息
D.按银行同期贷款利息计息

【答案】 C
82、承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是( )。
A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料
B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划
C.合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求
D.完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作

【答案】 D
83、烹饪方法需要注意的有（　　）。
A.料酒的用量
B.盐的用量
C.油的用量
D.糖的用量
E.熏制

【答案】 B
84、根据 NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。
A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件
B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿
C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件
D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价

【答案】 C
85、对投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。
A.以书面形式予以解答，并发送给提出质疑的投标人
B.召开投标预备会，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人
C.澄清时说明问题的来源
D.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足20天，须相应延长投标截止日期

【答案】 B
86、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（　　）之日起。
A.招标人发出中标通知书
B.发承包双方签订合同
C.中标人接到中标通知书
D.监理人发出开工通知

【答案】 B
87、根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（ ）。
A.建设工程监理合同
B.建设工程施工合同
C.建设工程设计合同
D.建设工程勘察合同

【答案】 D
88、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（　　）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（　　）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。
A.14日，7日
B.10日，5日
C.10日，3日
D.14日，5日

【答案】 C
89、成人血清视黄醇低于（　　）表示机体不足。
A.1.05 μmol/L
B.3.15μmol/L
C.0.70 μmol/L
D.0.35 μmol/L
E.1.02 μmol/L

【答案】 C
90、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。
A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织
B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织
C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织
D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织

【答案】 C
91、某工程采用的是不足额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（　　）补偿。
A.保险公司
B.发包人
C.承包人
D.发包人和承包人共同

【答案】 C
92、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）。
A.若买方不履行购买义务，25万元予以没收
B.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元
C.若卖方不能交付货物，应返还50万元
D.若卖方不能交付货物，应返还40万元

【答案】 B
93、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（　）评审的内容。
A.资格
B.程序
C.响应性
D.形式

【答案】 D
94、下列关于组织踏勘现场的说法不正确的是（　　）。
A.由招标人按招标文件规定的时间、地点组织
B.投标人参加踏勘现场发生的费用由招标人承担
C.部分投标人未按时参加，不影响踏勘现场的正常进行
D.招标人不对投标人根据其在踏勘现场中介绍的情况作出的判断和决策负责

【答案】 B
95、设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是（ ），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时问。
A.承包人建议书
B.设计文件
C.价格清单
D.投标函

【答案】 B
96、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（　　），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A.发生后的28天内
B.全部消除后
C.影响结束后的14天内
D.影响结束后的28天内

【答案】 D
97、根据《标准施工合同》工程一切险的被保险人应是（　　）。
A.发包人和监理人
B.承包人和监理人
C.承包人和分包人
D.发包人和承包人

【答案】 D
98、建设工程勘察合同文本，除专用合同条款另有约定外，内容有①中标通知书；②专用合同条款；③通用合同条款；④发包人要求；⑤勘察纲要；⑥投标函及投标函附录；⑦勘察费用清单；⑧合同协议书（）
A.⑥②①④③⑦⑧⑤
B.⑧①⑥②③④⑦⑤
C.②③④⑤①⑥⑦⑧
D.④②③①⑤⑥⑦⑧

【答案】 B
99、根据《招投标法实施条例》，采用公开招标方式的费用占项目合同金额的（　　），可以邀请招标。
A.数量过大
B.数量过小
C.比例过小
D.比例过大

【答案】 D
100、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是( )。
A.评标委员会检查备投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

【答案】 D
101、设备采购的评标时，关境内制造的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（　）。
A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用
B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用
C.CIF 价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用
D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用

【答案】 A
102、评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()
A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差
B.该投标文件仍属于有效投标书
C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清
D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期

【答案】 D
103、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（　　）。
A.勘察合同
B.仓储合同
C.施工合同
D.监理合同

【答案】 A
104、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（　　）。
A.合同中规定此项工作为固定费率
B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%
C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%
D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%

【答案】 D
105、青少年选择食物的要点包括（　　）。
A.注意铁、锌的补充
B.多吃谷类，供给充足的能量
C.保证蔬菜尤其是绿叶蔬菜的摄取
D.保证优质蛋白质的摄取
E.每天注意摄入一定量的奶类和豆类，以保证钙的充足

【答案】 A
106、根据《标准施工合同》，以不影响单位工程的开工为原则，施工场地的移交应（ ）。
A.一次完成
B.有序的多次移交
C.既可一次完成，也可分次移交
D.两次完成

【答案】 C
107、在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在()退还。
A.发出中标通知书后
B.完成评标后
C.提交履约担保后
D.合同履行完毕后

【答案】 C
108、（2019年真题）关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（　）。
A.承包人应当是独立承包人
B.承包人的分包工作需要征得发包人同意
C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包
D.承包人的合部承包工作内容均可分包

【答案】 B
109、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不正确

【答案】 B
110、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（　　）。
A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查

【答案】 D
111、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（　）。
A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人
B.总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意
C.总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人
D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员

【答案】 C
112、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995 年第1版) ，又称"橘皮书"适用于（）
A.适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同
B.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工
C.合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目
D.适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目

【答案】 D
1