2025年一级造价师之建设工程计价真题练习试卷A卷附答案.docx

2025年一级造价师之建设工程计价真题练习试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是()。
A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和
B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费
C.能自行开动机械的安拆费不予计算
D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价

【答案】 B
2、下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（）。
A.用于施工的材料和待安装的设备的损害
B.发包人人员伤亡
C.工程所需清理、修复费用
D.承包人的施工机械设备损坏及停工损失

【答案】 D
3、某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为()万元。
A.120.0
B.240.0
C.243.6
D.367.2

【答案】 C
4、招标工程量清单中某分部分项清单子目与单一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单子目综合单价不可或缺的工作是（ ）。
A.计算工程内容的工程数量
B.计算工程内容的清单单位含量
C.计算措施项目的费用
D.计算管理费、利润和风险费用

【答案】 D
5、在英、美等国，在项目的投资设想时期，对项目投资估算的精度要求是（）。
A.允许误差±30％以外
B.允许误差±30％以内
C.允许误差±20％以内
D.允许误差±10％以内

【答案】 A
6、关于投标报价，下列说法中正确的是（　　）。
A.总价措施项目由投标人自主报价
B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报
C.暂估价依据询价情况填报
D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中

【答案】 D
7、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是()。
A.补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成
B.补充项目应报县级工程造价管理机构备案
C.补充项目的工作内容应予以明确
D.补充项目编码应顺序编制，起始序号有编制人根据需要自主确定

【答案】 C
8、投标人复核招标工程量清单时发现了遗漏,是否向招标人提出修改意见取决于（ ）。
A.招标文件规定是否允许提出增补
B.遗漏工程量的大小
C.投标人的投标策略
D.遗漏项目是否在工程量计算规范附录中有列项

【答案】 C
9、（2020年真题）某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%，利润为（）万元。
A.2.00
B.2.26
C.2.30
D.2.60

【答案】 A
10、已知某施工机械寿命期内检修周期为10，一次检修费为10000元，自行检修比例为60%，修理修配劳务适用13%的增值税税率。耐用总台班为5000台班，台班维护费系数为1.2，则台班维护费为（　）元/台班。
A.20.61
B.20.35
C.18.46
D.19.72

【答案】 A
11、下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（）。
A.用于施工的材料和待安装的设备的损害
B.发包人人员伤亡
C.工程所需清理、修复费用
D.承包人的施工机械设备损坏及停工损失

【答案】 D
12、在技改项目中，其建设规模确定的方法中可以作为确定合理生产规模的方法是（ ）。
A.盈亏平衡分析法
B.平均成本法
C.生产能力平衡法
D.政府行业规定

【答案】 C
13、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是()。
A.企业定额
B.国家、地区或行业定额
C.工程造价各种信息资料和指数
D.投标人拟定的施工组织设计方案

【答案】 B
14、某总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部含税价款收入1200万元，该总承包单位为一般纳税人，采用一般计税方法计算增值税，则该总承包单位为此发生的销项税为（　　）万元。
A. 238. 68
B. 204. 00
C. 132. 00
D. 118. 92

【答案】 D
15、（2014年真题）正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg。已知该材料的损耗率为7.20%，则其总消耗量为（）kg。
A.13.50
B.13.40
C.12.50
D.11.60

【答案】 B
16、有关质量保证金的管理方式，以下表述中正确的是（ ）。
A.社会投资项目的质量保证金应由发包方管理
B.缺陷责任期内，如发包方被撤销，则质量保证金应向承包人返还
C.采用工程质量保证担保、工程质量保险等方式的，发包人不得再预留质量保证金
D.不实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应由使用单位管理

【答案】 C
17、某施工机械原值为50000元，耐用总台班为2000台班，一次大修费为3000元，大修周期为4，台班经常修理费系数为20%，每台班发生的其他费用合计为30元/台班，忽略残值和资金时间价值，则该机械的台班单价为()。
A.60.40
B.62.20
C.65.40
D.67.20

【答案】 A
18、关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（ ）。
A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料
B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作
C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标
D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述

【答案】 C
19、已知某施工机械耐用总台班为2500台班，检修间隔台班为500台班，一次检修费为10000元，若自行检修比例为60%，税率为9%。则该施工机械台班检修费为（ ）。
A.18.84
B.15.47
C.14.61
D.18.26

【答案】 B
20、在我国，判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是()
A.项目可行性研究阶段项目投资概算
B.项目可行性研究阶段项目投资估算
C.项目建议书阶段项目投资概算
D.项目建议书阶段项目投资估算

【答案】 D
21、下列有关建设项目施工招标投标评标定标的表述中，正确的是( ）。
A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评标报告无效
B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人
C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同
D.合同签订后5个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金

【答案】 D
22、关于项目融资前财务分析的表述，正确的是（ ）。
A.'融资前分折只进行营利能力分析
B.融资前分析从项目投资表获利能力角度，考虑投资的合理性
C.融资前分析以非折现现金流量分析为主
D.融资前分析一般只进行所得税后指标分析

【答案】 A
23、BIM模型中所有数据只需要一次性采集或输入，就可以在整个建筑物的全生命周期中实现信息的共享、交换与流动，使BIM模型能够自动演化，避免了信息不一致的错误，这属于BIM的（ ）特点。
A.可视化
B.协调性
C.模拟性
D.互用性

【答案】 D
24、运用分项详细估算法估算项目存货时，存货的正确构成是（　　）。
A.应付账款+预付账款+在产品+产成品
B.应付账款+应收账款+在产品+产成品
C.外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品
D.预付账款+现金+在产品+产成品

【答案】 C
25、（2015年真题）当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是（）。
A.单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级
B.单位工程概算和单项工程综合概算二级
C.单项工程综合概算和建设项目总概算二级
D.单位工程概算和建设项目总概算二级

【答案】 D
26、某大型施工机械预算价格为 5 万元，机械耐用总台班为 1250 台班，检修周期数为 4，一次检修费为2000 元，除税系数 0.8，维护费系数为 60%，机上人工费和燃料动力费为 60 元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（　）元/台班。
A.106.14
B.109.60
C.110.24
D.112.80

【答案】 A
27、因不可抗力造成的损失，应由承包人承担的情形是()。
A.因工程损害导致第三方财产损失
B.运至施工场地用于施工的材料的损害
C.承包人的停工损失
D.工程所需清理费用

【答案】 D
28、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（　）。
A.生产家具购置费
B.办公和生活用品购置费
C.研究试验费
D.可行性研究费

【答案】 A
29、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是()。
A.招标文件的澄清应在投标截止时间14天前发出
B.招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源
C.投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个相对的时间
D.投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个绝对的时间

【答案】 A
30、世界银行贷款项目的投资估算采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是（ ）。
A.主体工程费
B.设备购置费
C.其他工程费
D.安装工程费

【答案】 B
31、下列关于其他项目清单计价表的叙述，错误的是（ ）。
A.暂列金额由招标人填写，如不能详列， 也可只列暂定金额总额，投标人应将暂列金额计入投标总价中
B.材料（工程设备）暂估单价单独列项，不计入工程量清单综合单价报价中
C.专业工程暂估价由招标人填写， 投标人应将"暂估金额"计入投标总价中
D.投标时，计日工单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中

【答案】 B
32、已知计算工程预付款起扣点的公式为T=P—M/Ｎ，其中N的含义是（ )。
A.工程预付款额
B.承包工程价款总额
C.主要材料及构件所占比重
D.开始扣回预付款时累计完成工作量

【答案】 C
33、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（ ）。
A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔
B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔
C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止
D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止

【答案】 D
34、某工程合同价款为800万元，于2007年签订合同井开工，2009竣工。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007和2008年、2009年的造价指数分别为113．15和117．60、128．60则此工程价差调整额为（　　）万元。
A. 109. 2
B. 228. 8
C. 31. 5
D. 140. 8

【答案】 A
35、某工程施工过程中发生如下事件：①因异常惡劣候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工 作曰；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工曰，处理不利地质条件用工15个工曰。若人工工资为200元/工曰，窝工补贴为100元/工曰，不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件：》（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。
A.3天，6000元
B.1天，3000元
C.3天，4000元
D.1 天，4000元

【答案】 C
36、某新建项目建设期为3年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，贷款在年内均衡发放，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（ ）万元。
A.110.0
B.120.0
C.121.3
D.234.3

【答案】 C
37、关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是（ ）。
A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制
B.工程建设其他费用概算按国家或地区或部委所规定的项目和标准确定，并按统一格式编制
C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量
D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后

【答案】 B
38、因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。
A.临时工程拆除费
B.承包人未交付材料的货款
C.已实施的措施项目应付价款
D.承包人施工设备运离现场的费用

【答案】 B
39、已知砖墙的砂浆损耗率为 2%，则 1m3标准砖（灰缝为 10mm）的砂浆总消耗量为（ ）m3。
A.0.231
B.0.241
C.0.226
D.0.236

【答案】 A
40、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列费用不属于劳动保险和职工福利费范围的是（ ）。
A.职工退职金
B.冬季取暖补贴
C.夏季防暑降温费用
D.防暑降温饮料费用

【答案】 D
41、下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（　　）。
A.造价管理机构发布的调价文件
B.造价管理机构发布的价格信息
C.质量合格证书
D.各种预付款支付凭证

【答案】 C
42、（2019年真题）下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（）。
A.工程量清单缺项
B.不可抗力
C.物价波动
D.提前竣工

【答案】 A
43、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为 4%。现有投标人甲同时投标 1#、2#标段，其报价依次为 6300 万元、5000 万元，若甲在 1#标段已被确定为中标，则其在 2#标段的评标价是（　）万元。
A.4748
B.4800
C.5200
D.5252

【答案】 B
44、下列人工费用中，不属于预算定额基价构成内容的是()。
A.施工作业的生产工人工资
B.施工机械操作人员工资
C.工人夜间施工的夜班补助
D.大型施工机械安装与拆卸所发生的人工费

【答案】 C
45、在施工排水、降水措施项目中，以下各项费用中，不属于成井费用的是（ ）。
A.准备钻孔机械的费用
B.抽水、值班、降水设备维修等费用
C.泥浆制作、固壁费用
D.对接上、下井管的费用

【答案】 B
46、（2021年真题）关于工程量清单的编制和适用范围正确的是（ ）。
A.设计及以后各阶段
B.招标工程量清单的完整性和准确性由编制人负责
C.以单位（项）为对象编制
D.国家特许经营的项目可以不采用清单计价

【答案】 C
47、（2017年真题）下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。
A.工程验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿
B.工程验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用
C.工程验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款
D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理

【答案】 C
48、某分部分项工程计划单价为6万元/m，当月计划完成工程量10m，当月实际完成工程量16m，实际单价5万元/m。下列关于该月投资偏差分析的结果，正确的是()。
A.进度相对偏差为20万元，进度提前
B.进度绝对偏差为-20万元，进度提前
C.进度相对偏差为36万元，进度提前
D.进度绝对偏差为-36万元，进度提前

【答案】 D
49、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（ ）。
A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费
B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中
C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算
D.成套公司的服务费不应计入运杂费

【答案】 A
50、工程量清单计价的基础公式正确的是（ ）。
A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量*相应分部分项综合单价）
B.其他项目费=暂估价+计日工+总承包服务费
C.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
D.建设项目总报价=∑单位工程报价

【答案】 A
51、下列费用中，不属于国际工程的间接费用的是()
A.投标期间开支的费用
B.上级单位管理费
C.保险费
D.临时设施费

【答案】 B
52、关于联合体和串通投标，下列说法错误的是（ ）。
A.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标
B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
C.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异，视为投标人相互串通投标
D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标，视为投标人相互串通投标

【答案】 D
53、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每 100m2建筑面积中分摊的人工消耗量为 500 工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为 36 工日 /100m2和 24 工日/100m2。拟建工程楼地面面积占建筑面积的 65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为（ ）工日/100m2。
A.316.55
B.492.20
C.508.45
D.845.00

【答案】 B
54、根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习，履行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（ ）。
A.基本工资
B.奖金
C.津贴补贴
D.特殊情况下支付的工资

【答案】 D
55、已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程的质量争议按( )执行。
A. 竣工结算暂缓办理办法
B. 工程保修合同
C. 委托有资质的检测鉴定机构进行检测办法
D. 工程质量监督机构的处理决定

【答案】 B
56、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（ ）。
A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动
B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔
C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔
D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理

【答案】 A
57、下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是()。
A.应收账款=年营业收入/应收账款周转次数
B.预收账款=年经营成本/预收账款周转次数
C.产成品=（年经营成本-年其他营业费用）/产成品周转次数
D.预付账款=存货/预付账款周转次数

【答案】 C
58、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（ ）。
A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低　　
B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济
C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价
D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加

【答案】 B
59、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（　）。
A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成
B.补充项目也是五级十二位阿拉伯数字，应报省级工程造价管理机构备案
C.补充项目需明确工作内容
D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定

【答案】 C
60、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告()天后，工程自动进入缺陷责任期。
A.90
B.80
C.60
D.50

【答案】 A
61、在 FIDIC 合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括（ ）。
A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”
B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%
C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%
D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%

【答案】 A
62、（ ）是指对项目所需设备材料制造过程、质量进行驻厂监督所发生的费用。
A.监造费
B.勘察费
C.设计费
D.监理费

【答案】 A
63、关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（ ）。
A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税
B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为9%
C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额
D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额

【答案】 D
64、对于实行招标的工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第()天作为基准日。
A.7
B.14
C.28
D.30

【答案】 C
65、下列关于设备购置费的说法，正确的是（　）。
A.进口设备原价一般指的是设备的出厂价格
B.国产非标准设备单件生产.无定型标准，但可以通过市场交易获得其价格
C.设备原价通常包含备品备件费在内
D.在非标准设备原价的组成中，加工费指的是生产工人工资和工资附加费.燃料动力费和车间经费等，不含设备的折旧费

【答案】 C
66、反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（ ）。
A.直接建设成本
B.建设成本上升费
C.不可预见准备金
D.未明确项目准备金

【答案】 B
67、下列有关设备及工器具购置费用的描述，说法中错误的是（　　）。
A.它是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成
B.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步
C.它是固定资产投资中的积极部分
D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高

【答案】 D
68、某通用设备，已知设备原价为100万元，运杂费率 10%，安装费率15%。又已知该设备重 20 吨，每吨设备安装费指标为 10000 元，则该设备的安装工程概算为（　）万元。
A.10
B.15
C.20
D.25

【答案】 B
69、已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则该材料的运输损耗为（ ）元/吨。（各项价格均不含进项税额）
A.300.0
B.316.2
C.324.5
D.310.0

【答案】 D
70、关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（　　）。
A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料
B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作
C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标
D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述

【答案】 C
71、世界银行关于不可预见准备金的表述，正确的是（ ）。
A.支付估算时不可能明确的潜在项目费用
B.支付由于物质、社会和经济的变化而导致估算增加的费用
C.支付建设成本上升费用
D.专为建筑材料价格上涨所设定的费用

【答案】 B
72、关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（　）。
A.即指零星工作所消耗的人工工时
B.在投标时计入总价，其单价由投标人填报
C.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算
D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由投标人填写

【答案】 B
73、（2018年真题）因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。
A.临时工程拆除费
B.承包人未交付材料的货款
C.已实施的措施项目应付价款
D.承包人施工设备运离现场的费用

【答案】 B
74、某建设项目建安工程费3000万元，设备购置费2000万元，工程建设其他费800万元，基本预备费200万元。项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（ ）万元。
A.752.72
B.850.25
C.945.61
D.1150.36

【答案】 C
75、根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知》（财办建[2008]91号）的规定，对于先审核后审批的建设项目，建设单位应在项目竣工后（ ）内完成竣工财务决算编制工作。
A. 两个月
B. 三个月
C. 75天
D. 100天

【答案】 B
76、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（ ）。
A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长　　
B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得　　到经济补偿
C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿
D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初　　始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任

【答案】 B
77、某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂，该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。
A.7147.08
B.7535.09
C.7911.84
D.8307.43

【答案】 B
78、下列费用中，应计入生产成本的是()。
A.制造费用
B.管理费用
C.财务费用
D.营业费用

【答案】 A
79、.已知某建筑工程施工合同总额为10000 万元，工程预付款按合同金额的10%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（ ）万元。
A.1000
B.5000
C.8000
D.6400

【答案】 C
80、出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每次工作循环中，运料、装料、搅拌、卸料、不可避免的中断时间分别为5min、1min 、3 min、1 min、5min，若机械时间利用系数为0.8，则该机械台班产量定额为（ ）。
A.5.12m3/台班
B.1.30m3/台班
C.7.68m3/台班
D.1.95m3/台班

【答案】 A
81、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是（）。
A.已完工程及设备保护
B.冬雨季施工增加费
C.安全文明施工费
D.混凝土、钢筋混凝土模板

【答案】 D
82、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，其中不包括()
A.企业管理费和利润
B.人工费和材料费
C.规费和税金
D.施工机具使用费

【答案】 C
83、下列关于复核工程量工作的表述，正确的是（ ）。
A.能准确地确定订货及采购物资的数量
B.复核的目的是修改工程量清单
C.复核中发现的错误是否向招标人提出修改意见取决于招标文件的要求
D.复核工程量是承包人必须完成的工作义务

【答案】 A
84、下列关于国际竞争性招标的说法，正确的是（　）。
A.借款人应将具体合同招标广告和总采购通告的投标机会及时通知国际社会
B.评标考虑的因素中，应把属于资格审查的内容包括进去
C.在正式授予合同之前，借款人应将评标报告，连同授予合同的建议，送交世界银行审查，征得其同意
D.在正式通知授予合同后，业主或购货人应就合同双方的权利义务进行合同谈判

【答案】 C
85、项目规模效益赖以存在的基础是（）。
A.管理技术水平
B.经济水平
C.先进适用的生产技术及技术装备
D.环境条件

【答案】 C
86、直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以（）为准。
A.经审批的概算投资总额
B.经审批的概算投资中与承包内容相对应的建筑安装费用
C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资
D.经审批的概算投资汇总相对应的工程费

【答案】 C
87、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。
A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的
B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的
C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的
D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

【答案】 A
88、下列费用中，不属于工程建设其他费用中研究试验费的是（ ）。
A.科技三项费用开支的项目
B.为项目提供设计参数所进行的试验费
C.为项目验证设计参数所进行的试验费
D.按设计规定在建设过程中必须进行的试验、验证所需费用

【答案】 A
89、（ ）反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产和其他资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。
A.基本建设项目概况表
B.基本建设项目竣工财务决算表
C.基本建设项目交付使用资产总表
D.建设项目交付使用资产明细表

【答案】 C
90、根据《建设工程质量管理条例》的规定，供热与供冷系统的保修期为（ ）。
A. 5年
B. 2个采暖期和供热期
C. 2年
D. 工程的合理使用年限

【答案】 B
91、下列文件和资料中，可作为工程量计量依据的是（ ）。
A.造价管理机构发布的调价文件
B.造价管理机构发布的价格信息
C.质量合格证书
D.各种预付款支付凭证

【答案】 C
92、为某种建筑物或构筑物编制，且在指标中需对工程结构形式做介绍的概算指标是（ ）。
A.综合概算指标
B.单项概算指标
C.单位概算指标
D.建设项目概算指标

【答案】 B
93、（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%。该设备台班折旧费为（ ）元。
A.29.69
B.31.25
C.39.58
D.41.67

【答案】 A
94、工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是（）。
A.对风险进行评估
B.价值增值分析
C.选择合理的风险费率
D.进行成本分析

【答案】 B
95、某施工企业参加一市政道路工程投标，该企业的投标报价为6000万元，则其应交的投标保证金为( )万元。
A.30
B.60
C.80
D.120

【答案】 C
96、（2021年真题）当初步设计深度不够，设备清单不完善，只有主体设备或仅有成套设备重量时，编制设备安装工程概算应采用的方法是（ ）。
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.设备价值法
D.综合吨位指标法

【答案】 B
97、在工程项目招投标过程中，招标人除了要求总承包管理和协调外，还要求提供配合服务时，下列说法正确的是（）。
A.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的3％～5％计算
B.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1.5％计算
C.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1％计算
D.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1％～1.5％计算

【答案】 A
98、已知某建设项目采用招标方式选择承包人，已知该项目最高投标限价为6000 万元，承包人中标价为 5700 万元，在最高投标限价和中标价中同时包括安全文明施工费 100万元，暂列金额 300 万元，暂估价 500 万元。则该项目承包人报价浮动率为（ ）。
A.5.08%
B.5.00%
C.5.36%
D.5.45%

【答案】 B
99、某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重及价格如表所示。已知该工程9月份完成的工程合同价款为3000万元，则9月份合同价款调整金额为()万元。
A.22.5
B.61.46
C.75
D.97.5

【答案】 D
100、以下不属于国际工程投标报价中其他费用的是（ ）
A.保函手续费
B.上级单位管理费
C.风险费用
D.分包费

【答案】 A
101、下列关于承揽国际工程投标报价的说法，正确的是（　）。
A.国际上没有统一的概预算定额，报价完全由投标人根据统一的取费标准.招标文件.技术规范等确定
B.国外雇佣工人人工工日单价包括基本工资.税金保险费等，但不包括工人上下班交通费
C.国外承包工程中的材料.设备的来源渠道有2 种，即当地采购和国内采购
D.除去租赁机械，在国外承包工程，承包商必须在开工时投入资金自行购买施工机械

【答案】 D
102、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（　）。
A.项目资金计划及到位情况
B.项目进度、质量情况
C.项目建设资金使用与结余情况
D.主要技术经济指标的分析、计算情况

【答案】 B
103、概算定额的确定基础是（ ）
A.现行预算定额
B.现行投资估算指标
C.现行概算指标
D.现行施工定额

【答案】 A
104、关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（ ）。
A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任
B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿
C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿
D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿

【答案】 C
105、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。
A.施工本身造成的停工时间
B.不可避免的中断工作时间
C.不可避免的无负荷工作时间
D.多余工作时间

【答案】 B
106、下列费用中，计入技术服务费中勘察设计费的是（ ）,
A.设计评审费
B.技术经济标准使用费
C.技术革新研究试验费
D.非标准设备设计文件编制费

【答案】 D
107、在评标的初步评审过程中，以下各项中属于资格评审标准