三月中旬建设工程法规及相关知识一级建造师考试水平抽样检测.docx

三月中旬建设工程法规及相关知识一级建造师考试水平抽样检测一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据仲裁法规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A、仲裁委员会所在地B、合同签订地C、乙方所在地D、建设工程所在地【参考答案】：A2、某地方建设行政管理部门于2007年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2007年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于（）前提起行政复议。A、2007年6月10日B、2007年6月15日C、2007年7月10日D、2007年7月15日【参考答案】：D3、关于合同法的公平原则，下列表述不正确的是（）。A、公平包括合同当事人双方的权利义务要平等B、公平包括合同的风险应该合理分配C、公平包括不得假借订立合同恶意进行磋商D、公平包括合同中违约责任的确定要合理【参考答案】：A4、中国仲裁协会是（）。A、国家行政机关的组成部分B、国家司法机关的组成部分C、国家事业单位的组成部分D、依法成立的社团法人【参考答案】：D5、新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必备的条件是（）。A、有符合规定的注册资本B、有符合规定的专业技术人员C、有符合规定的工程质量保证体系D、有符合规定的技术装备【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是施工企业资质的法定条件。施工企业资质的法定条件：有符合规定的注册资本；有符合规定的专业技术人员；有符合规定的技术装备；有符合规定的已完成工程业绩。6、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。A、驳回起诉B、继续审理C、终止诉讼D、将案件移交合同约定的仲裁机构【参考答案】：B7、某施工单位在土方挖掘施工作业过程中，发现了近代古墓葬，但考虑到发掘会影响工程正常工期，因此没有向文物主管部门报告，造成部分文物损害，则应对施工单位采取的处罚措施是（）。A、处以罚款B、吊销资质证书C、追究项目经理刑事责任D、要求恢复文物原状【参考答案】：A8、按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A、3%B、5%C、8%D、10%【参考答案】：B9、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是（）。A、逃匿B、瞒报C、谎报D、擅离职守【参考答案】：A【解析】：根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（1）谎报或者瞒报事故的；（2）伪造或者故意破坏事故现场的；（3）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的；（4 ）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；（510、根据水污染防治法，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向（）的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。A、事故发生地B、单位所在地C污染影响地D、单位登记地【参考答案】：A11、某民营企业对开发的住宅类房地产项目进行施工招标。根据招标投标法实施条例，下列关于招标人权利的说法中，正确的是（）。A、一般招标项目可以采取指定或者推荐专家方式组建评标委员会B、中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动C、招标人有权要求投标人对投标文件作出必要的澄清或者说明D、招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人【参考答案】：B【解析】：招标投标法实施条例第46条规定：“除招标投标法第37条规定的特殊招标项目外，依法必须进行招标的项目，其评标委员会的专家成员应当从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定。任何单位和个人不得以明示、暗示等任何方式指定或者变相指定参加评标委员会的专家成员”。第54条规定：“投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动”；根据招标投标法实施条例第52条的规定，“招标人12、工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受（）委托，按照合同约定，代表其对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。A、建设单位8、施工单位C、勘察单位D、监理单位【参考答案】：A【解析】：本题考核的是工程项目管理。工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受建设单位委托，按照合同约定，代表建设单位对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。13、建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是（）。A、在施工合同中约定仲裁条款B、在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议顷双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议。、双方订立书面仲裁协议【参考答案】：C【解析】：仲裁法第16条规定：“仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议”；最高人民法院关于适用（中华人民共和国仲裁法若干问题的解释第1条规定：“仲裁法第十六条规定的t其他书面形式的仲裁协议，包括以合同书信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等形式达成的请求仲裁的协议”。可见，仲裁协议必须采用书面形式，采用头形式（包括电话）均无效。故C为正确选项。14、建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。入、施工许可证办理B、预验收合格顷工程竣工验收合格D、质保期结束【参考答案】：C15、劳动者连续工作（）年以上的，享受带薪年休假。A、1B、2C、3D、4【参考答案】：A【解析】：劳动者连续工作1年以上的，享受带薪年休假。此外，劳动者按有关规定还可以享受探亲假、婚丧假、生育（产）假、节育手术假等。16、某工程项目标底是900万元，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）万元。A、700B、800C、900D、1000【参考答案】：B17、采用普通程序开庭审理民事纠纷过程中，准备开庭后的审理程序是（）。入、法庭调查、法庭辩论、宣判、法庭笔录8、法庭调查、法庭辩论、法庭笔录、宣判顷法庭辩论、法庭调查、法庭笔录、宣判。、法庭辩论、法庭笔录、法庭调查、宣判【参考答案】：B【解析】：开庭审理的主要步骤包括：法庭调查；法庭辩论;法庭笔录；宣判。18、某建筑公司中标了某桥梁工程，依照建筑法的规定，该建筑公司必须投保的险种是（A、建筑工程一切险B、安装丁程一切险顷工程监理责任保险D、建筑意外伤害险【参考答案】：D19、关于留置权的表述中，不正确的是（）。A、留置权人负有妥善保管留置物的义务B、当事人不得在合同中约定不得留置的物C、留置是一种比较强烈的担保方式D、因保管不善致使留置物灭失或者毁损的，留置权人应当承担民事责任【参考答案】：B【解析】：本题考核的是留置。由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。担保法规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。20、某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75kW，则施工单位应当（）。A、单独设计配电系统B、编制用电组织设计C、制定安全用电措施D、确定安全用电防护措施【参考答案】：B【解析】：施工现场临时用电安全技术规范(JGJ462005)规定，施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下者，应制定安全用电和电气防火措施。21、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于()万元。A、100B、200C、1000D、600【参考答案】：D【解析】建设资金已经落实。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。22、有限责任公司经营规模较大的，设立监事会，其成员最低为（）。A、3人B、5人C、7人D、9人【参考答案】：A23、实用新型专利权和外观设计专利权的期限为（）年，自申请日起计算。A、5B、10C、15D、20【参考答案】：B【解析】：本题考核的是实用新型专利权和外观设计专利权的期限。实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，自申请日起计算。24、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。A、可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标B、不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件C、须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件D、撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收【参考答案】：A【解析】：本题考核的是投标文件的修改与撤回。招标投标法规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。25、按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位（）指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。A、可以B、不得C、经监理工程师认可可以D、经本级人民政府核准可以【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是建设工程承包制度。按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。26、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该住房的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。A、甲市B、乙市C、丙市。、丁市【参考答案】：B【解析】：根据民事诉讼法第34条的规定，下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；因港作业中发生纠纷提起的诉讼，由港所在地人民法院管辖；因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。本案中，发生争议的不动产商品房位于乙市，案件应当由乙市的人民法院管辖。27、施工单位与供货商签订的钢材供货合同中未约定交货地点，双方对此也没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后（）。A、应将钢材送到施工现场B、应将钢材送到建设单位的办公所在地C、应将钢材送到建设单位的仓库D、可通知施工单位自提【参考答案】：D【解析】：合同法第62条第3款规定，履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。故D为正确选项。28、省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于（）个月。A、3B、4C、6D、12【参考答案】：A【解析】：本题考核的是建筑市场诚信行为的公布时限。省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询。29、下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（）。A、拒绝要约的通知到达要约人B、承诺期满，受要约人未作出承诺C、受要约人对要约的内容作出了实质性的修改D、撤回要约的通知与要约同时达到受要约人【参考答案】：D【解析】：ABC属于要约失效的情形，D属于要约尚未发生效力的情形。30、仲裁庭调解达成协议的，调解书自（），即发生法律效力。A、仲裁庭制作完成后B、当事人签收后C、人民法院确认后D、当事人签字后【参考答案】：B31、下列法律中，属于宪法相关法的是（）。A、中华人民共和国行政法B、中华人民共和国民法通则C、中华人民共和国全国人民代表大会组织法D、中华人民共和国政府采购法【参考答案】：C【解析】宪法相关法，是指全国人民代表大会组织法、地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法、全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法、中华人民共和国国籍法、中华人民共和国国务院组织法、中华人民共和国民族区域自治法等法律。32、关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。A、中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B、两个不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C、共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任D、联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任【参考答案】：C【解析】：大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。33、张某通过考试合格取得国家一级建造师资格证书，准备申请注册。根据注册建造师管理规定等相关规定，张某申请注册的程序是（）。A、可以直接申请注册8、申请注册须一个相关单位认定C、须持有资格证、学历证和身份证办理注册D、须经过继续教育合格后方可办理注册【参考答案】：D【解析】：根据注册建造师管理规定第11条，初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。故D为正确选项。34、王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7日，其中3日属于法定休假日，4日属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7日加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。A、560B、1360C、800D、1120【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是工资报酬。用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于300%的工资报酬。35、工程建设施工招投标中，招标人设置标底的，标底必须（）。A、保密8、自行编制C、委托中介机构编制D、作为评标的唯一依据【参考答案A【解析】：招标投标法第二十二条规定，招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。招标人设有标底的，标底必须保密。36、甲建筑工程公司与乙水泥厂签订了一份200 t水泥的买卖合同。交货时，由于乙公司所雇装卸工人的失误总共交货210 t。根据有关法律规定，乙公司所产生的10 t水泥的债权的发生根据属于（）。A、合同之债B、侵权行为之债C、不当得利之债D、无因管理之债【参考答案】：C【解析】：本题考核的是不当得利。不当得利是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。37、损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由（）责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施。A、省级人民政府建设行政主管部门B、省级人民政府城乡规划主管部门C、城市、县人民政府建设行政主管部门D、城市、县人民政府城乡规划主管部门【参考答案】：D【解析】：本题考核的是历史文化名城名镇名村保护范围内违法行为应承担的法律责任。损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施；有违法所得的，没收违法所得；逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施的，城乡规划主管部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措施，所需费用由违法者承担;造成严重后果的，对单位并处20万元以上50万元以下的罚款，对个人并处10万元以上20万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。38、下列关于噪声污染防治的说法正确的是（）。A、禁止夜间进行建筑施工作业B、因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C、因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D、禁止夜间进行生产环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要鼻息连续作业的除外【参考答案】：D【解析】：在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。39、某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元。根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故等级为（）。A、特别重大事故B、较大事故C、重大事故D、一般事故【参考答案】：B【解析】：较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。（所称的“以上”包括本数，“以下”不包括本数。）40、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）。入、占有权B、使用权C、收益权D、所有权【参考答案】：D【解析】：建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。取得建设用地使用权后，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利，有权利用该土地建造建筑物、构筑物及其附属设施。41、仲裁是解决建筑工程合同纠纷的法律途径之一，其基本特点不包括（）。A、独立性B、公权性C、保密性。、自愿性【参考答案】：B【解析】：本题考查仲裁的基本特点，及其与民事诉讼基本特征的辨析。公权性系人民法院在民事诉讼中的基本特征之一。我国民事诉讼法规定：“凡在中华人民共和国领域内进行民事诉讼，必须遵守本法”；“民事案件的审判权由人民法院行使”。而仲裁委员会具有民间性质，其受理案件是基于当事人之间达成的仲裁协议。我国仲裁法第四条规定：“当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理”。因此，公权性并非仲裁的基本特征。故8为正确选项。42、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。A、以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。C、以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证【参考答案】：C【解析】：在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。.43、根据物权法的规定，动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自（）时发生效力。A、动产交付B、该约定生效C、登记备案D、动产转让合同生效【参考答案】：B【解析】：物权法第23条规定：“动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外”；第27条规定：“动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自该约定生效时发生效力”。故B为正确选项。44、承诺人发出承诺后，被外界原因而延误到达，称为（）。A、承诺延误B、承诺超期C、新要约D、再要约【参考答案】：A45、根据建设工程质量管理条例，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。入、竣工验收B、签订施工合同C、进场开工D、领取施工许可证【参考答案】：D【解析】：根据建设工程质量管理条例第13条的规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。故应选D项。46、政府对市场主体的守法诚信评价是以（）为主导进行的。A、政府B、市场C、信用D、经济【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是政府对市场主体的守法诚信评价。政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。47、甲施工企业于2006年承建某单位办公楼，2007年4月竣工验收合格并交付使用。2011年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（）原则。A、公平8、自愿C、诚实信用D、维护公共利益【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是合同的订立原则。合同法规定，当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。诚实信用原则主要包括：订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务；合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，也称为后契约义务。48、根据合同法，允许单方解除合同的情形是（）。A、由于不可抗力致使合同不能履行B、法定代表人变更C、当事人一方发生合并、分立D、当事人一方违约【参考答案】：A【解析】：合同法第94条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（5）法律规定的其他情形。49、某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则（）。A、不能继续使用，必须拆除B、继续使用即可C、向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用D、委托鉴定，重新界定使用期【参考答案】：D【解析】：建设工程质量管理条例规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。故D为正确选项。50、发生工程重大安全事故，没有造成特别严重后果的，其直接责任人员要处（）年以下的有期徒刑。A、1B、3C、5D、10【参考答案】：C【解析】：参见刑法第一百三十七条规定。51、根据安全生产许可证条例，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。入、项目经理B、兼职安全员C、建筑架子工D、BIM系统操作员【参考答案】：C【解析】：安全生产许可证条例规定，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件之一是，特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。住房和城乡建设部2008年4月发布的建筑施工特种作业人员管理规定规定，建筑施工特种作业包括：建筑电工；建筑架子工；建筑起重信号司索工；建筑起重机械司机；建筑起重机械安装拆卸工；高处作业吊篮安装拆卸工；经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。52、关于建设工程安全生产管理，下列说法正确的是（）。A、只有施工单位采购的施工机械才需要生产许可证，租赁的机械设备则不需要生产许可证8、施工起重机械可以由施工单位自行拆装C、特种作业人员需要取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业D、只有新工人才需要进行安全教育培训，其他的工人不需要进行安全教育培训【参考答案】：C【解析】：A项，施工单位采购的施工机械和租赁的机械设备都需要生产许可证；B项，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担；D项，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。53、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力时间，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（）A. X期不予顺延B、建筑物受损由施工企业承担C、施工机具损毁由施工企业自行承担D、施工人员受伤由建设单位承担【参考答案】：C【解析】：“四、违约责任的免除”第2段。54、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。A、人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益B、保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付C、人身保险合同的投保人不可以为受益人D、人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费【参考答案】：A【解析】：选项B保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。选项C投标人，被保险人可以为受益人。选项D投保人合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。55、以建筑机械设备抵押的，该抵押权自（）时设立。A、抵押人做出意思表示B、抵押合同生效C、抵押物登D、抵押物交付【参考答案】：B【解析】：物权法第189条规定：“企业、个体工商户、农业生产经营者以本法第一百八十一条规定的动产抵押的，应当向抵押人住所地工商行政管理部门办理登记。抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记的，不得对抗善意第三人”。故B为正确选项。56、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。A、勘察、设计单位B、监理单位C、建筑安全监督管理机构D、X程质量监督机构【参考答案】：A【解析】：建设工程质量管理条例规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。57、张某通过考试合格取得国家一级建造师资格证书，三年后申请注册。根据注册建造师管理规定，其必须增加的程序是（）。A、可以直接申请注册8、申请注册须一个相关单位认定C、须持有资格证、学历证和身份证办理注册D、须经过继续教育合格后方可办理注册【参考答案】：D【解析】：根据注册建造师管理规定第11条，初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。故D为正确选项。58、下列关于诉讼中和解的表述，错误的是（）。A、诉讼中的和解是在法院主持下进行的B、诉讼中的和解没有法律效力C、在法院作出判决前，当事人都可以进行和解D、当事人可以就整个诉讼标的达成协议，也可以就诉讼的个别问题达成协议【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是诉讼中的和解。诉讼中的和解是当事人在诉讼进行中互相协商，达成协议，解决双方的争执。这种和解在法院作出判决前，当事人都可以进行。当事人可以就整个诉讼标的达成协议，也可以就诉讼的个别问题达成协议。诉讼阶段的和解没有法律效力。59、合同法规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，（）。A、承包人不得顺延工程日期，但有权要求赔偿停工、窝工等损失B、承包人不得顺延工程日期，也不得要求赔偿停工、窝工等损失C、承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失D、承包人可以顺延工程日期，但不得要求赔偿损失【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是建设工程施工合同中的损失赔偿。合同法规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。60、根据民法通则，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（）年。A、1B、2C、4D、20【参考答案】：B61、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。A、同级工会代表B、劳动行政部门代表C、用人单位代表D、人民法院指定的人员【参考答案】：B62、下列关于法人的表述，错误的是（）。A、企业法人分立、合并的，应当向登记机关办理登记但无需公告B、企业法人分立、合并的，其权利和义务由变更后的法人享有和承担C、有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格D、具有法人条件的事业单位、社会团体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格【参考答案】：A【解析】：企业法人分立、合并的，应当向登记机关办理登记并公告。63、行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由（）人民法院管辖。A、最先收到起诉状的B、共同上一级法院指定的C、被告最先提交书面答辩状的D、最先收取案件受理费的【参考答案】：A【解析】：行政诉讼法第20条规定：“两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管辖”。故A为正确选项。64、绿色施工导则规定，图样会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低（）。A、30%B、40%C、50%D、60%【参考答案】：A65、在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中，由（）主持或参与的调解，属于行政调解。入、施工方上级单位B、建设方C、当地政府建设主管部门D、人民法院【参考答案】：C66、下列关于知识产权的说法，正确的是（）。A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B、知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C、我国法律规定的工业产权范围广于保护工业产权巴黎公约所规定的工业产权D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果【参考答案】：A【解析】：知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利，选项A说法正确。知道产权可以分为两大类：一类是著作权，包括邻接权；一类是工业产权，主要包括专利权和商标权，选项B说法错误。按照保护工业产权巴黎公约的规定，工业产权应作最广义的理解，选项c错误。我国知识产权的主体是著作权（版权）、专利权、商标专用权，选项D说法错误。67、某工程按国务院规定于2014年3月1日办理了开工报告审批手续由于周边关系协调问题一直没有开工，同年9月7日准备开工时，建设单位应当（）。A、向批准机关申请延续B、报批准机关核验施工许可证C、重新办理开工报告审批手续D、向批准机关备案【参考答案】：C【解析】：对于实行开工报告制度的建设工程，建筑法第十一条规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。本题中该建设单位不能按期开工超过6个月，故应重新办理开工报告批准手续。68、下列法律中，属于行政法的是（）。A、统计法B、建筑法C、预算法D、土地管理法【参考答案】：B【解析】：行政法是调整行政主体在行使行政职权和接受行政法制监督过程中而与行政相对人、行政法制监督主体之间发生的各种关系，以及行政主体内部发生的各种关系的法律规范的总称。ACD三项均属于经济法。69、根据物权法，建设用地使用权属于（）。A、所有权B、用益物权C、担保物权D、留置权【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是用益物权。用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。70、某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过（）万元。A、80B、100C、150D、200【参考答案】：A【解析】：涉及部门规章的规定二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。71、建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业（）组成。入、项目经理B、兼职安全生产管理人员C、监理工程师D、专职安全生产管理人员E、技术负责人【参考答案】：ADE【解析】：本题考核的是建设工程项目安全生产领导小组的组成。建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。72、根据民事诉讼法，合同当事人可以在书面合同中协议选择（）人民法院管辖。入、双方约定的其他地方B、原告住所地C、被告住所地D、合同履行地E、合同签