国家开放大学电大《建设监理》期末题库及答案.docx

最新国家开放大学电大《建设监理》期末题库及答案
考试说明：本人针对该科精心汇总了历年题库及答案，形成一个完整的题库，并旦每年都在更新。该题库 对考生的复习、作业和考试起着非常重要的作用，会给您节省大量的时间。做考题时，利用本文档中的查 找工具，把考题中的关键字输到查找工具的查找内容框内，就可迅速查找到该题答案。本文库还有其他网 核及教学考一体化答案，敬请查看。
《建设监理》题库及答案一
一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1. 在工程实施过程中，被监理的单位一般指（）。
A. 业主 B.勘察单位
C. 承建商 D.监理单位
2. 在项目建设过程中，始终处于主要负责地位的是（）。
A. 工程项目建设 B.业主
C. 施工企业 D.勘察单位
3. 建设工程监理是监理单位接受项目业主委托而开展的技术性活动，因此建设工程一定
具有（）o
A. 服务性 B.公正性
C. 独立性 D.科学性
4. 指导工程监理企业的项目监理机构全而开展监理工作的文件是（ ）o
A. 监理规划 B.监理合同
C.监理大纲 D.监理实施细则
5. 事先分析目标偏离的可能性，采取预防性措施的控制是（）。
A. 进度控制 B.主动控制
C.被动控制 D.质量控制
6. 当事人承担违约责任的方式不包括（）。
A. 继续履行合同 B.采取补救措施
C.赔偿损失 D.终止合同
7. 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方而的专家，成员人数为5人以上单
数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（）。
A. 1/2 B. 1/3
C. 2/3 D. 3/4
8. 监理工程师在处理索赔问题时，做法不当的一项（）o
A. 在承包商提出索赔意向通知后，监理工程师有权检查承包商的当时记录
B. 对承包商的索赔报告进行审查分析，有权反驳承包商不合理的索赔要求
C. 在监理工程师与承包商索赔问题达不成一致时，工程师可以单方面作出处理决定
D. 对合理的索赔要求，工程师必须和业主商议后才可纳人工程进度支付款
9. 在工程建设中，影响工程质量的主要因素有：人、材料、机械、方法和环境五个方面，其中 对工程质量影响最主要的因素是（'）o
A. 人 B.材料
C.机械 D.方法
10. 监理工程师的工作不属于现场监督检查内容的一项是（）。
A. 工序活动条件的跟踪监督、检查及控制
B. 工序产品的检查、工序交接及隐蔽工程检查
C. 监理工程师对施工方案进行审查
D. 复工前的检查
11. 项目质量评定质量管理方法主要划分为：分项工程、分部工程和建筑物单位工程三种， 对于建筑工程，按照主要工种或者施工程序的先后顺序划分来进行质量管理的是（）。
A.分项工程 B.分部工程
C.建筑物单位工程 D.以上三种都不是
12. 一个建设工程项目，耗资最大的阶段是（）o
A.设计阶段 B.建设项目发包阶段
C.施工阶段 D.项目竣工验收阶段
13. 可行性研究的前提条件是（）。
A.市场需求调查和预测 B.技术方案
C.建设条件 D.经济评价
14. 在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确具体予
以规定时，往往采用的合同形式是（）o
A.固定单价 B.固定总价
C.成本加酬金 D.可调价
15. 对于工程计量支付有批准权和否决权的一方是（）。
A.监理工程师 B.项目业主
C.麓工单位 D.设计单位
16. 项目法人核定各类新增资产价值，办理其交付使用的依据是（）。1
A.竣工决算 B.设计概算
C.投资估算 D.设计预算
17. 以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主提出费用补偿要求的索赔
计算方法是指（）0
A.实际费用法 B.总费用法
C.修正的总费用法 D.修正的实际费用法
18. 关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是（）。
A. 工程延误与工程延期是同一概念
B. 工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延
C. 工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分.
D. 导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素
19. 工程项目的施工进度控制的起始与终止时间是（）。
A. 起始时间为审核承包单位提交的施工进度，终止时间为工程项目保修期满
B. 起始时间为工程项目开工，终止时间为工程项目保修期满
C. 起始时间为审核承包单位提交的施工进度，终止时间为工程项目竣工
D. 起始时间为工程项目开工，终止时间为工程项目竣工
20. 信息种类划分，根据信息的性质可分为（）o
A.生产性信息、技术性信息等 B.历史性信息、预测性信息等
C.预知性信息、突发性信息等 D.战略性信息、策略性信息等
二、多项选择题1每小题3分，共30分。每小题的备选项中，有2个或2个以上最符合墨意，不选、错
选、多选不得分，少选得1分）
21. 建设工程监理的性质包括（）o
A.强制性 B.科学性
C.独立性 D.公正性
E. 服务性
22. 监理单位应当守法经营是指（）o
A. 在核定的业务范围内开展经营活动
B. 按公正、独立、自主的原则开展监理活动
C. 认真履行建设工程监理合同
D. 遵守国家有关企业法人的法律、法规规定
E. 不转让监理业务
23・控制的基本环节工作包括（）。
A. 规划、计划 B.投入、转换
c.反馈、对比 D.纠正
E. 检查、总结
24. 要约人发出要约后，要约失效的情形有（）o
A. 要约人依法撤销要约
B. 受要约人对要约的内容作出非实质性变更
C. 受要约人发出拒绝要约的通知
D. 承诺期限届满，受约人未作出承诺
E. 拒绝要约的通知到达要约人
25. 监理工程师对工程索赔自在（）o
A.工程师受业主委托进；f 管理B.工程师有处理索赔问题的权利
C.作为索赔争议的调解 D.在争执的仲裁过程中作为见证人
E. 在诉讼过程中作为甲方的合伙人
26. 通常所说的技术管理中的几大支柱，即质量管理的主要活动包括（）.
A.质量监督 B.质量控制
C.质量保证 D.质量改进
E. 质量策划
27. 在工程项目设计阶段，监理工程师对专业设计方案审核的重点包括（）。
A.设计规模 B.设计标准
C.建筑造型 D.设计参数
E.功能和使用价值
28. 为了有效地控制建设工程进度，监理工程师除审核被监理单位提交的进度计划外，需 要自己编制的计划包括（）。
A.工程项目建设总进度计划 B.总进度分解计划
C.设计准备工作计划 D.施工准备工作计划
E.各子项目进度计划
29. 工程网络计划的计划工期确定方法是（）。
A.当已规定要求工期时，计划工期肯定小于要求工期
B. 当未规定要求工期时，计划工期可取等于计算工期
C. 当已规定要求工期时，计划工期不超过要求工期
D. 当未规定要求工期时，计划工期一定小于计算工期
E. 当已规定要求工期时，计划工期等于要求工期
30. 施工过程中需要收集的主要信息有（）o
A. 业主提供的信息 B.承包方提供的信息
C.推销商提供的信息 D.监理方提供的信息
E.与工地相关的其他信息
三、案例分析题（每小题15分，共30分）
31. 案例题1：某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分 别与监理单位和施工总包单位签订了合同。
在施工过程中，总包单位没有做屋面防水的专业技术，按照合同约定，提出将屋而防水工 程进行分包。为了保证施工质量，并赶在雨季前做完屋而防水，苴 代表选择了一家专业防水 施工公司，将屋而防水工程分包给专业防水施工公司“朔海），并向总包施工单位和监理 发出通知，要求总包单位配合防水分包单位施工。
问题：
（1） 你认为业主代表的做法是否正确？为什么？（5分）
（2） 若总包单位提出异议，监理方应按什么程序协调有关方的关系？（5分）
（3） 分包单位施工完毕后，向监理方报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理方 应如何处理？（5分）
32. 案例题2：对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业 主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了 30万定金。业主与承包商双方在施工 合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工 程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停 工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔中请，并提供了施工记录。
问题：
（1） 定金与预付款有什么区别？（8分）
（2） 监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？（7分）
试题答案及评分标准
（供参考）
一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1. C
2. B
3.A
4. A
5. B
6. D
7. C
8. D
9. A
10. c
11. A
12. C
13. A
14.
C15.A
16. A
17. A
18. A
19. A
20. A
二、 多项选择题（每小题3分，共30分。每小题的备选项中，有2个或2个以上最符合恿意，不 选、错选、多选不得分，少选得1分）
21. BCDE 22. ACDE 23. BCD 24. ADE 25. ABCD
26. BCDE 27. BCDE 28. ABE 29. BCE 30. ABDE
三、 案例分析题（每小题15分，共30分）
31. 以下是各题答案要点，可根据答题情况酌情给分。
（1）参考答案
问题1答案：业主代表做法不正确。因为：
1） 业主代表自行肢解工程进行分包，承包合同违约；
2） 业主代表未通过监理方直接向施工单位发通知，监理合同违约；
3） 业主代表自行选择分包单位，监理合同违约。（5分）
问题2答案：
1） 由总监理工程师签发监理通知，召开有关方协调会，中止业主方违约行为；
2） 由监理单位对分包单位进行审核（如合格）和确认，并报业主；
3） 由总包单位与分包单位签订分包合同。（5分）
问题3答案：
D退回分包单位的申请，监理方不直接审核分包单位的工程款；
2） 发监理通知，督促总包单位对分包单位和工程质量进行验收；
3） 分包单位与总包单位进行结算。（5分）
32. 参考答案
问题1答案：定金与预付款的区别：
1） 目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解 决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。
2） 性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不 是法律行为。
3）处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果：①合同正常履行，定金返还；②合
同不履行，双方都无过错，定金返还；③支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金；④收 取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。
（8分）
问题2答案：监理工程师判定承包商索赔成立的条件：
1） 承包商受到了实际损失或损害；
2） 损失不是因承包商的过错造成；
3） 损害也不是承包商应承担的风险造成；
4） 承包商在合同规定的索赔时限内提出。（7分）
《建设监理》题库及答案二
一、单项选择题（每题1.5分，共60分。每题的备选项中。只有一个最符合题意）
1. 工程承包单位不能开展监理业务活动的主要原因是它不具有（）。
A. 服务性 B.公正性
C.专业化 D.社会化
2. 甲级工程监理企业的资质等级标准要求其企业负责人和技术负责人应当具有（）年以上从事建 设工程工作的经历。
A. 5 B. 8
C. 10 D. 15
3. 监理单位在（）文件中应当明确提出拟配备到工程项目中的主要监理人员名单，并对他们的基 本情况和资质进行介绍。
A. 监理大纲 B.监理合同
e.监理规划 D.监理实施细则
4. 在项目监理组织中，（）应具有审核并签署工程款支付凭证的职责。
A.总监理工程师 B.总监理工程师代表
C.总监理工程师办公室 D.投资控制监理工程师
5. 主动控制与被动控制的不同之处在于（）。
A.控制者不同 B.控制对象不同
C.控制结果不同 D.纠正方式不同
6. （）是一名上级管理人员所直接管理的下级人数。
A. 管理层次 B.组织结构
C.管理结构 D.管理跨度
7. 矩阵制监理组织形式的主要优点是（）。
A •权利集中，隶属关系明确 B.命令统一，决策迅速
C •发挥职能机构的专业管理作用D.机动性大，适应性好
8. 《合同法》规定，债权人行使撤消权的期限（）o
A・1年 B. 2年
C. 5年D.iO年
9•合同生效后，当事人发现合同对价款约定不明确的，应当采用（）确定价款。
A •按照合同有关条款 B.协议补充
C -按照交易习惯D.按照订立合同时履行地的价格
10. 工程施工合同文本中，所列施工合同工期是指（）o
A. 双方签订合同至工程保修期完成的日期
B. 工程开工日期至工程保修期截止日期
C. 施工合同工期不包括乙方索赔的工期
D-从开工起到完成施工合同专用条款双方约定的全部内容，工程达到竣工验收标准
所经历的日期
11. 《建设工程质量管理条例》规定，房屋质量保修期为（）。
A •房屋防水保修期为2年 B.层面防水保修期为5年
C -采暖期为1年 D.制冷期为1年
12. 我国《合同法》规定，承诺人（）作出承诺。
A •应当以通知的方式作出 B.必须以通知的方式作出
C •不得根据交易习惯 D.不可以通过行为
13. 委托监理合同中“附加工作"是指（）o
A. 甲方委托监理合同的“标的”
B. 甲方委托监理合同范围之内的工作
C. 非甲方的原因，以致增加TT作量或持续时间
D•甲方或第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致由此增加的工作
14. 监理工程师控制质量的目的是（）。
A•维护业主的建设意图，保证投资的经济效益
B. 维护社会公共利益
C. 保证技术法规和标准的贯彻执行
D. 体现政府对工程项目的管理职能
15 -工程项目的质量控制，包括业主方面的质量控制、承建商方面的质量控制和（）方而的质量控 制。
A. 主管部门 B.建设银行
C •政府 D.社会监理
16. 工程项目质量控制的基本原则是（）。
A. 精心施工，质量第一 B.质量第一，用户至上
C.以预防为主，防患于未然 D.坚持质量标准，严格检查
17. GB/T19000（ ） IS09000 系列标准。
A. 等同 B.相当
C.代替 D.不能确定
18. 对水泥的质量控制，就是要检验水泥（）o
A.强度是否符合标号要求 B.体积安定性是否良好
C.是否符合质量标准 D.凝结时间是否符合要求
19. 对工程项目质量形成的过程而言，（）阶段的质量控制是工程项目的决定环节。
A.决策 B.设计
C.施工 D.竣工验收
20. 工程师处理施工索赔时，可以（）。
A. 全权处理承包人提出的索赔要求
B. 必须由发包人处理各种索赔要求
C. 在发包人的授权范围内，直接作出决定，并通知承包人
D. 发包人授权范围内，作出的处理决定必须先报告发包人，然后再正式通知承包人
21. 影响工程质量的环境因素包括工程技术环境、工程管理环境和（）o
A.工程地质、水文、气象 B.劳动环境
C.质量保证体系 D.工作面
22 .设计阶段，质量控制的目的是处理好（）o
A.投资和进度的关系 B.投资和质量的关系
C.质量和进度的关系 D.各设计单位之间相互协调的关系
23. 建设项目静态投资考虑的因素是（）o
A.价格上涨风险引起的投资增加
B. 因时间迁移而产生的复利息支出
C. 因时间迁移而产生的单利息支出
D. 因工程量误差而可能引起的投资增加
24. 设计方案的审核，包括总体方案和（）审核两都j＞内容
A. 设计规模 B.初步设计
C.生产工艺方案 D.专业设计方案
25. 在施工过程的质量控制中，工程质量预控是指（）。
A. 在工程施工前，预先检查轴线、标高、预埋件、预留孔的位置以防止出现偏差
B. 在工程施工前，监理工程师制定工序控制流程，以防止工程质量失去控制
C. 针对所设置的质量控制点，事先分析在施工中可能发生的隐患，提出相应对策
D. 工程施工前，对影响质量的五大因素的控制
26. 在施工图设计阶段，编制施工图预算时采用的是（）o
A. 预算定额 B.概算定额
C.概算指标 Do企业定额
27. 我国现行建筑安装工程费的构成是（）o
A. 直接费、间接费、利润和税金
B. 接工程费、其他直接费、间接费和利税
C. 接工程费、间接费、利税和固定资产投资方向调节税
D. 直接费、间接费、利税、所得税 ・
28. 设备安装工程间接费取费基础，其中一种是（）o
A. 预算人工费+管理费 B.预算人工费+预算机械使用费
C.预算直接费 D.预算直接工程费
29. 为了降低建筑工程费用的风险，建设单位可采用（）合同形式。
A.可调值总价 B.固定单价
C.成本加酬金 D.分包 '
30. 工程变更由（）审查批准。
A.业主 B.监理工程师
C.承包商 D.造价师
31. 为了有效地控制建设工程进度，必须对影响进度的各种因素进行全而分析和预测。影响建设工程 进度的因素有很多，其中（）的因素是最大干扰因素。
A.资金 B.人为
C.技术 D.物资
32. 网络计划工期优化的目的是为了缩短（）。
A •计划工期 B.计算工期

C •要求工期D.合同工期 +
33 •在工程网络计划中，当计算工期等于计划工期时，判别关键工作的条件是该工作（
A. 自由时差最小
B. 与其紧后工作之间的时间间隔为零
C. 持续时间最长
D. 最早开始时间等于最迟开始时间
34 •在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第17天，其持续时间为5天，该工作有3项紧后 工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作M的自由时差为（）o
A. 13 B 8
C. 3 D. 12
35 •在双代号网络计划中，如果其计划工期等于计算工期，且工作的完成节点在关键路线上，则工作 的自由时差（）o
A.等于零 B.小于零
C -小于其相应的总时差D.等于其相应的总时差
36.工程网络计划的计算工期应等于其所有结束工作（）。
A •最早完成时间的最小值 B.最早完成时间的最大值
C •最迟完成时间的最小值D.最迟完成时间的最大值
37 •在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，调整施工进度计划可以采用的组织措施有 （）。
A •改进施工工艺和施工技术 B.实施强有力的调度
C -采用更先进的施工机械D.增加劳动力和施工机械的数量
38. 备案制要求建设各方责任主体的质量行为应符合（）。
A.国家有关文件规定 B.国家规范
C •国家有关法律、法规D.国家质量标准
39. 竣工验收应由（）组织。
A •监理单位 B.承包单位
C.监督单位 D-建设单位・
40. 依据监理的目标划分，信息的分类应该有（）o
A. 项目内部信息和外部信息
B. 投资控制、进度控制、质量控制信息及合同管理信息
C. 固定信息和流动信息
D. 生产性、技术性、经济性和资源性信息
二、多项选择题（每题2分。共40分。每题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，不选、单选、错
选、多选不得分，少选得1分）
1. 在实施建设工程监理的工程项目中，监理单位应当成为（）o
A. 委托方的全权代表
B. 业主与承建商合同纠纷的仲裁人
C. 公正地维护业主合法权益的一方
D. 竭诚为业主提供技术服务的一方
E. 公正地维护社会公众利益的一方
2. 设工程监理规划的作用有（）o
A. 工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作
B. 是工程监理企业重要的存档资料
C. 指导建设工程的设计、施工活动有序开展
D. 业主确认工程监理企业履行监理合同的主要依据
E. 是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据
3. 监理组织结构中一般有（）等几个层次。
A.决策层 B.经营管理层
C.协调层和执行层 D.实施层
E. 操作层
4. 工程项目实施建设监理的程序是（）o
A. 编制建设工程监理规划；按建设工程进度、分专业编制建设监理实施细则
B. 进行监理准备工作
C. 按照建设监理实施细则进行建设监理
D. 参加工程项目备案制竣工验收，签署建设监理意见
E. 建设监理业务完成后，向项目，法人提交建设工程监理档案资料

5・工程项目三大目标间的对立关系表现在（）o
A. 提高质量标准就增加投资
B. 提高质量标准就延长工期
C. 缩短工期就增加投资
D. 提高质量工程不返工，相当于缩短工期
E. 缩短工期，项目提前动用，增加经济效益
6. 法人依法应具备的条件是（）。
A •依法成立 B.有必要的财产和经费
C・可不设立机构 D.能够独立享有民事权利
7. 合同.法律关系的构成要素是（）。
A. 主体 B.客体
C •法律责任 D.法律效力
8. 发包人承担违约责任的方式为（）。
A •支付违约金 B.继续履行
C •不包括赔偿损失 D.不包括顺延工期
9. 《合同法》规定，当事人承担违约责任的方式有（）o
A. 返还财产 B.解除合同
C・继续履行合同 D.赔偿损失
10 •通常所说的技术管理中的几大支柱，即质量管理的主要活动包括（）。
A •质量监督 B.质量控制
C・质量保证 D.质量改进
E. 质量策划
11 •监理工程师在施工阶段的质量控制，主要是通过（）等方式或途径进行的。
A. 审核有关的技术文件、报告、报表等
B. 审核直方图、管理图
C. 发布有关指令
D. 技术交底和图纸会审
E. 现场监督、检查和必要的试验
12. 施工阶段现场质量检查的一般方法有（）o
A-目测检查 B.施工记录检查
C •质量保证资料检查 D.实测检查
E. 试验检查
13. 将质量控制点区分为“见证点”和“停止点”，是由于它们的（）o
A・重要程度不同 B.质量后果影响程度不同
C-控制时的运作程序不同 。二D.监控的措施不同
E. 监督要求不同
14. 在FIDIC合同条件下，工程支付的条件除工程质量合格外，还有（
A. 支付符合合同条件
B. 变更项目必须有监理工程师的变更通知
-C.支付金额必须大于期中支付证书规定的最小限额
D. 已扣完工程保留金
E. 承包商的工作使监理工程师满意 一
15. 建筑单位工程概算常用的编制方法有（）。
A. 预算单价法 B.扩大单价法 o
C. 概算指标法 D.造价指标法
E. 类似工程预算法
16. 在施工阶段，监理人员在投资控制方面的业务内容包括（）o
A. 对设计变更方案进行技术经济比较 ・
B. 对工程量进行计量
C. 编制施工组织设计方案
D. 签署工程付款凭证
E. 对工程造价目标进行风险分析，制定防范性对策 .
17. 建设工程进度控制的措施包括（）o
A.技术措施和经济措旅 B.质量保证措施 ，
C. 合同措施和组织措施D.信息管理措施
E. 材料供应保证措施
18. 在网络计划中，当计算工期等于计划工期时，（）是关键工作。
A. 自由时差最小的工作
B. 总时差最小的工作
C最早开始时间与最迟开始时间相等的工作
D. 最早完成时间与最迟完成时间相等的工作
Eo双代号网络计划中箭线两端节点的最早时间与最迟时间分别相等的工作
19. 工程网络计划工期优先的目的是为了（）。
A. 缩短计算工期
B. 寻求资源有限条件下的最短工期
C. 寻求资源均衡条件下的最优工期
D. 寻求最低成木时的最优工期
E. 在一定的约束条件下使工期最短
20. 施工过程中需要收集的主要信息有（）。
A.业主提供的信息 B.承包方提供的信息
c.推销商提供的信息 ・D.监理方提供的信息
E. 与工地相关的其他信息
试题答案及评分标准
一、单项选择题（每题1.5分。共60分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1. B
5. D
9. D
13. D
17. A
21. B
25. C
29. B
33. D
37. D
2. C
6. D
10. D
14. A
18. C
22. B
26. A
30. B
34. D
38. C
3. A 4. A
7. D 8. A
11. B
15. C
19. C
23. D
27. A
31. B
35. D
12. A
16. A
20. C
24. D
28. C
32. B
36. B
39. D 40. B

二、多项选择题（每题2分。共40分。每题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意。不选、
单选、错选、多选不得分。少选得1分）
1. CDE 2. ABDE 3. ACE 4. ACDE
5. ABC 6. AB 7. AB 8. AB
9. CD 10. BCDE 11. AE 12. ADE
13. ABCE 14. ABCE 15. BC 16. ABDE
17. AC 18. BCD 19. AE 20. ABDE
《建设监理》题库及答案三
一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1. 在工程实施过程中，承担监理业务的一方是（ ）。
A.业主 B.勘察单位
C. 承建商 D.监理单位
2. 工程项目能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（）。
A.服务性 B.公正性
C.独立性 D.科学性
3. 全面考核项目建设成果，检验工程质量的步骤是（）。
A.项目设计 B.建设准备
C.施工和动用前准备 D.竣工验收
4. 我国实行监理企业资质管理体制是（）。
A.分级管理，统分结合 B. -级管理、'统分结合
C.集中管理，以统为主 D.分级管理，以统为主
5. 监理工程师与监理员的主要不同点在于（ ）。
A.从事的工作内容不同 B.监理工程师有岗位签字权
C.要求具有的学历高低不同 D.从事工程建设项目年限不同
6. 建设工程监理的中心任务是（ ）o
A.项目立项 B.项目设计
C.施工招标 D.目标控制
7. 直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（）o 、
A.只有一个顶头上司的一元化领导 B.有多个顶头上司的多元化领导
C.只有一个顶头上司的多元化领导 D.有多个顶头上司的一元化领导
8. 《担保法》规定，下列财产可以作为抵押的是（）o
A. 国有土地使用权
B. 学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施
C. 依法被查封、扣押、监管的财产
D. 所有权、使用权不明或有争议的财产
9. 下列订立合同有效的是（）。
A.法人权限内订立的合同 B.无代理权行为人订立的合同
C.超越代理权代理人订立的合同 D.代理权终止后代理人订立的合同
10. 招标准备阶段四项主要工作的依次顺序是（）。
A. 工程报建、选择招标方式、申请招标、编制招标有关文件
B. 选择招标方式、工程报建、申请招标、编制招标有关文件
C. 工程报建、中请招标、选择招标方式、编制招标有关文件
D. 工程报建、选择招标方式、编制招标有关文件、申请招标
11. 关于质量体系描述不准确的一项是（）。
A. 质量体系包括组织机构、程序、过程和资源四个部分
B. 资源是质量体系的人事保证
C. 程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文件
D. 过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动
12. 在工程建设中起决定性作用的环节是（）。
A.设计质量控制 B.施工质量控制
C.监理质量控制 D.策划质量控制
13. 施工阶段质量控制的依据分为两大类：质量管理与控制共同性的依据和质量检验与控 制的专门技术法规性依据，下列各项中属于质量检验与控制的专门技术法规性依据的一项是
（）。
A. 工程承包合同文件
B. 工程项目质量检验评定标准
C. 设计文件
D. 国家及政府有关部门颁布的质量管理方而的法律
14. 关于见证点、停止点描述不正确的一项是（）o
A. 见证点和停止点都是质量控制点
B. 见证点的重要性高于停止点
C. -旦发生质量事故则难以挽救的施工对象，应设置停止点
D. 见证点可称为截留点，停止点可称为待检点
15. 可行性研究的核心是（）。
A.市场需求 B.技术方案
C.建设条件 D.经济评价
16. 根据FIDIC合同条件规定，一般工程计量的方法有：均摊法、凭据法、断而法、图纸法、 分解计量法、估价法，混凝土构筑物的体积的计量方法一般采用（）。
A. 均摊法 B.凭据法
C.断面法 D.图纸法
17. 影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（）o
A.人为因素 B.技术因素
C.设备与构配件因素 D.水文地质与气象因素
18. 网络计划中，关于最早开始时间和最早完成时间描述不正确的一项是（）o
A. 最早开始时间是在紧前工作的约束下，本工作有可能开始的最早时刻
B. 最早完成时间是在紧前工作的约束下，本工作有可能完成的最早时刻
C. 最早开始时间从网络计划的起点节点开始，顺序进行计算
D. 工作最早完成时间等于该工作最早开始时间与其持续时间之差
19. 工程项目的施工进度控制的起始与终止时间是（）。
A. 起始时间为审核承包单位提交的施工进度，终止时间为工程项目保修期满
B. 起始时间为工程项目开工，终止时间为工程项目保修期满
C. 起始时间为审核承包单位提交的施工进度，终止时间为工程项目竣工
D. 起始时间为工程项目开工，终止时间为工程项目竣工
20. 信息的时效性是指（）。
A.合同时间内可用的信息 B.现场提供的信息
C.预定时间内可用的信息 D.在有效时间内可用的信息
二、多项选择题（每小题3分，共30分。每小题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，不选、错 选、多选不得分，少选得1分）
21. 监理工程师“良好的品德”这一素质的要求包括（）。
A. 不损害他人名誉
B. 有科学的工作态度，廉洁奉公，为人正直、办事公道
C. 不泄露保密的事项
D. 能够听取不同方面的意见
E. 热爱本职工作
22. 工程监理企业的监理能力和效果主要取决于（）。
A.监理人员素质 B.专业配套能力
C.监理设施和管理水平 D.监理业绩
E. 注册资本
23. 组织构成因素包括（）。
A. 合理的组织联系 B.合理的管理跨度
C.合理的管理层次 D.合理确定职能
E. 合理划分部门
24. 招标准备阶段的主要工作有（）。
A. 工程报建 B.选择招标方式
C.申请招标 D.编制招标文件
E. 开标
25. 建设监理目标控制包括（）o
A. 质量控制 B.投资控制
C.进度控制 D.人员控制
E. 设备控制
26. 建设安装工程的直接费的构成包括（）。
A.直接工程费 B.措施费
C.企业管理费 D.办公费
E. 差旅交通费
27. 成本加奖罚合同的优点在于可以（）o
A.降低成本 B.缩短工期
C.业主风险小 D.承包商风险小
E. 提高工程质量
28. 为了有效地控制建设工程进度，监理工程师除审核被监理单位提交的进度计划外，需 要自己编制的计划包括（）。
A.工程项目建设总进度计划 B.总进度分解计划
C.设计准备工作计划 D.施工准备工作计划
E. 各子项目进度计划
29. 工程网络计划的计划工期确定方法是（）。
A. 当已规定要求工期时，计划工期肯定小于要求工期
B. 当未规定要求工期时，计划工期可取等于计算工期
C. 当已规定要求工期时，计划工期不超过要求工期
D. 当未规定要求工期时，计划工期一定小于计算工期
E. 当已规定要求工期时，计划工期等于要求工期
30. 建立信息编码的原则有（）o
A. 编码唯一 B.应用方便
C. 逻辑性强 D.具有扩充性
E. 标准化
三、案例分析题（每小题15分，共30分）
31 .案例题1：某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分 别与监理单位和施工总包单位签订了合同。
在施工过程中，总包单位没有做屋面防水的专业技术，按照合同约定，提出将屋而防水工 程进行分包。为了保证施工质量，并赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水 施工公司，将屋面防水工程分包给专业防水施工公司（合同未签），并向总包施工单位和监理 发出通知，要求总包单位配合防水分包单位施工。
问题：（1）你认为业主代表的做法是否正确？为什么？（5分）
（2） 若总包单位提出异议，监理方应按什么程序协调有关方的关系？（5分）
（3） 分包单位施工完毕后，向监理方报送了工程款支付中请和工程结算书，你认为监理方 应如何处理？（5分）
案例题2：某办公楼工程建设项目的合同价为1750万元，该工程所签订的合同为可调值 总价合同，合同报价日期为2013年3月，合同工期为12个月，每个季度结算一次，工程开工日 期为2013年4月1日。
在施工过程中，发生如下四项事件：
事件1. 2013年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符，造成施 工费用增加2. 5万元，相应工序持续时间增加了 4天；
事件2. 2013年5月，施工单位为了保证质量扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3.
0万元，相应工序的持续时间增加了 3天；
事件3. 2013年7月，在主体砌筑过程中，因施工图设计有误，实际费用增加了 3.8万元， 相应工序的持续时间增加了 2天；
事件4. 2013年8月进入雨季施工，恰逢20年一遇的大雨，造成停工损失2.5万元，工期 增加了 4天。
在以上事件中，除事件4外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对 上述事件施工单位提出如下索赔要求：①增加合同工期13天；②增加费用11.8万元。
问题：
（1）施工单位对施工过程中发生上述事件可否索赔，为什么？（8分）
（z）如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主
多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，则所发生的维
修费用该如何处理？（7分）
试题答案及评分标准
（供参考）
一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1. D
2. B
3. D
4. A 5. B
6. D
7. A
8. A
9. A 10. A
11. B
12. A
13.
B14. B 15. D
16. D
17. A
18.
D 19. A 20. D
二、 多项选择题（每小题3分，共30分。每小题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，不
选、错选、多选不得分，少选得1分）
21. BDE 22. ABCDE 23. BCDE 24. ABCD 25. ABC
26. ABCDE 27. ABCD 28. ABE 29. BCE 30. ABCDE
三、 案例分析题（每小题15分，共30分）
31