2019-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案（典型题）.docx

2019-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案（典型题）

单选题（共600题）
1、（2017年真题）关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是( )。
A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文
B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制
C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未做规定的，可不受强制性标准的限制

【答案】 C
2、（2014年真题）某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工，关于确定监理单位的说法，正确的是( )。
A.应当自行委托监理单位
B.应当招标选择监理单位
C.可不委托监理单位
D.应当由建设主管部门指定监理单位

【答案】 C
3、关于融资租赁合同的说法，正确的是（）
A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务
B.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租金
C.融资租赁合同可以采用口头形式
D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定

【答案】 B
4、根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是（　　）。
A.施工企业
B.建设单位
C.建设行政主管部门
D.建设工程质量监督机构

【答案】 B
5、代理人超越代理权所为的民事行为，其后果是()
A.代理人告知被代理人后，被代理人即承担民事责任
B.经被代理人追认后，被代理人才承担民事责任
C.代理人与被代理人负连带责任
D.先由代理人承担责任，再由被代理人承担补充责任

【答案】 B
6、债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是()。
A.抵押
B.留置
C.保证
D.质押

【答案】 D
7、（2018年真题）施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（　　）。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

【答案】 A
8、施工企业不执行公安部门作出的停工决定时，由（ ）强制执行。
A.建设单位
B.人民法院
C.建设行政主管部门
D.公安部门

【答案】 D
9、关于招标文件的说法。正确的是（　 ）。
A.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清的，该澄清的内容不得再次澄清
B.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10日前
C.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当以电话等即时通讯方式及时通知所有获取招标文件的潜在招标人
D.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容

【答案】 D
10、根据《环境影响评价法》，在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由()组织环境影响的后评价。
A.建设项目审批部门
B.建设单位
C.原环评文件审批部门
D.建设行政主管部门

【答案】 B
11、（2018年真题）关于施工合同变更的说法，正确的是（　　）。
A.合同变更应当办理批准、登记手续
B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更
C.工程变更必将导致合同变更
D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致

【答案】 B
12、关于二级建造师执业岗位的说法，正确的是（ ）。 
A.二级建造师可以在设计单位担任注册结构工程师
B.二级建造师只能受聘并注册于施工企业
C.二级建造师执业岗位限于工程项目施工的项目经理
D.二级建造师可以担任中小型项目的项目经理

【答案】 D
13、（2021年第1批真题）关于招标代理机构的说法，正确的是( )。
A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标
B.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询
C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式
D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件、组织评标等相应能力的专业人员

【答案】 D
14、在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（ ）。
A.建筑材料进场
B.建筑设备安装
C.隐蔽工程验收
D.工程竣工验收

【答案】 D
15、（2021年第2批真题）下列纠纷中，属于侵权纠纷的是( )。
A.发承包双方因转包工程引起的纠纷
B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷
C.发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷
D.工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷

【答案】 D
16、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（ ）。
A.试样的真实性只能由取样人员负责
B.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可
C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任
D.标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量

【答案】 D
17、关于二级建造师执业的说法，正确的是（　　）。
A.二级建造师可以在造价咨询企业执业
B.建造师未受聘于施工企业也可以担任该企业施工项目负责人
C.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得更换
D.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得变更注册到另一企业

【答案】 A
18、关于建设用地使用权的说法,正确的是（ ）
A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上
B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式
C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分
D.建设用地使用权期间届满的，自动续期

【答案】 C
19、下列关于建设用地使用权的说法，正确的是()
A.建设用地使用权存在于国家所有的土地上和集体所有的农村土地
B.建设用地使用权的设立可以采取出让方式和划拨方式等
C.建设用地使用权只可以在土地的地表或地上设立，不得在地下设立
D.建设用地使用权不能转让

【答案】 B
20、对附生效期限的合同而言，在期限到来之前()。
A.合同未成立
B.合同成立，但暂未生效
C.合同成立且生效
D.合同效力待定

【答案】 B
21、某施工单位因在招投标活动中有违法行为，被建设行政主管部门作出一年内不得参与必须招标项目投标的处罚。则在企业信用档案中，应在（　　）内进行公布，公布的期限为（　　）。
A.7日，6个月
B.7日，1年
C.20天，6个月
D.20天，1年

【答案】 D
22、建设单位领取了施工许可证，因故不能在 3 个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证（ ）。 
A.自行废止
B.重新核验
C.继续有效
D.自动延期

【答案】 A
23、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（ ）。
A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大
B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿
C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担
D.未接到违约方的通知，守约方无须采取措施防止损失扩大

【答案】 A
24、以下关于抵押的说法中正确的是（　　）。
A.抵押权人有义务妥善保管抵押物并保证其价值
B.抵押权与其担保的债权同时存在
C.抵押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有
D.抵押财产折价或者拍卖、变卖后，不足部分由抵押人清偿

【答案】 B
25、关于投标人资格，说法正确的是（ ）。
A.招标人的下属施工企业，具有独立法人资格的，可以参与投标
B.存在控股、管理关系的两家施工企业，可以在同一项目两个不同标段进行投标
C.投标人在投标有效期内分立的，投标失效
D.投标人在投标有效期内合并的，应当书面告知招标行政监督部门

【答案】 B
26、甲居住的房屋，乙认为并非甲所有，而对其主张所有权。根据《物权法》的规定，乙可以请求法院（）。
A.返还原物
B.排除妨碍
C.恢复原状
D.确认物权

【答案】 D
27、租赁合同当事人的权利义务中，下列属于出租人义务的是（　　）。
A.妥善保管租赁物
B.保证共同居住人继续承租
C.有关事项通知
D.损失赔偿

【答案】 B
28、钱某因养殖场流动资金短缺，便与赵某约定借款30万元，同时约定了还款期限和借款利率。到了交钱的时候，周边养殖场出现疫情。赵某担心钱某的养殖场也受到传染，便拒绝出借，结果钱某损失惨重，便将赵某告上法庭，请求判其承担赔偿责任。对此，下列说法中正确的是( ）。
A.该借款约定无效
B.该借款约定有效
C.法庭对钱某的请求予以支持
D.赵某应承担违约责任

【答案】 A
29、在所有权里面，属于核心的是（ ）。
A.占有权
B.使用权
C.收益权
D.处分权

【答案】 D
30、某项目建设单位按照合同价款中建设工程安全费用数额及时支付给施工单位，施工中，施工单位该部分费用不能用于（ ）。
A.购买施工安全防护用具
B.安全设施的更新
C.安全施工措施的落实
D.职工安全事故的赔偿

【答案】 D
31、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（　）。
A.上诉期为10日
B.上诉时应当递交上诉书
C.上诉状应当向第二审人民法院提出
D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理

【答案】 B
32、下列关于要约的说法，正确的是()。
A.要约发出时生效
B.收件人指定特定系统接收要约数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间
C.收件人未指定特定系统接收要约数据电文的，该数据电文进入收件人常用系统的时间，视为到达时间
D.要约可以撤销，撤销要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人

【答案】 B
33、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担。该约定()。
A.因显失公平而无效
B.因违反法律、法规强制性规定而无效
C.由于分包单位自愿签署而有效
D.仅对总承包单位和分包单位有效

【答案】 B
34、下列关于危大工程专项施工方案的编制审查，说法正确的有（　　）。
A.危大工程实行分包的，专项施工方案只能由相关专业分包单位组织编制
B.危大工程专项施工方案一律需要进行专家论证
C.需要组织专家论证的专项施工方案由施工单位组织
D.专家论证前应由施工单位项目负责人和总监理工程师审核

【答案】 C
35、下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（ ）。
A.非承重结构的钢筋及连接接头试件
B.屋面、厕浴间使用的防水材料
C.用于防水层上保护层的商品混凝土
D.抹灰砂浆中使用的掺加剂

【答案】 B
36、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，5年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（ ）
A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任
B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任
C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款
D.超过5年保修期后，施工企业不承担保修责任

【答案】 A
37、根据《建筑市场信用管理暂行办法》规定，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单"的是（　　）。
A.发生违法分包，受到行政处罚的
B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的
C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的
D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的

【答案】 D
38、甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失，对此，正确的处理方式应当是（　）。
A.业主方只能要求乙赔偿
B.乙可以拒绝甲的追赔要求
C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔
D.如果业主方要求甲赔偿，甲可以以是业主认可的分包商为由而拒绝

【答案】 C
39、关于对未成年工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》和《未成年工特殊保护规定》的是( )。
A.不得安排未成年工从事矿山井下劳动
B.对未成年工的使用和特殊保护实行登记制度
C.不得安排未成年工从事有毒有害的劳动
D.可以安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

【答案】 D
40、给水排水场站中，对钢筋混凝土水池，设计上不作要求的混凝土性能是（　　）。
A.抗冻
B.抗渗
C.抗裂
D.抗碳化

【答案】 D
41、人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（　　）。
A.15日
B.20日
C.30日
D.10日

【答案】 D
42、（）是指权利人在法律规定的期限内，对其发明创造所享有的制造、使用和销售的专有权。
A.专利权
B.商标权
C.著作权
D.发明权

【答案】 A
43、招标人有以下情形，由有关行政监督部门责令改正，可以处10万元以下罚款的是（　　）。
A.依法应当公开招标的项目不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或者招标公告
B.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容不一致，影响潜在投标人申请资格预审或者投标
C.依法应当公开招标而采用邀请招标
D.依法必须进行招标的项目的招标人不按照规定发布资格预审公告或者招标公告

【答案】 C
44、下列情形，可以认定工伤或视同工伤的是（ ）。
A.甲某因偷取公司财务从高处坠落，造成骨折
B.乙某因失恋自残导致不能工作
C.丙某因醉酒导致车祸
D.丁某因工外出期间发生事故下落不明

【答案】 D
45、根据《民法通则》第125条的规定，在公共场所、道旁或者通道上挖坑、修缮安装地下设施等，没有设置明显标志和采取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担()
A.违约责任
B.民事责任
C.行政责任
D.刑事责任

【答案】 B
46、以地下水为水源的饮用水处理工艺中，用于除铁、锰处理的构筑物为（　　）。
A.澄清池
B.淹没式生物滤池
C.预沉池
D.沉淀池

【答案】 B
47、（2014年真题）某矿山企业的如下工作安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是（　　）。
A.安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表
B.未对未成年工进行定期健康检查
C.安排女职工工某从事井下工作
D.安排未成年工进行井下工作

【答案】 A
48、保证合同是（）订立合同。
A.债权人与债务人
B.债务人与保证人
C.债权人与保证人
D.债权人与债务人和保证人

【答案】 C
49、主债权债务合同无效，担保合同（　　），但法律另有规定的除外。
A.仍然有效
B.无效
C.在担保期间内有效
D.效力待定

【答案】 B
50、关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是（ ）。
A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
B.女职工生育享受98天产假
C.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动
D.用人单位应当对女职工定期进行健康检查

【答案】 B
51、关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（　　）。
A.有保证工程进度的基本制度
B.建设工程所需投资已经全部到位
C.有保证工程质量和安全的具体措施
D.已经与施工企业签订了合作协议

【答案】 C
52、（2015年真题）某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了协调书。关于本案中调解的说法，正确的是（　　）。
A.法院调解应由审判员一人主持
B.法院调解必须邀请有关单位和个人协助
C.调解书与判决书的效力不同
D.调解书经双方当事人签收即发生法律效力

【答案】 D
53、甲公司以其所有的一处房产作抵押，分别从乙银行和丙银行各贷款100万元。甲公司与乙银行于6月5日签订抵押合同，6月6日办理抵押登记；与丙银行于6月8日签订抵押合同，同日办理抵押登记。后因甲公司无力还款，乙银行、丙银行行使抵押权，对甲公司的房产依法拍卖，拍卖获得价款150万元。拍卖款的分配方案应为（）
A.乙银行分得75万元；丙银行分得75万元
B.乙银行分得100万元；丙银行分得50万元
C.丙银行分得100万；乙银行分得50万元
D.丙银行分得80万元；乙银行分得70万元

【答案】 B
54、关于和解的说法，错误的是（ ）。
A.当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书
B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解
C.和解协议具有强制执行的效力
D.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

【答案】 C
55、（2017年真题）关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（　　）。
A.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件
B.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点
C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收
D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

【答案】 B
56、关于和解的说法，正确的是（）。
A.和解只能在一审开庭审理前进行
B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式
C.和解不可以与仲裁诉讼程序相结合
D.当事人自行达成和解协议具有强制执行力

【答案】 B
57、甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定甲应按照乙的要求从国外购买起重设备租赁给乙，乙支付租金。在乙使用起重设备中发生了故障，并及时告知出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时，应行使索赔的权利的是（ ）。
A.甲设备租赁公司
B.担保人
C.乙建筑工程公司
D.代理人

【答案】 C
58、全民所有制企业的经营权属于 （ ）
A.自物权
B.用益物权
C.担保物权
D.债权

【答案】 B
59、承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（ ）。
A.质押权
B.抵消权
C.抵押权
D.留置权

【答案】 D
60、关于工程总承包单位，下列说法正确的是（　　）。
A.联合体不能作为工程总承包单位
B.工程总承包单位可以是工程总承包项目的代建单位
C.政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书，其编制单位仍不得参与该工程总承包项目的投标
D.依法必须进行招标的项目，合同价格应当在充分竞争的基础上合理确定

【答案】 D
61、《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，建造师经注册后，有权以建造师的名义担任建设工程 项目施工的（ ）及从事其他施工活动的管理。 
A.项目法人
B.项目负责人
C.项目经理
D.项目技术负责人

【答案】 C
62、担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非（ ）。
A.施工企业同意更换项目负责人
B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷
C.因不可抗力暂停施工
D.建设单位同意更换项目负责人

【答案】 D
63、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。
A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案
B.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准
C.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况
D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

【答案】 C
64、（2016年真题）关于仲裁协议的说法，正确的是( )。
A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效
B.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决
C.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构
D.当事人只能向仲裁机构申请仲裁，不可以直接提起诉讼

【答案】 D
65、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（　）。
A.施工企业应当对塔吊部件进行维修
B.施工企业应当对塔吊做相应改造
C.施工企业转租塔吊后，应当将相关情况通知租赁公司
D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

【答案】 D
66、某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担()。
A.违约责任
B.侵权责任
C.缔约过失责任
D.行政责任

【答案】 C
67、关于建设工程中代理的说法，正确的是（ ）。 
A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理
B.建设工程中的代理主要是法定代理
C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理
D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理

【答案】 C
68、（2017年真题）关于建设工程合同一方违约后、另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（　　）。
A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大
B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿
C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担
D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大

【答案】 A
69、（2020年真题）（教材已修改）关于土地所有权的说法，正确的是( )。
A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有
B.城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国家所有
C.宅基地属于农民家庭所有
D.自留山属于农民集体所有

【答案】 D
70、关于竣工档案归档的说法，正确的有（　　）。
A.总承包单位应当在建设工程竣工验收后，及时向城建档案馆移交施工档案
B.实行总承包的项目，分包单位的档案资料可以直接向建设单位移交
C.档案归档应在工程项目竣工验收后 6 个月内完成
D.勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交

【答案】 D
71、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。
A.警告
B.吊销许可证
C.责令停产停业
D.停止侵害

【答案】 D
72、在建设工程中，以下主体可以不是法人的是（　　）。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.设计单位

【答案】 B
73、（2021年第2批真题）关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是( )。
A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%
B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息
C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日
D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程已实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日

【答案】 C
74、注册建造师初始注册后有效期为（ ）年；延续注册后有效期为（ ）年。 
A.3；3
B.2；3
C.3；4
D.4；4

【答案】 A
75、（2021年真题第1批）关于仲裁裁决的执行效力，正确的是（　　）。
A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行
B.仲裁裁决在《纽约公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行
C.当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力
D.仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼

【答案】 D
76、在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知（　）。
A.保险经纪人
B.保险人
C.受益人
D.投保人

【答案】 B
77、下列关于安全生产事故报告制度的表述，错误的是（ ）
A.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人
B.单位负责人接到事故报告后，应当按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门
C.对于实行施工总承包的建设工程，由建设单位负责上报事故
D.有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责部门的负责人接到重大生产安全事故报告后，应当立即赶到事故现场，组织事故抢救

【答案】 C
78、根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（ ）。
A.厂房
B.可转让专利权
C.生产原料
D.公立幼儿园的教育设施

【答案】 D
79、根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是（ ）。
A.设备租赁合同
B.建设工程合同
C.承揽合同
D.货物买卖合同

【答案】 B
80、依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（ ）。
A.发包人驻工地代表
B.工程监理单位
C.设计单位
D.项目技术负责人

【答案】 B
81、场景(二）
A.吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效
B.吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效
C.吴某的行为后果，其他股东不负责任
D.吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资

【答案】 C
82、场景（三）
A.甲建设单位
B.乙施工单位
C.丙施工单位
D. 丁监理公司

【答案】 B
83、行政法规的制订主体是（　　）。
A.全国人民代表大会
B.全国人民代表大会及常务委员会
C.国务院
D.最高人民法院

【答案】 C
84、关于有效投标价格的说法，正确的是（ ）。
A.投标报价低于成本
B.投标报价高于最高投标限价
C.投标人提供备选价格
D.投标报价高于其他投标人报价

【答案】 D
85、下列请求事项中，属于人民法院不受理公民法人和其他组织提起的行政诉讼请求事项的是（　　）。
A.对吊销许可证和执照等行政处罚不服的
B.对财产的查封等行政强制措施不服的
C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的
D.认为某地方性法规违法的

【答案】 D
86、【2018年真题】施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是（ ）。
A.放弃诉讼请求
B.与对方当事人进行和解
C.提起上诉
D.提供证据

【答案】 D
87、下列属于外商投资的情形的有（　　）。
A.外国投资者单独在美国境内设立投资企业
B.外国投资者与其他投资者共同设立企业
C.外国投资者取得中国境外企业的股份、股权、财产份额
D.外国投资者与其他投资者共同在中国境内投资新建项目

【答案】 D
88、关于知识产权的说法，不正确的是（　　）。
A.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
B.商标权具有财产权和人身权双重属性
C.新颖性是授予专利权的共性条件
D.发明专利的保护期限长于外观设计专利

【答案】 B
89、下列关于我国法律效力的说法中，正确的有()。
A.一般法优于特别法
B.部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决
C.旧法优于新法
D.据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决

【答案】 B
90、建设工程合同应当采用的形式是（　）。
A.书面形式
B.口头形式
C.口头形式为原则，书面形式为例外
D.书面形式为原则，口头形式为例外

【答案】 A
91、关于施工企业项目经理部的说法，正确的是()。
A.大中型施工企业应当在施工现场设立项目经理部
B.项目经理部不具备法人资格，其与材料供应商订立的合同无效
C.项目经理是项目经理部的法定代理人
D.项目经理部行为的法律后果由施工企业承担

【答案】 D
92、关于人民法院确定举证期限的，下列说法正确的是（　　）。
A.第一审普通程序案件不得少于十日
B.当事人提供新的证据的第二审案件不得少于十日
C.小额诉讼案件的举证期限一般不得超过5日
D.适用简易程序审理的案件不得超过7日

【答案】 B
93、以下法律文书不具有强制执行力的是（）。
A.生效的仲裁判决书
B.当事人双方达成的和解协议
C.生效的仲裁调解书
D.人民法院的裁决

【答案】 B
94、（2019年真题）关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是( )。
A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理
B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系
C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系
D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

【答案】 D
95、下列有关合同变更，描述错误的是（）。
A.当事人协商一致，可以变更合同
B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更
C.当事人一方未经对方同意改变合同内容，属于违约
D.应当办理批准、登记手续的，变更合同事项未办理批准

【答案】 D
96、张某因不能胜任工作，公司经理办公室研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。该公司以书面形式通知张某的最迟日期是( )。
A.6月1日?
B.6月16日?
C.7月2日?
D.7月16日

【答案】 C
97、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20％，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（）。
A.尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
B.没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息
C.由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持
D.尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

【答案】 B
98、关于法人的说法中，正确的是（　　）。
A.法人以其登记注册地为住所
B.营利法人自取得营业执照时取得法人资格
C.非营利法人是指机关法人和事业法人
D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

【答案】 D
99、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，特别重大事故，在（　）日内作出处理批复。
A.10
B.15
C.30
D.45

【答案】 C
100、工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起（）内，向备案机关提交工程质量监督报告。
A.15日
B.10日
C.5日
D.7日

【答案】 C
101、（2019年真题）关于开标的说法，正确的是( )。
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行
B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点
C.开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加
D.开标过程应当记录，并存档备查

【答案】 D
102、我国建筑业企业资质分为（ ）三个序列。
A.工程总承包、施工总承包和专业承包
B.工程总承包、专业分包和劳务分包
C.施工总承包、专业分包和劳务分包
D.施工总承包、专业承包和施工劳务资质

【答案】 D
103、某施工单位向建设单位出具的工程质量保修书中约定了以下内容，其中不符合《建设工程质量管理条例》的是（ ）。
A.房屋建筑的主体结构工程终生保修
B.屋面防水工程保修期为两个雨季
C.供热与供冷系统保修期为两个采暖期、供冷期
D.电气管线工程保修期为2年

【答案】 B
104、关于法人成立的说法，正确的是（ ）。
A.特别法人的产生可以不经过法定的程序
B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近
C.法人能够独立承担民事责任
D.法人可以不设法定代表人

【答案】 C
105、以下关于建设工程代理法律关系的说法中正确的是（　　）。
A.建设工程代理法律关系，包括代理人与被代理人之间的委托关系和代理人与相对人之间的合同关系
B.转委托代理经被代理人同意或者追认的，代理人不再承担责任
C.紧急情况下代理人转委托第三人的行为，不需要被代理人追认或同意
D.转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人

【答案】 D
106、建设工程施工合同纠纷的管辖属于（　　）。
A.专属管辖
B.一般地域管辖
C.特殊地域管辖
D.协议管辖

【答案】 A
107、（2017年真题）甲公司向乙公司购进一批建材。乙按照合同约定为甲代办铁路托运，运往合同约定的交货地点M县，在运输过程中，甲与丙签订合同，约定将这批建材转让给丙，在M县火车站交货。由于山洪暴发，火车在运输途中出轨，建材损毁，该损失由（　　）。
A.丙承担
B.甲承担
C.乙承担
D.甲与乙分担

【答案】 A
108、甲、乙、丙、丁四家施工企业组成的联合体进行投标。联合体协议约定：因联合体的责任造成招标人损失时，甲、乙分别承担损失赔偿额的30%;丙、丁分别承担损失赔偿额的20%。若因该联合体的责任造成招标人损失100万元人民币。下列关于该损失赔偿的说法，正确是（ ）。
A.招标人可以向甲主张50元人民币的赔偿
B.招标人向丙主张100万元人民币的赔偿，丙仅应赔偿20万元人民币
C.招标人必须按照联合体协议中约定的比例分别向各成员主张赔偿额
D.乙向招标人赔偿100万元人民币后，可以向丁追偿70万元人民币

【答案】 A
109、按照《招标投标法》及相关法规的规定，下列评标定标行为中违法的是（　）。
A.甲企业投标报价明显低于标底合理幅度，评标委员会要求其作出书面说明
B.乙企业投标报价最低，但评标委员会认为该报价可能低于其企业