2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案（典型题）.docx

2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案（典型题）

单选题（共600题）
1、除法律另有规定或合同另有约定外，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，其生效时间是()。
A.合同成立时
B.不动产交付时
C.不动产登记时
D.不动产建造时

【答案】 A
2、下列情形不属于转包的是（） 。
A.施工单位将其承包的部分工程转给其他单位施工
B.施工总承包单位将其承包的全部工程肢解后， 分别转给其他单位或个人施工
C.施工总承包单位不履行管理义务， 只向实际施工单位收取费用， 主要建筑材料、 构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施
D.专业承包单位通过采取合作形式， 直接将其承包的全部工程转给其他单位

【答案】 A
3、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行。关于该合同的说法，正确的是（ ）。
A.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔
B.甲应当对乙承担违约责任
C.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产
D.租赁期满，乙取得该设备的所有权

【答案】 A
4、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）。
A.派遣单位与用工单位
B.用工单位与劳动者
C.用工单位与当地人民政府
D.派遣单位与劳动者

【答案】 A
5、（2021年真题第2批）关于移送管辖的说法，正确的是（　　）。
A.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理
B.移送管辖仅限于上下级法院之间
C.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同
D.受移送的法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送

【答案】 A
6、下列争议中，属于劳动争议的是（　）。
A.企业职工张某与某地方劳动保障行政部门因工伤认定结论发生的争议
B.公司股东李某因股息分配与该公司产生的争议
C.退休职工王某与社会保险经办机构因发生退休费用发生的争议
D.进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬产生的争议

【答案】 D
7、根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（　　）造成的损失和费用。
A.设计错误
B.原材料缺陷
C.不可预料的意外事故
D.工艺不完善

【答案】 C
8、（2015年真题）根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（　　）依法强制执行。
A.人民法院
B.人民政府
C.建设行政主管部门
D.安全生产监督管理部门

【答案】 A
9、《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从（　　）起算。
A.招标公告发布之日
B.领取招标文件之日
C.提交投标文件的截止之日
D.资格预审结束之日

【答案】 C
10、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（　　）。
A.该联合体成员甲公司又以自己单位的名义单独对该项目进行投标
B.该联合体成员应签订共同投标协议
C.该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标
D.甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人

【答案】 B
11、联合体中标的，（ ）与招标人签订合同。
A.联合体
B.联合体各方共同
C.联合体各方分别
D.资质较高的联合方

【答案】 B
12、以下属于建设单位安全责任的是（　　）。
A.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料
B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查
D.依法对施工安全事故隐患进行处理

【答案】 A
13、下列组织中，具有法人资格的组织是（）。
A.项目监理部
B.项目经理部
C.设计单位
D.投标联合体

【答案】 C
14、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和()。
A.生产企业资质证明
B.生产企业营业执照
C.生产许可证
D.第三方检测合格证明

【答案】 C
15、在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是()的事实。
A.请求实体权益
B.免除自己法律责任
C.主张程序违法
D.对方承认

【答案】 D
16、根据《工程建设项目施工招标投标办法>的规定，招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件。自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于()
A.5个工作日
B.10个工作日
C.15个工作日
D.20个工作日

【答案】 A
17、关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（　　）。
A.有保证工程进度的基本制度
B.建设工程所需投资已经全部到位
C.有保证工程质量和安全的具体措施
D.已经与施工企业签订了合作协议

【答案】 C
18、关于财产保险合同的说法，正确的是（　　）。
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致

【答案】 C
19、下列争议中，属于劳动争议的是（ ）。
A.企业职工张某与某地方劳动保障行政部门因工伤认定结论发生的争议
B.公司股东李某因股息分配与该公司产生的争议
C.退休职工王某与社会保险经办机构因发生退休费用发生的争议
D.进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬产生的争议

【答案】 D
20、公民甲与房地产开发商乙签订一份商品房买卖合同，乙提出，为少缴契税建议将部分购房款算作装修费用，甲未表示反对。后发生纠纷，甲以所付装修费用远远高于装修标准为由，请求法院对装修费用予以变更。则该装修费用条款效力应如何认定()
A.是双方当事人的真实意思表示，有效
B.显失公平，可以变更
C.以合法形式掩盖非法目的，无效
D.违反法律禁止性规定，无效

【答案】 C
21、（2015年真题）某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于( )。
A.保证
B.质押
C.抵押
D.留置

【答案】 C
22、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，吊销执业资格证书，()年内不予注册。
A.3
B.5
C.2
D.1

【答案】 B
23、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同，根据《合同法》，该合同为(）合同。
A.无效
B.可变更
C.有效
D.效力待定

【答案】 A
24、（2020年12月真题）关于施工中发现文物的说法，正确的是( )。
A.在工程建设中发现文物，文物行政主管部接到报告后，如无特殊情况应当在24小时内赶赴现场，井在日内提出处理意见
B.在工程建设中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有
C.确因建设工期紧迫，对古文化遗址古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政主管部门组织发掘，并同时补办审批手续
D.进行大型基本建设工程前，建设单位应当组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探

【答案】 A
25、（2021年真题第1批）根据《民法典》，关于合同法定解除的说法，正确的是（　　）
A.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务，即可解除合同
B.发生不可抗力，即可解除合同
C.当事人一方延迟履行主要债务，即可解除合同
D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人无权随时解除合同

【答案】 A
26、关于评标的说法，正确的是（　）。
A.招标人可以不向评标委员会提供评标所必需的信息
B.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字，评标委员会不应当直接否决其投标
C.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时，评标委员会应当否决其投标
D.评标过程中，评标委员会成员不能继续评标被更换后，由更换后的评标委员会成员继续进行评审

【答案】 C
27、（2016年真题）某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（　　）。
A.注销注册或变更注册
B.被吊销
C.被撤销
D.延续有效

【答案】 A
28、某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货1周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，釆取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为（　　）。
A.1.1万元
B.1.7万元
C.2.1万元
D.2.8万元

【答案】 C
29、根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿 因（ ）造成的损失和费用。 
A.设计错误
B.原材料缺陷
C.不可预料的意外事故
D.工艺不完善

【答案】 C
30、建设单位在领取施工许可证之前，应当按照有关规定 （ ）
A.办理开工报告手续
B.办理工程质量监督手续
C.签订工程施工合同
D.办理保证安全施工措施的备案手续

【答案】 B
31、根据我国《民事诉讼法》的规定，我国地域管辖的一般原则是（ ）。
A.原告就被告原则
B.被告就原告原则
C.公平合理原则
D.意思自治原则

【答案】 A
32、关于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）说法中，正确的是（　　）。
A.当事人必须采用示范文本
B.示范文本为强制性条文
C.供当事人订立合同时参考
D.不采用示范文本

【答案】 C
33、关于仲裁协议效力的说法正确的是（ ）。
A.当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉
B.仲裁委员会应当对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定范围的其他争议事项也应当协议仲裁
C.一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁委员会裁定
D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地等基层人民法院管辖

【答案】 A
34、在建设工程招标投标中，关于中标的说法，正确的是（）
A.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
B.招标人应当授权评标委员会直接确定中标
C.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化的，取消其中标资格
D.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人应当重新招标

【答案】 A
35、（2018年真题）关于和解的说法，正确的是（　　）。
A.和解只能发生在诉讼前
B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解
C.和解达成协议，必须以书面形式作出
D.和解达成的协议具有合同效力

【答案】 D
36、某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件的要求提交投标保证金，则关于对投标的处理，下列说法正确的是（　　）。
A.招标人应当重新招标
B.招标人可以直接发包
C.招标人可采用邀请招标方式
D.招标人必须终止项目

【答案】 A
37、根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（ ）。
A.经招标人授权的招标代理机构
B.建设行政主管部门
C.经招标人授权的评标委员会
D.招标投标有形市场

【答案】 C
38、（2016年真题）超过一定规模的危险性较大的分部分项专项方案应当召开专家论证会，实行施工总承包的，由（　　）组织召开。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工总承包单位
D.相关专业承包单位

【答案】 C
39、根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（　　）。
A.经招标人授权的招标代理机构
B.招标投标行政监督部门
C.经招标人授权的评标委员会
D.公共资源交易中心

【答案】 C
40、关于知识产权的说法，正确的是()。
A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权
C.知识产权只保护财产权
D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果权

【答案】 A
41、关于两阶段招标的说法，不正确的是（ ）。
A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出
B.第一阶段投标人应当提交不带报价的技术建议
C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标
D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件

【答案】 D
42、某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于（ ）。
A.行政纠纷
B.民事纠纷
C.刑事纠纷
D.程序纠纷

【答案】 B
43、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，吊销执业资格证书，()年内不予注册。
A.3
B.5
C.2
D.1

【答案】 B
44、某工程施工合同中约定竣工日期为2014 年10 月31 日，工程施工过程中出现了以下情况: (1)开工时乙方设备延迟了7 天进入施工场地; (2)施工中发生了洪灾，拖延施工7 天; (3)施工中非承包商原因停水、停电两周累计达到8 小时; (4) 设计变更导致工程量增加的工作量达到7 天。则该工程的实际竣工日期应为( )。
A.2014 年 11 月 7 日
B.2014 年 11 月 14 日
C.2014 年 11 月 21 日
D.2014 年 11 月 28 日

【答案】 B
45、关于评标的说法，正确的是（　）。
A.招标人可以不向评标委员会提供评标所必需的信息
B.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字，评标委员会不应当直接否决其投标
C.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时，评标委员会应当否决其投标
D.评标过程中，评标委员会成员不能继续评标被更换后，由更换后的评标委员会成员继续进行评审

【答案】 C
46、（2017年真题）关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（　　）。
A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人
B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外
C.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册至另一企业
D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人

【答案】 A
47、甲向乙借款1万元,没有约定利息。2年后，甲归还借款时，乙要求其甲支付1000元利息，为此双方发生争议。则下列说法正确的是（ ）。
A.甲不必支付利息
B.甲应按照当地民间利率支付利息
C.甲应按照银行存款利率支付利息
D.甲应在不超过年利率24％的范围内支付利息

【答案】 A
48、王某自2008年起在某建筑工程公司工作，工作期间一直与公司共同缴纳失业保险。王某在2014年曾失业4个月，期间一直领取失业保险金。随后又找到新工作并继续缴纳失业保险费。2016年王某再次失业，王某领取失业保险金的期限为（　　）。
A.12个月
B.18个月
C.24个月
D.26个月

【答案】 C
49、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（　）。
A.施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.质量安全报建手续
D.建设用地规划许可证

【答案】 D
50、下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（　）。
A.项目安全生产管理人员
B.项目技术员
C.企业主要负责人
D.项目经理

【答案】 B
51、下列评标委员会成员的组成中，合法的是（）。
A.成员人数5人，技术、经济专家3人
B.成员人数7人，技术、经济专家5人
C.成员人数8人，技术、经济专家6人
D.成员人数11人，技术、经济专家7人

【答案】 B
52、（2021年第2批真题）关于人民调解说法，正确的是( )。
A.经人民调解委员会调解达成调解协议的，必须制作调解协议书
B.经人民调解委员会调解达成调解协议具有法律强制力
C.调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行
D.经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认

【答案】 D
53、关于施工合同变更的说法，正确的是（　　）。
A.合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，受不利影响的当事人只能与对方重新协商
B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更
C.工程变更必将导致合同变更
D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致

【答案】 B
54、（2021年真题第1批）关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是（　　）。
A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理
B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
C.工程监理单位不得与建设单位有隶属关系
D.工程监理单位不得与该工程的设计单位有隶属关系

【答案】 B
55、关于无效合同的说法，正确的是()。
A.一方以欺诈手段订立的，损害对方利益的合同无效
B.违反部门规章的强制性规定的合同无效
C.无效的合同自被认定无效之日起没有法律约束力
D.双方恶意串通，损害第三人利益的合同无效

【答案】 D
56、甲建筑工程公司与乙水泥厂签订200t水泥的买卖合同，交货时，由于乙公司所雇装卸工人的失误，总共交货210t，根据有关法律规定，乙公司所产生的10t水泥的债权的发生根据属于（　）。
A.合同之债
B.侵权之债
C.不当得利之债
D.无因管理之债

【答案】 C
57、沉井刃脚的垫层采用砂垫层上铺垫木方案时，以下说法中错误的是（　　）。
A.砂垫层分布在刃脚中心线两侧，应考虑方便抽除垫木
B.砂垫层宜采用中粗砂，并应分层铺设、分层夯实
C.垫木铺设应使刃脚底面在同一水平面上，并符合设计起沉标高的要求
D.定位垫木的布置应使沉井成三点着力状态

【答案】 D
58、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（ ）。
A.该联合体成员甲公司又以自己单位的名义单独对该项目进行投标
B.该联合体成员应签订共同投标协议
C.该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标
D.甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人

【答案】 B
59、下列权利中，可作为担保物权的是( )。
A.地役权
B.抵押权
C.建设用地使用权
D.土地承包经营权

【答案】 B
60、某施工企业在某工程项目的建设中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付给材料供应商，则对此承担法律责任的主体是()。
A.施工企业
B.项目经理
C.材料供应商
D.项目经理部

【答案】 A
61、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（　　）。
A.建设工程竣工后，施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请
B.竣工规划验收合格的，由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证
C.报送有关竣工验收材料必须在竣工后1年完成
D.未在规定时间内向城乡规划主管部门报告竣工验收材料的，责令限期补报，并罚款

【答案】 B
62、某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定（　）。
A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作
B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动
D.批准女工王某只能休产假120天

【答案】 C
63、基坑支护工程专项施工方案应经（　　）签字后实施。
A.施工企业项目经理和现场监理工程师
B.施工企业负责人和建设单位负责人
C.建设单位负责人和总监理工程师
D.施工企业技术负责人和总监理工程师

【答案】 D
64、（2021年真题第2批）某女职工与用人单位订立劳动合同从事后勤工作，约定劳动合同期限为2年。关于该女职工权益保护的说法，正确的是（　　）。
A.公司应当定期安排该女职工进行健康检查
B.若该女职工哺乳的孩子已满18个月，公司可以安排夜班劳动
C.公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动
D.若该女职工已怀孕5个月,公司不得安排夜班劳动

【答案】 B
65、某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对施工企业应做出相应的行政处罚，该处罚不包括()。
A.罚款?
B.吊销资质证书?
C.责令停工整顿?
D.行政处分

【答案】 D
66、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由（　　）编制。
A.建设单位统一组织
B.监理单位统一组织
C.总承包单位统一组织
D.总承包单位和分包单位各自

【答案】 C
67、以下关于夜间施工作业的说法，正确的是（　　）。
A.禁止夜间进行建筑施工作业
B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明
C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意
D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外

【答案】 D
68、根据《水下文物保护管理条例》，下列文物中，属于国家所有的水下文物的是（）。
A.遗存于中国内水的起源国不明的文物
B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物
C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物
D.遗存于外国领海内的起源于中国的文物

【答案】 A
69、二级注册建造师注册证书有效期为（　　）年。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 C
70、招标人对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（ ）日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。
A.3
B.5
C.10
D.15

【答案】 A
71、在建设工程中，以下主体可以不是法人的是（　　）。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.设计单位

【答案】 B
72、（2016年真题）根据《建设工程质量管理条例》，组织建设工程竣工验收的主体是（　　）。
A.施工企业
B.建设单位
C.建设行政主管部门
D.建设工程质量监督机构

【答案】 B
73、（2017年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是（　　）。
A.以他人名义投标
B.将承包的工程违法分包
C.未在规定期限内办理资质变更手续
D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

【答案】 C
74、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（ ）。
A.中心
B.毗邻建筑物
C.边界
D.周边50米

【答案】 C
75、（2020年12月真题）根据《招标投标法实施条例》，下列国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目中，可以邀请招标的是( )。
A.采用公开招标方式的费用高的项目
B.受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目
C.住所地为项目所在地的合格投标人仅有三家的项目
D.某技术简单的大型工程项目

【答案】 B
76、当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（　）。
A.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期
C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期

【答案】 A
77、甲居住的房屋，乙认为并非甲所有，而对其主张所有权。根据《物权法》的规定，乙可以请求法院（）。
A.返还原物
B.排除妨碍
C.恢复原状
D.确认物权

【答案】 D
78、（2021年真题第2批）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，关于危大工程专项施工方案的说法，正确的是（　　）。
A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制
B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章
C.超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案
D.危大工程实行施工总承包的，专项施工方案中应当由施工总承包单位编制

【答案】 D
79、场景(四）
A.有完整的技术档案
B.有完整的施工管理资料
C.设计单位签署的质量合格文件
D.监理单位签署的工程质量保修书

【答案】 D
80、在评标委员会组建过程中，下列做法符合法律规定的是（ ）。
A.评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密
B.评标委员会七个成员中，招标人的代表为三名
C.项目评标专家从招标代理机构专家库内的相关专家名单中随机抽取
D.评标委员会成员由三人组成

【答案】 C
81、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权，则撤销权消灭。
A.1个月
B.6个月
C.1年
D.2年

【答案】 C
82、施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由（ ）承担。
A.建造师原注册单位
B.建设主管部门
C.施工企业
D.项目经理本人

【答案】 C
83、某施工单位向建设单位出具的工程质量保修书中约定了以下内容，其中不符合《建设工程质量管理条例》的是（ ）。
A.房屋建筑的主体结构工程终生保修
B.屋面防水工程保修期为两个雨季
C.供热与供冷系统保修期为两个采暖期、供冷期
D.电气管线工程保修期为2年

【答案】 B
84、根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，关于施工许可证的说法，正确的是（ ）。
A.施工企业应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告
B.中止施工未满1年的，无需向发证机关报告
C.无正当理由中止施工的，施工许可证自行失效
D.中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证

【答案】 D
85、【2018年真题】关于物权的说法，正确的是（ ）。
A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人
B.用益物权人可以是该物的所有权人
C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役
D.物权的变动只能基于合同关系

【答案】 C
86、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务（　　）。
A.抵消
B.提存
C.混同
D.免除

【答案】 C
87、建设单位申领施工许可证时，建设资金应当巳经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到 位资金原则上不少于工程合同价款的 ( )
A. 10%
B. 30%
C. 50%
D. 80%

【答案】 C
88、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是（　）。
A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告
B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告
C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告
D.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告

【答案】 C
89、监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是()
A.费用由施工企业承担
B.工期不予顺延
C.视为建设单位违约
D.施工企业可主张合理利润

【答案】 D
90、专利权的客体包括（）。
A.发明、实用新型、科学发现
B.发明、外观设计、科学发现
C.发明、实用新型、外观设计
D.作品、实用新型、科学发现

【答案】 C
91、（2014年真题）下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有( )。
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同
C.建设单位为洗钱而订立的施工合同
D.显失公平的合同
E.一方乘人之危与他人订立的合同

【答案】 D
92、（2021年真题第2批）根据《文物保护法》》，受国家保护的文物是（　　）
A.古建筑
B.近代史迹
C.反映历史上各民族社会制度的代表性实物
D.历史上工艺美术品

【答案】 C
93、下列关于地役权的表述中，正确的（ ）。
A.地役权可以单独转让
B.地役权自登记时设立
C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权
D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同

【答案】 C
94、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是（ ）。
A.抢救财产的需要
B.疏通交通的需要
C.经项目负责人同意
D.保证移动物件人员的安全

【答案】 B
95、关于仲裁制度，下列说法正确的是（　　）。
A.当事人达成仲裁协议，人民法院可以受理当事人一方的诉讼请求
B.仲裁协议无效，人民法院应当裁定不予受理
C.裁决作出后，当事人就同一纠纷提起诉讼，人民法院应当受理
D.没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理

【答案】 D
96、单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向提供商丙采购，由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（　　）。
A.乙的行为属于法定代理
B.甲有权拒绝接受这批普通水泥
C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务
D.甲承担付款义务

【答案】 D
97、根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者签订合同时采取的正当行为有（　　）。
A.扣押居民身份证
B.签订竞业限制协议书
C.扣押职业资格证
D.要求提供担保

【答案】 B
98、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（　）。
A.施工企业应当对塔吊部件进行维修
B.施工企业应当对塔吊做相应改造
C.施工企业转租塔吊后，应当将相关情况通知租赁公司
D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

【答案】 D
99、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（　　）。
A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致
B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉
C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁
D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】 D
100、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是（　　）。
A.监理单位
B.建设单位
C.总承包单位
D.分包单位

【答案】 C
101、下列选项中，属于仲裁的基本特点的是（　　）。
A.公权性
B.程序性
C.强制性
D.保密性

【答案】 D
102、下列关于无权代理，说法错误的是（）。
A.无权代理自始未经授权
B.无权代理的代理权可能已经终止
C.无权代理可能超越代理权
D.无权代理就是表见代理

【答案】 D
103、某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为()
A.5月5日
B.5月8日
C.5月15日
D.6月15日

【答案】 C
104、关于合同形式的说法，正确的是（　　）。
A.书面形式是主要的合同形式
B.当事人的行为可以构成默示合同
C.书面形式合同是指纸质合同
D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效

【答案】 B
105、关于评标的说法，正确的是()。
A.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件
B.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果
D.投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明

【答案】 B
106、关于计算机软件保护期限的说法，正确的是（ ）
A.自然人的软件著作权，保护期截止于自然人死亡后第50年的12月31日
B.软件是合作开发的，保护期截止于最先死亡的自然人死亡后第50年的12月31日
C.法人或者其他组织的软件著作权，保护期截止于软件首次完成后第50年的12月31日
D.软件自开发完成之日起30年内未发表的，不再受到法律的保护

【答案】 A
107、以下关于施工总分包单位安全生产责任的说法中正确的是（　　）。
A.总承包单位应当自行完成建设工程的全部施工
B.总承包单位和分包单位对全部工程的安全生产承担连带责任
C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由总包单位承担全部责任
D.实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案

【答案】 D
108、既有居住建筑的建筑节能改造费用，由()负担。
A.政府全部
B.房屋公共维修基金
C.建筑所有权人自行
D.政府与建筑所有权人共同

【答案】 D
109、某建筑公司