2019-2025年监理工程师之合同管理自我提分评估(附答案).docx

2019-2025年监理工程师之合同管理自我提分评估(附答案)

单选题（共600题）
1、按（ ）的不同，建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。
A.计价方式
B.计价范围
C.计价目的
D.计价规定

【答案】 A
2、材料采购合同履行管理中说法正确的是（ ）。
A.除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过24个月的签约合同价为固定价格
B.买方支付预付款后，如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作结清款
C.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输
D.合同材料验收证书的签署可以免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任

【答案】 C
3、（2015年真题）下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（　　）。
A.建筑材料
B.建筑设备
C.勘察设计
D.知识产权

【答案】 C
4、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙？( )
A.
B.
C.
D.

【答案】 B
5、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（　）承担的风险。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人共同
D.由专用条款约定的一方

【答案】 B
6、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是()。
A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减
B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减
C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减
D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减

【答案】 C
7、用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是（ ）。
A.合格制法
B.最低投标价法
C.初步审核法
D.综合评估法

【答案】 D
8、膳食调查分析报告的格式不包括（　　）。
A.题目
B.前言
C.数据库
D.结语

【答案】 C
9、关于学龄前儿童膳食碳化合物的特点不正确的是（　　）。
A.从以奶和奶制品为主到以谷类为主的过渡
B.不易用过多的糖和甜食
C.不应以含有复杂碳水化合物的谷物为主
D.适量的膳食纤维

【答案】 C
10、招标项目设有标底的，标底应当在（　）时公布。
A.发布招标公告
B.发售招标文件
C.开标
D.评标

【答案】 C
11、公开招标的优点是（）。
A.投标人及投标人的数量事先可以确定
B.招标人所期待的投标人均参加了投标
C.所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标
D.招标人熟悉投标人的情况

【答案】 C
12、对于设备采购合同的标记，下列说法正确的是（ ）。
A.除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以可擦除的方式标记，保证不污染设备本身
B.对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“小心，轻放”以便装卸和搬运
C.如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明“此端朝上，请勿倒置”
D.标记的内容应当根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求设定

【答案】 D
13、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()
A.设计概算不得超过合同约定的设计限额
B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料
C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准
D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准

【答案】 D
14、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为( )之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有

【答案】 B
15、下列关于膳食史法说法正确的是（　　）。
A.膳食史法可用于慢性病的营养流行病学调查
B.可以进行具有代表性膳食模式的调查
C.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高
D.与24 h回顾法结合使用能较全面地反映出人群的膳食摄入情况
E.膳食史法属于开放式的调查

【答案】 A
16、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。
A.招标公告
B.投标文件
C.宣传广告
D.招股说明书

【答案】 B
17、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()
A.工程师有权根据施工实际情况控制使用
B.承包商有权根据施工实际需要自主使用
C.承包商应于工程竣工前使用完毕
D.可用于支付承包商的索赔

【答案】 A
18、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（　）天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
19、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（　　）组织。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.总承包人

【答案】 C
20、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（　　）日向承包人发出开工通知。
A.7
B.10
C.14
D.15

【答案】 A
21、(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（　　）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定比例的均值

【答案】 C
22、根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（　）。
A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款
B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用
C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项
D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】 C
23、《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（　）。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日28天

【答案】 D
24、债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（　）。
A.质押
B.留置
C.抵押
D.保证

【答案】 B
25、某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果只考虑工作因素，则采用经评审的最低投标报价法评标时，其评标价为()万元。
A.3020
B.2980
C.3000
D.3010

【答案】 B
26、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（　）。
A.专用条款
B.通用条款
C.中标通知书
D.合同协议书

【答案】 D
27、银皮书规定，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。
A.7
B.14
C.24
D.42

【答案】 D
28、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是( )。
A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包
B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包
C.工程勘察任务的承包人可以是自然人
D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

【答案】 B
29、某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（　　）。
A.投保人数必须占约定承保团体人员的 70%以上
B.投保人数不低于 3 人
C.被保险人年龄可以低于 18 周岁
D.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起

【答案】 C
30、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（　）。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法

【答案】 C
31、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位
B.建设单位
C.分公司
D.施工企业

【答案】 D
32、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（　）的施工进度计划。
A.发包人审定
B.监理人批准
C.承包人投标文件提交
D.招标文件提出

【答案】 B
33、 取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（ ）。
A.勘察、监理和技术服务
B.勘察、设计咨询和施工
C.设计、监理和施工
D.勘察、设计咨询和技术服务

【答案】 D
34、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（ ）。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判
B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定
C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

【答案】 B
35、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（　　）。
A.在该指示发出的 24 小时内提出书面异议
B.在收到该指示的 48 小时内提出书面异议
C.向授权的监理人员提出书面异议
D.总监理工程师应在 48 小时内回复

【答案】 D
36、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人

【答案】 A
37、工程设计招标通常采用的评标方法是（　）。
A.最低评标价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.设计费比选法

【答案】 C
38、关于《标准设计施工总承包招标文件》的说法正确的是（ ）。
A.适用于设计施工一体化总承包招标
B.用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人强制使用
C.招标程序与施工招标不同
D.项目经理必须具备工程设计类执业资格

【答案】 A
39、（2012年真题）某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（　　）。
A.该施工企业
B.该外地的分公司
C.项目经理部
D.项目经理

【答案】 A
40、根据《标准施工合同》，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔( )。
A.工期和费用
B.费用和利润
C.费用
D.工期

【答案】 C
41、某材料采购招标项目，项目估算价为200 万元，则投标保证金额不得超过（　　）万元。
A.2
B.4
C.10
D.80

【答案】 B
42、维生素B1的主要来源有（　　）。
A.挂面
B.动物的肝脏
C.豆类
D.肉类
E.全麦面包

【答案】 B
43、下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确的是（）。
A.发包人采购的设备，其试运行由承包人负责组织
B.承包人采购的设备，其试运行由发包人负责组织
C.均由发包人负责组织
D.均由承包人负责组织

【答案】 D
44、限制民事行为能力人实施（）民事法律行为时，应由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。
A.所有的
B.与其年龄、智力相适应的
C.与其年龄、智力不相适应的
D.纯获利益的

【答案】 C
45、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()
A.颁发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.承包商提交结清单日
D.结清单生效日

【答案】 D
46、下列关于法人的表述中，错误的是( )。
A.具有民事权利能力
B.具有民事行为能力
C.是自然人和企事业单位的总称
D.依法独立享有民事权利和承担民事义务

【答案】 C
47、必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元。此时()
A.中标人为甲，合同价为950万元
B.中标人为甲，合同价为1000万元
C.中标人为乙，合同价为980万元
D.中标人为乙，合同价为990万元

【答案】 B
48、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。
A.施工合同中关于进度控制条款
B.施工合同中关于变更条款
C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款
D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款

【答案】 B
49、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()
A.自愿原则
B.公平合理原则
C.依法独立进行原则
D.一裁终局原则

【答案】 A
50、材料采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后（）日内，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。
A.14，10%
B.28，10%～30%
C.14，10%～30%
D.28，10%

【答案】 D
51、《简明标准施工招标文件》的适用对象是（　）。
A.设计和施工由同一承包人承担的工程
B.总投资为9000万元的非政府投资工程
C.工期为10个月的小型工程
D.工期紧、技术难度大的工程

【答案】 C
52、设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。
A.检查和功能性试验
B.在所有可利用的操作条件下安全运行
C.各种性能测试
D.设备质量检验

【答案】 C
53、发芽的马铃薯中含有的有毒物质是（　　）。
A.亚硝酸盐
B.黄曲霉毒素
C.皂苷
D.龙葵素

【答案】 D
54、（2015年真题）下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（　　）。
A.建筑材料
B.建筑设备
C.勘察设计
D.知识产权

【答案】 C
55、（　　）的管理理念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。
A.工程施工合同
B.专业服务合同
C.评判人合同
D.定期合同

【答案】 A
56、建设工程合同管理的法律基础是（ ）。
A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任
B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任
C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任
D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任

【答案】 C
57、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由承包商提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（　）最有利的解释进行计价。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.善意第三方

【答案】 A
58、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照（ ）作出结论。
A.招标人的意见
B.评标委员会主席的意见
C.多数成员的意见
D.政府主管部门的意见

【答案】 C
59、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法不正确的是（　　）。
A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，其投标被否决
B.超出最大偏离范围的投标视为非实质性响应投标而被否决
C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值，其投标被否决
D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序

【答案】 C
60、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。施工单位应支付的货款为（　　）。
A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金
B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

【答案】 A
61、 勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的（），具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验
A.CMA计量认证
B.MAC计量认证
C.ACM计量认证
D.CAM计量认证

【答案】 A
62、招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还（　　）。
A.50%投标保证金
B.80%投标保证金
C.全额投标保证金
D.投标保证金及银行同期存款利息

【答案】 D
63、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。
A.投标文件的符合性鉴定
B.投标人的资格预审
C.商务标评审
D.技术标评审

【答案】 B
64、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（　）。
A.联合体投标没有提交联合体协议书
B.投标工期长于招标文件中要求的工期
C.投标保函金额少于招标文件的要求
D.未详细说明使用专利施工的技术细节

【答案】 D
65、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（　）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责 。
A.24小时
B.2天
C.3天
D.7天

【答案】 B
66、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.受益人
D.负有投保义务的当事人

【答案】 D
67、对资格预审申请文件进行初步审查时，出现（ ）项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。
A.二
B.一
C.四
D.三

【答案】 B
68、某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款，则发包人要求中存在的错误导致承包人受到的损失承担说法不正确的是（　　）。
A.只有当承包人复核时发现了该错误，才能由发包人承担
B.如承包人复核时未发现该错误，则由承包人承担
C.原始数据错误复核时未发现，则由承包人承担
D.检验标准错误复核时未发现，则由发包人承担

【答案】 C
69、设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。
A.检查和功能性试验
B.在所有可利用的操作条件下安全运行
C.各种性能测试
D.设备质量检验

【答案】 C
70、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（　　）日。
A.14
B.21
C.28
D.30

【答案】 A
71、按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是( )。
A.选项A：带有分项工程表的标价合同
B.选项B：带有工程量清单的标价合同
C.选项C：带有分项工程表的标价合同
D.选项D：带有工程量清单的目标合同

【答案】 C
72、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（　　）。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人
C.应发送给全体投标人，并说明问题来源
D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

【答案】 D
73、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容，其第二册包括（　　）。
A.合同专用条款
B.合同通用条款
C.合同格式
D.合同内容

【答案】 A
74、（2017年真题）采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（　）。
A.项目总报价
B.分部分项工程报价
C.对某些量化因素进行价格折算后的总价
D.投标人优惠后的总价

【答案】 C
75、勘察设计招标文件内容不包括（　　）
A.评标办法
B.投标人须知
C.合同条款及格式
D.技术经济指标要求

【答案】 D
76、关于联合体投标的说法错误的是（ ）。
A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书
B.承诺就中标项目向招标人承担连带责任
C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
D.联合体各方不得再以自己的名义单独在本招标项目中投标

【答案】 C
77、对于联合体投标申请人的资格要求不包括（）。
A.联合体全体成员的平均资质
B.联合体各成员的财务状况
C.联合体的业绩
D.联合体的信誉

【答案】 A
78、(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（　　）。
A.工程结算价的2%
B.签约合同价的2%
C.工程结算价的3%
D.签约合同价的3%

【答案】 D
79、（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。
A.工程施工合同
B.工程施工分包合同
C.专业服务合同
D.裁决人合同

【答案】 A
80、下列关于膳食史法说法不正确的是（　　）。
A.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高
B.可以进行具有代表性膳食模式的调查
C.不影响被调查者的膳食习惯和进餐方式
D.可适用于大样本量的调查，费用低，使用人力低

【答案】 A
81、在海边及严重酸雨地区，当采用铝合金幕墙选用的铝合金板材表面进行氟碳树脂处理时，要求其涂层厚度应大于( )
A.15μm
B.25μm
C.30μm
D.40μm

【答案】 D
82、下列组织或机构中,不能成为合同主体的是（ ）
A.政府机关
B.企业法人
C.项目监理机构
D.社会团体

【答案】 C
83、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（　）。
A.建设工程设计责任险应当由发包人投保
B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意
C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保
D.发包人应当为承包人的施工设备投保

【答案】 B
84、经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力，表述正确的是（　）。
A.应当经发包人代表确认后具有效力
B.应当经发包人确认后具有效力
C.与发包人代表发出的指示具有同等效力
D.其效力低于发包人代表发出的指示

【答案】 C
85、某工程项目，承包人于2019年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（　）。
A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日

【答案】 A
86、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。
A.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间
B.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率
C.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费
D.补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费

【答案】 C
87、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（ ） ．
A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算
B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复
C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担
D.缺陷责任期最长不得超过1年

【答案】 A
88、下列各项中，可以作为保证人的是（ ）。
A.有法人书面授权的企业分支机构
B.企业职能部门
C.学校
D.医院

【答案】 A
89、（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（　）。
A.5%
B.10%
C.20%
D.30%

【答案】 B
90、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格的（　）。
A.5%
B.10%
C.25%
D.30%

【答案】 C
91、对于抢险救灾的工程，一般采用（　）的计价方式。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同

【答案】 D
92、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（　　）。
A.应当由发包人保管并承担保管费用
B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担
C.应当由承包人保管并承担保管费用
D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

【答案】 C
93、采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（　）。
A.项目总报价
B.分部分项工程报价
C.对某些量化因素进行价格折算后的总价
D.投标人优惠后的总价

【答案】 C
94、（2020年真题）资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（　）。
A.有限数量限制法
B.合格制法
C.标准化法
D.综合记分法

【答案】 A
95、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（ ）。
A.最低评标价法
B.综合评估法
C.评标价法
D.合格制法

【答案】 A
96、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。
A.合同协议书、通用条款、专用条款
B.中标通知书、专用条款、协议书
C.中标通知书、专用条款、投标书
D.中标通知书、专用条款、工程量清单

【答案】 D
97、（　　）是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。
A.事件
B.行为
C.权利
D.义务

【答案】 A
98、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（　　）。
A.必须具备工程施工类注册执业资格
B.必须具备工程设计类注册执业资格
C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格
D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质

【答案】 D
99、法律事实包括行为和事件，以下正确的是（　）。
A.事件包括作为和不作为两种表现形式
B.行政行为不属于法律事实中的行为
C.自然事件会引起一定的法律后果
D.难以预料的重大事件属于自然事件

【答案】 C
100、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.一般民事行为

【答案】 C
101、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（　）违约金。
A.0.08%
B.0.5%
C.0.8%
D.1.0%

【答案】 A
102、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（　）承担。
A.卖方
B.买方
C.卖方和买方
D.材料生产厂家

【答案】 B
103、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（　　）。
A.甲投标人，合同价为7040万元
B.甲投标人，合同价为7080万元
C.乙投标人，合同价为7050万元
D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】 B
104、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。
A.一方因重大误解而订立的合同
B.双方协商一致订立的显失公平的合同
C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同
D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

【答案】 C
105、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（　　）。
A.承包人承担工期和费用的损失
B.延长合同工期，费用不予补偿
C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿
D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

【答案】 A
106、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()
A.承包人自检合格日
B.承包人递交竣工验收报告日
C.竣工验收开始日
D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日

【答案】 B
107、银皮书规定，当原定进度计划与实际进度不相符时，承包商还应提交一份修订的进度计划，除非业主在收到进度计划后的（）天内向承包商发出通知，指出其不符合合同要求。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
108、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是 （ ）。
A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人
B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案
C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人
D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

【答案】 C
109、按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。
A.监理委托函
B.工程变更申请书
C.监理合同专用条件
D.实施过程中与委托人签署的补充文件

【答案】 B
110、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件不包括（）
A.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员
B.具有编制招标文件的能力
C.具有组织评标的能力
D.具有100万的注册资金

【答案】 D
111、根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。
A.将无条件补偿条款写入合同协议书
B.将有条件补偿条款写入合同附录
C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

【答案】 D
112、对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。
A.澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源
B.召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人
C.对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复
D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期

【答案】 B
113、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（ ） ．
A.质量标准和设计文件审批程序
B.质量标准、设计业绩和人员资格
C.设计文件审批和设计变更程序
D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】 B
114、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。
A.申请仲裁机构重新仲裁
B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决
C.申请人民法院撤销仲裁裁决
D.申请政府主管部门撤销该裁决

【答案】 C
115、根据《标准施工合同》，施工合同文件不包括（）。
A.合同协议书
B.中标通知书
C.投标函及投标函附录
D.投标企业定额标准

【答案】 D
116、根据《标准施工合同》工程一切险的被保险人应是（　　）。
A.发包人和监理人
B.承包人和监理人
C.承包人和分包人
D.发包人和承包人

【答案】 D
117、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，美于该试验相应合同义务的说法，正确的是()
A.承包人负责试验并承担相应费用
B.发包人负责试验并承担相应费用
C.承包人负责试验，发包人承担相应费用
D.发包人负责试验，承包人承担相应费用

【答案】 C
118、被保险人在（）期间遭受意外伤害导致身故、残疾的，保险人承担给付职工意外伤害险保险金责任。
A.从事非法活动
B.驾驶无有效行驶证的机动车
C.从事建筑施工工作
D.醉酒

【答案】 C
119、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（　　）组织，应在试验日期提前（　　）通知对方。
A.承包人，14天
B.发包人，14天
C.承包人或发包人，14天
D.承包人或发包人，21天

【答案】 D
120、学龄前儿童每日可摄入约（　　）g蔗糖。
A.10～15
B.15～20
C.20～30
D.30～40

【答案】 A
121、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当