2019-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库练习试卷B卷附答案.docx

2019-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库练习试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是（　）。
A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产
B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产
C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人
D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人

【答案】 D
2、施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由（ ）承担。
A.建造师原注册单位
B.建设主管部门
C.施工企业
D.项目经理本人

【答案】 C
3、施工作业人员张某在作业过程中，发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避。该情形属于张某行使（　 ）。
A.知情权
B.拒绝违章指挥权
C.正当防卫权
D.紧急避险权

【答案】 D
4、行政法规可以规定的行政强制措施包括（）。
A.限制人身自由
B.冻结存款、汇款
C.查封场所、设施
D.代履行

【答案】 C
5、劳务派遣单位与被派遣者的劳动者签订的劳动合同的法定最低期限为（　）。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.5年

【答案】 C
6、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（　　）。
A.驳回起诉
B.终止起诉
C.继续审理
D.将案件移交合同约定的仲裁机构

【答案】 A
7、二级建造师李某在2011年8月注册有效期满时办理了延续注册，则他的注册有效期可延续到()。
A.2013年9月
B.2013年8月
C.2014年8月
D.2015年9月

【答案】 C
8、关于投标人资格，说法正确的是（ ）。
A.招标人的下属施工企业，具有独立法人资格的，可以参与投标
B.存在控股、管理关系的两家施工企业，可以在同一项目两个不同标段进行投标
C.投标人在投标有效期内分立的，投标无效
D.投标人在投标有效期内合并的，应当书面告知招标行政监督部门

【答案】 B
9、以下关于保险合同的说法中正确的是（　　）。
A.受益人应当是被保险人
B.保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人
C.保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付
D.财产保险合同属于依法不得转让的合同

【答案】 C
10、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。
A.不得压缩合同工期
B.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
C.审查专项施工方案
D.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

【答案】 B
11、甲企业与张某协商解除劳动合同，张某在甲企业工作了1年7个月，在解除合同前12个月张某月平均工资为5000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予张某经济补偿（　　）。
A.5000元
B.4500元
C.7000元
D.10000元

【答案】 D
12、对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是（　　）取得所有权的方式之一。
A.建设单位
B.施工总承包方
C.个人
D.国家

【答案】 D
13、承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后（　　）日内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
14、下列情形中，不会导致劳动合同无效或者部分无效的是（　　）。
A.某审计单位胁迫劳动者李某订立劳动合同，违背了李某的真实意思
B.某施工单位和劳动者张某约定，在工地发生工伤，全部由张某自行承担医疗费用，单位不承担任何责任
C.某运输公司和劳动者王某约定，由王某自己承担社会保险费用
D.赵某因对合同条款产生误解和单位订立的劳动合同

【答案】 D
15、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。
A.不良信用信息公布期限一般为6个月至3年
B.优良信用信息公布期限一般为6个月
C.招标投标违法行为记录公告期限为1年
D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

【答案】 A
16、监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（　　）。
A.要求施工单位整改
B.要求施工单位停止施工
C.向安全生产监督行政主管部门报告
D.向建设工程质量监督机构报告

【答案】 A
17、根据《民法典》，住宅建设用地使用权期间届满的，（　　）。
A.自动续期
B.依法办理手续后续期
C.自动消灭
D.由主管部门注销

【答案】 A
18、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（　　）。
A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任
B.安全生产许可证有效期可以自动延期
C.企业破产应当将安全生产许可证交回发证机关予以注销
D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发

【答案】 C
19、根据《行政复议法》的规定，当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起()日内提出行政复议申请，但法律另有规定者除外。
A.10
B.15
C.30
D.60

【答案】 D
20、以下不属于用益物权的是（　　）。
A.建设用地使用权
B.宅基地所有权
C.地役权
D.土地承包经营权

【答案】 B
21、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有（　　）。
A.承包人已提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期
B.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格履行
C.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际交付的，为交付之日
D.约定工程垫资利息的，当事人申请按约定支付利息的，法院不予支持

【答案】 A
22、关于工程标准的分类，下列说法正确的是（　　）。
A.国家标准都是强制性标准
B.行业标准、地方标准分为强制性标准、推荐性标准
C.强制性标准必须执行
D.国家对于推荐性标准的采用，没有要求

【答案】 C
23、根据《必须招标的工程项目规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，不属于必须进行招标的是（　　）。
A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币250万
B.材料采购的单项合同估算价为人民币180万
C.施工单项合同估算价为人民币500万
D.设计合同估算价为120万元

【答案】 B
24、下列工程建设国家标准中，不属于强制性标准的是（ ）。
A.勘察、规划、设计等通用的综合标准
B.施工、验收等重要的通用的质量标准
C.重要的通用的实验和评定方法等标准
D.重要的通用的信息管理标准

【答案】 D
25、下列选项中，不属于人民调解基本原则的是（　　）。
A.不告不理原则
B.当事人自愿原则
C.合法原则
D.当事人平等原则

【答案】 A
26、甲施工企业与乙签订了塔式起重机买卖合同，该塔式起重机所有权自（）时发生移转。
A.交付
B.合同成立
C.合同生效
D.塔式起重机完成登记

【答案】 A
27、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。
A.仲裁庭必须先进行调解
B.调解不成不能做出裁决书
C.生效的仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力
D.经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的，仲裁庭不能制作裁决书

【答案】 C
28、关于代理的法律特征，下列表述中，正确的是（　　）。
A.任何行为都可以代理
B.代理行为的法律后果归属于第三人
C.代理人应该以自己的名义实施代理行为
D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为

【答案】 D
29、关于买卖合同的说法，正确的有（ ）。
A.出卖人负有按照合同约定交付标的物、转移标的物所有权、瑕疵担保义务
B.合同生效后标的物仍由出卖人继续占有，所有权已转移给买受人的交付方式为简易交付
C.执行政府定价或者政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照原价格执行
D.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，出卖人将标的物交第一承运人后，风险由买受人承担

【答案】 A
30、《固体废物污染环境防治法》规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容 器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过（ ）处理方可使用。
A.无害化
B.减轻污染的
C.再生利用
D.消除污染的

【答案】 D
31、为了保护劳动者的权益，劳动者有下列情形的，用人单位不得和劳动者解除劳动合同的是（　　）。
A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的
B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的
C.与本单位订立无固定期限劳动合同的
D.被依法追究刑事责任的

【答案】 B
32、（2018年真题）根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是（　　）。
A.执行案件申请人撤销申请的
B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的
C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的
D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的

【答案】 D
33、关于法的效力层级的说法中，正确的是（　　）。
A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定
B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C.特殊情况下，法律、法规可以违背宪法
D.行政法规的法律地位仅次于宪法

【答案】 B
34、法人可以分为（）。
A.机关法人和事业法人
B.营利法人、非营利法人和特别法人
C.企业法人、行政法人和社团法人
D.企业法人、非企业法人和机关法人

【答案】 B
35、建设项目投入生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过相关单位验收。该验收单位应是()
A.建设主管部门
B.大气污染防治监管部门
C.规划主管部门
D.环境保护行政主管部门

【答案】 D
36、根据《建筑法》的规定，对涉及（）的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位 或具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。
A.增加工程造价总额
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程内部装饰
D.改变建筑工程局部使用功能

【答案】 B
37、关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（ ）。
A.配套建设的环境保护设未经验收或者验收不合格的，经上级主管部门同意，可以投入生产或者使用。
B.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收
C.涉及环境保护的项目，建设单位应当依法向社会公开验收报告
D.由监理单位对环境保护设施进行验收

【答案】 B
38、关于施工现场固体废物污染环境的防治，下列说法正确的是（　　）。
A.转移固体废物出省的，应当向固体废物移入地的省级人民政府环保行政主管部门提出申请
B.移出地的省人民政府环境保护行政主管部门同意后即可转移废物
C.《绿色施工导则》规定，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于50%
D.处置固体废物的单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物

【答案】 D
39、某施工企业在异地设有项目部，项目部与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（　）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.施工企业
B.项目经理部
C.该项目的建设单位
D.该项目的监理单位

【答案】 A
40、关于开标的说法，正确的是（　　）。
A.投标文件经确定无误后，由招标监管部门人员当众拆封
B.开标时只能由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况
C.开标过程应当及时向社会公布
D.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点

【答案】 D
41、根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后.对情况紧急的，最迟在（ ）小时内作出裁定。
A. 6
B. 12
C. 24
D. 48

【答案】 D
42、根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（　　）。
A.税率的确定
B.环境保护
C.历史文化保护
D.增加施工许可证的申请条件

【答案】 A
43、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2020年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2020年10月15日中止施工。根据建筑法的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应该是2020年（　　）。
A.10月15日
B.10月22日
C.11月14日
D.12月14日

【答案】 C
44、【2018年真题】关于工程质量争议处理的说法，正确的是（ ）。
A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任
B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修
C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持
D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务

【答案】 B
45、( )是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
A.质量事故处理制度
B.质量事故统计报告制度
C.安全生产责任制度
D.安全生产监督制度

【答案】 C
46、当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照（）保证承担保证责任。
A.一般保证承担保证责任
B.连带责任
C.合同责任
D.交易习惯

【答案】 A
47、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限（　　）。
A.与合同计划工期一致
B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止
C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止
D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止

【答案】 B
48、下列有关建设用地使用权，描述错误的是（）。
A.土地的地表、地上或者地下部分的建设用地使用权，不可以分别设立
B.商业用地应当采用招标、拍卖等公开方式出让
C.设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记
D.建设用地使用权自登记时设立

【答案】 A
49、某咨询公司与某写字楼业主协商租用部分办公用房，写字楼业主认为该咨询公司提出租用期25年的要求不符合我国《合同法》规定的租赁期限。我国《合同法》规定，租赁期限不得超过( ）年。
A.5
B.10
C.15
D.20

【答案】 D
50、（2021年真题第1批）根据《绿色施工导则》使用效率的说法，正确的是（　　）。 .
A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水
B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置
C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核
D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理

【答案】 C
51、（2017年真题）关于投标保证金的说法，正确的是（　　）。
A.招标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出
B.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算
C.招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息
D.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

【答案】 D
52、关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（ ）。(2017)
A.具有执行力的裁判文书只能由作出该裁判文书的法院负责执行
B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施
C.执行异议审查和复议期间，暂停执行
D.执行申请人只能是诉讼当事人

【答案】 B
53、某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及到拆迁，则房地产公司申领施工许可证前，()。
A.拆迁工作必须全部完成
B.拆迁补偿安置资金全部到位
C.拆迁工程量已完成50％
D.有保证工程质量和安全的具体措施

【答案】 D
54、某开发商以其A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷。此担保方式属于（ ）。
A.保证
B.质押
C.抵押
D.留置

【答案】 C
55、关于大气污染防治，下列说法正确的是（　　）。
A.建设单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案
B.施工单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价
C.暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖
D.工程渣土、建筑垃圾应当采用密闭式防尘网遮盖

【答案】 C
56、《建筑法》及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分包中的（　　）例外。
A.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位
B.为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业
C.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业
D.分包工程的承包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人

【答案】 C
57、关于法律责任的说法，正确的有（ ）。
A.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行
B.罚金是行政责任的承担方式
C.附加刑需要与主刑合并适用
D.没收违法所得是刑事责任的承担方式

【答案】 A
58、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（ 　）。
A.试样的真实性只能由取样人员负责
B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检
C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任
D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可

【答案】 B
59、关于投标人的说法正确的是（　）。
A.存在管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目投标
B.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效
C.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段投标
D.投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投标无效

【答案】 D
60、（2016年真题）根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（　　）。
A.书证只能提交原件
B.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示
C.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据
D.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证

【答案】 D
61、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是（）。
A.对本单位的安全生产工作提出建议
B.接受安全生产教育和培训
C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业
D.拒绝违章指挥和强令冒险作业

【答案】 B
62、《民法典》规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为（　）年。
A.1
B.2
C.4
D.20

【答案】 C
63、根据《建设工程质量管理条例》，属于设计单位质量责任的是（ ）。
A.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合强制性标准
B.就审查合格的设计文件向施工单位进行交底
C.组织工程质量事故分析
D.与本工程的承包商或供应商存在利害关系的，应当回避

【答案】 B
64、关于承担代理责任的做法，正确的是（ ）。
A.代理行为的法律后果由被代理人员共同承担
B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任
C.代理人不完全履行职责，造成被代理人违约的，应当承担民事责任
D.代理人和相对人愿意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任

【答案】 C
65、工程监理单位与所监理工程的（　　）有权属关系时，不得承担该工程的监理业务。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.勘察单位

【答案】 C
66、项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（　　）。
A.重大劳动安全事故罪
B.重大责任事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.危害公共安全罪

【答案】 B
67、甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册证书和执业印章。根据规定，甲具有下列()情形时，其注册证书和执业印章将失效。
A.有效期满未延续注册
B.工作调动未办理变更注册手续
C.申请专业增项注册未得到批准
D.所在聘用单位被降低资质等级

【答案】 A
68、根据《建筑法》的规定，下列选项中，发包单位不可以做的是（　　）。
A.将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位
B.将建筑工程的施工发包给一个施工总承包单位
C.将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位
D.将建筑工程的勘察、设计共同发包给一个工程总承包单位

【答案】 C
69、关于工伤医疗停工留薪期的说法中，正确的是（　　）。
A.在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少
B.停工留薪期一般不超过12个月
C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付
D.停工留薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

【答案】 B
70、关于招标文件的说法中，正确的是（　　）。
A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价
B.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出
C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起
D.招标人对己经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人

【答案】 C
71、下列关于劳动合同终止原因的表述不正确的是()
A.当事人约定的劳动合同终止条件出现
B.劳动合同期满
C.劳动者被宣告失踪
D.劳动者达到法定退休年龄

【答案】 A
72、下列工程中，必须实行工程监理的是()
A.1万平方米的住宅小区项目
B.总投资额为1000万元人民币的市政工程项目
C.1万平方米的学校工程项目
D.总投资额为2000万元人民币的电力工程项目

【答案】 C
73、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（　　）申报。
A.15日以后
B.15日以前
C.20日以前
D.20日以后

【答案】 B
74、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产件可证应当具备条作的是（　 ）。
A.特种作业人员取得特种作业操作资格证书
B.为职工办理意外伤害保险
C.配备兼职安全生产管理人员
D.有职业危害防治措施，并为安全生产管理人员配备合格的安全防护用具与防护服装

【答案】 A
75、在委托作品中，委托人与受托人在合同中对著作权未作出明确约定，该著作权属于（）。
A.委托人
B.受托人
C.双方共同拥有
D.不属于任何人

【答案】 B
76、 保存文物特别丰富并具有重大历史价值或革命纪念意义的城镇、街道、村庄、由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报（ ）备案。
A.县级文物保护部门
B.国务院
C.人民代表大会常务委员会
D.省、自治区、直辖市文物主管部门

【答案】 B
77、下列情形中，构成委托代理终止的是（ ）。
A. 代理人辞去委托
B. 被代理人取得民事行为能力
C. 被代理人重伤
D. 被代理人与代理人之间的监护关系消灭

【答案】 A
78、当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，租赁合同（　　）。
A.有效
B.效力不受影响
C.无效
D.效力特定

【答案】 B
79、某施工企业在某工程项目的建设中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付给材料供应商，则对此承担法律责任的主体是()
A.企业法人
B.项目经理
C.材料供应商
D.项目经理部

【答案】 A
80、（2014年真题）建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是( )。
A.①②③④⑤⑥⑦⑧
B.③②④⑦①⑤⑧⑥
C.②③①④⑦⑤⑥⑧
D.④③②⑦①⑤⑧⑥

【答案】 D
81、按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是()。
A.购买的电气材料
B.购买的塔吊设备
C.现场制作的预制板
D.商品混凝土

【答案】 C
82、对认定有转包、违法分包、挂靠、转让出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程等违法行为的施工单位，可依法限制其在（ ）内不得参加违法行为发生地的招投标活动，承揽新的工程项目。
A.6个月
B.1年
C.3年
D.3个月

【答案】 D
83、（2016年真题）关于仲裁协议的说法，正确的是（　　）。
A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效
B.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决
C.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构
D.当事人只能向仲裁机构申请仲裁，不可以直接提起诉讼

【答案】 D
84、（2015年真题）“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境实现“四节一环保”，其中“四节”是指（　　）。
A.节电、节能、节水、节材
B.节能、节地、节水、节材
C.节能、节水、节油、节材
D.节能、节电、节油、节材

【答案】 B
85、除( ）以外，发包人具有下列情形的，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人主张解除合同，法院应当支持。
A.发包人未按约定支付工程价款的
B.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合国家标准的
C.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的
D.发包人不履行合同约定的协助义务的

【答案】 B
86、某施工单位技术负责人李某2015年3月上班，2016年5月，施工单位以李某怀孕不能胜任工作为由将其解雇。当地的上年度职工月平均工资为2500元，李某上月工资6000元，前12个月平均工资8500元，如李某不愿意回单位上班，可主张（ ）赔偿金。
A.12750元
B.25500元
C.11250元
D.22500元

【答案】 D
87、（2018年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是（　　）。
A.是否达到工程使用功能要求
B.是否达到施工要求
C.是否符合工程建设强制性标准
D.是否达到造价控制目标

【答案】 C
88、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，可以申报历史文化名城、名镇、名村的是（　　）。
A.保存文物比较丰富的城市
B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇
C.历史上建设的工程对本地区的发展产生较大影响的城市
D.保留着传统格局和历史风貌的村庄

【答案】 D
89、（2020年真题）下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是( )。
A.施工单项合同估算价在400万元以上
B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下
C.勘察单项合同估算价在100万元以下
D.监理单项合同估算价在50万元以上

【答案】 A
90、以下关于债权和物权的说法，不正确的是（ ）。
A.债权的主体、内容、责任都具有相对性
B.物权是绝对权，债权是相对权
C.物权是依法设立，债权依约设立
D.债权为请求特定人为特定行为作为或不作为的权利

【答案】 C
91、根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是()。
A.汇票
B.仓单
C.建设用地
D.股票

【答案】 C
92、甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合共同承包。该3个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该联合体应当按照（　　）的资质等级许可范围承揽工程。
A.甲
B.乙
C.丙
D.三家施工单位约定

【答案】 C
93、甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程，双方约定各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成5万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（ ）。
A.乙承担全部责任
B.乙承担主要责任，甲承担次要责任
C.甲、乙承担连带责任
D.由双方协商责任的分配

【答案】 C
94、投标人对开标投诉的，依法应当先向（ ）提出异议。
A.招标人
B.评标委员会
C.纪律检查委员会
D.有关行政监督部门

【答案】 A
95、沉井下沉施工时，挖土应分层、均匀、对称进行；对于有底梁或支撑梁沉井，其相邻格仓高差不宜超过（　　）。
A.0.3m
B.0.2m
C.0.4m
D.0.5m

【答案】 D
96、某建筑工程竣工后未经验收，发包人提前使用，下列说法正确的是( ）。
A.出现防水问题，5年内承包人应承担保修责任
B.主体结构出现裂纹，承包人应承担保修责任
C.出现任何问题承包人都需要承担保修责任
D.出现任何问题承包人都不需要承担保修责任

【答案】 B
97、监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是()
A.费用由施工企业承担
B.工期不予顺延
C.视为建设单位违约
D.施工企业可主张合理利润

【答案】 D
98、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得任意压缩（ ）工期。
A.定额
B.标准
C.法定
D.合同

【答案】 D
99、关于安装工程一切险保险期限的说法中，正确的是（　　）。
A.安装工程保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日
B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但须承担其维修期的保险责任
C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

【答案】 D
100、引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（　　）。
A.合同
B.扶养
C.不当得利
D.无因管理

【答案】 A
101、关于建筑工程一切险说法正确的是（　）。
A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险
B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿
C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿
D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问

【答案】 C
102、关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（ ）。
A.变更注册后，注册有效期重新计算
B.申请变更注册应当提交工作调动证明
C.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任
D.变更注册只能由原聘用企业申请

【答案】 B
103、某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2012年11月20日，投标人在投标文件截止日期已提交投标文件。2012年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时（　　）。
A.招标人不允许投标人撤回提交的投标文件
B.招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件
C.招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件
D.招标人允许投标人撤回提交的投标文件

【答案】 D
104、施工企业不执行公安部门作出的停工决定时，由（　）强制执行。
A.建设单位
B.人民法院
C.建设行政主管部门
D.公安部门

【答案】 D
105、根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求()。
A.必须有产品质量检验合格证明
B.必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址
C.应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期
D.应当有警示标志或者中英文警示说明

【答案】 A
106、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金。因甲公司拖延支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算（ ）年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 20

【答案】 C
107、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（ ）。
A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多
B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配置专职安全生产管理人员
C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员
D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员A项，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足资质等级等的相关要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。A选项有一个前提条件，是按资质的要求。这个时候不考虑面积和造价的影响，所以A的表述是正确的。B项，建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。C项，建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。D选项，3、采用新技术、新工艺、新材料或致害因素多、施工作业难度大的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，在以上规定的配备标准上增加。

【答案】 A
108、根据《劳动法》的规定，不得安排未成年人从事的劳动不包括()
A.矿山井下
B.有毒有害
C.国家规定的第三级体力劳动强度
D.其他禁忌劳动范围

【答案】 C
109、甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（ ）。
A.共同诉讼人
B.原告