2019-2025年监理工程师之土木建筑目标控制题库附答案（基础题）.docx

2019-2025年监理工程师之土木建筑目标控制题库附答案（基础题）

单选题（共600题）
1、下列不属于多级网络计划系统编制原则的是（ ）。
A.整体优化原则
B.分段均衡原则
C.连续均衡原则
D.简明实用原则

【答案】 B
2、设备制造前，监理单位的质量控制工作是（　）。
A.审查设备制造分包单位
B.检查工序产品质量
C.处理不合格零件
D.控制加工作业条件

【答案】 A
3、施工阶段，下列投资控制的任务中，不属于监理机构任务的是()
A.对工程造价目标进行风险分析
B.对拟建项目进行财务评价
C.对已完工程进行计量
D.进行工程变更价款审查

【答案】 B
4、编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（　　）。
A.工作项目工程量
B.最小劳动组合
C.人工产量定额
D.最小工作面

【答案】 D
5、单位工程中的分部工程是按（　　）划分的。
A.设计系统或类别
B.工种、材料
C.施工工艺、设备类别
D.专业性质、工程部位

【答案】 D
6、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，关于投标报价的说法，错误的是( )。
A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动
B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写
C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用
D.招标文件中要求投标人承担的风险内容和范围，投标人应将其考虑到综合单价中

【答案】 C
7、下列建设工程进度影响因素中，属于业主因素的是（　　）。
A.地下埋藏文物的保护、处理
B.合同签订时遗漏条款、表达失当
C.施工场地条件不能及时提供
D.特殊材料及新材料的不合理使用

【答案】 C
8、投资项目资本金占总投资的比例，根据不同行业和项目的经济效益等因素确定，下列规定中不正确的是（　　）。
A.钢铁、电解铝项目，资本金比例为40%及以上
B.水泥、煤炭项目，资本比例为35%及以上
C.机场、港口项目，资本金比例为25%及以上
D.铁路、公路、城市轨道交通项目，资本金比例为20%及以上

【答案】 B
9、2016年12月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0.2，相关成本要素除钢材价格指数下降了20%外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的%。按调值公式计算2016年12月实际工程结算款应为（）万元。
A.180
B.184
C.216
D.220

【答案】 B
10、混凝土结构或构件变形检测项目不包括（　　）。
A.构件的挠度
B.构件和结构的倾斜
C.构件强度
D.基础不均匀沉降

【答案】 C
11、（2021年真题）关于见证取样工作的说法，正确的是（　　）。
A.见证取样项目和数量应按施工单位编制的检测试验计划执行
B.选定的检测机构应在工程质量监督机构备案
C.施工单位取样人员不能由专职质检人员担任
D.负责见证取样的监理人员应有资格证书

【答案】 B
12、工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是（　）的关键工作。
A.缩短时间对质量和安全影响不大
B.工程变更程序相对简单
C.资源消耗比较均衡
D.直接成本最小

【答案】 A
13、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（　　）组织。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.建设单位项目负责人

【答案】 B
14、单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（　　）。
A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值
B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值
C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值
D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值

【答案】 D
15、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，由（　　）审查，符合要求的，予以签认。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.监理机构负责人
D.监理机构技术负责人

【答案】 A
16、某工程因承包人原因致使原定竣工时间延误，延误期间内国家政策发生变化，由此引起的合同价款调整应遵循的原则是（　）。
A.调增的不予调整，调减的予以调整
B.调增和调减均予以调整
C.调增和调减均不予调整
D.调增的予以调整，调减的不予调整

【答案】 A
17、项目监理机构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是（　）。
A.定期观测和必要的判断
B.分析和必要的论证
C.检查验收和必要的鉴定
D.征询设计单位意见

【答案】 C
18、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。
A.设计准备工作进度计划
B.设计总进度计划
C.工程项目建设总进度计划
D.施工准备工作计划

【答案】 C
19、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。根据计算，应优先选择分部工程（　　）为价值工程对象。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

【答案】 B
20、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程项目清单中的分项工程项 目名称顺序码的数位是（　）。
A.三至四位
B.五至六位
C.七至九位
D.十至十二位

【答案】 C
21、（2019年真题）监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是（　）。
A.驻厂监造
B.巡回监控
C.定点监控
D.目标监控

【答案】 B
22、建设工程采用流水施工方式的特点是（　　）。
A.施工现场的组织管理比较简单
B.各工作队实现了专业化施工
C.单位时间内投入的资源量较少
D.能够以最短工期完成施工任务

【答案】 B
23、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当（）。
A.编制工程设计作业进度计划
B.编制工程设计阶段进度计划
C.检查工程设计人员的专业构成情况
D.审查设计进度计划的合理性和可行性

【答案】 D
24、下列对于累加数列错位相减取大差法的描述中，错误的是（　　）。
A.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加
B.将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列
C.在差数列中取绝对值最大者，即为这两个相邻施工过程的流水步距
D.在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距

【答案】 C
25、在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取的防护和包装措施，并应检查是否符合运输、装卸、储存、安装的要求，以及相关的随机文件、装箱单和附件是否齐全，符合要求后由（ ）签认同意后方可出厂。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.政府质检部门
D.安装单位质检员

【答案】 B
26、流水强度是指某专业工作队在()
A.一个施工段上所完成的工程量
B.单位时间内所完成的工程量
C.一个施工段上所需资源的数量
D.单位时间内所需某种资源的数量

【答案】 B
27、按国家现行规定，造成直接经济损失6000万元的工程质量事故，应定为（ ）事故。
A.一般
B.严重
C.重大
D.特别重大

【答案】 C
28、下列违反上诉不加刑原则的有：
A.第一审法院认为马某犯伤害罪判处有期徒刑３年， 马某上诉， 检察院没有抗诉， 第二审法院认为一审判决认定事实不清， 发回原审法院重审， 原审法院直接加重马某量刑
B.第一审法院认定赵某犯抢夺罪判处有期徒刑５年， 赵某上诉， 检察院没有抗诉， 二审法院认为赵某量刑畸轻， 可以直接将抢夺罪改为抢劫罪， 但不得加重赵某的刑罚
C.第一审法院以盗窃罪判处金某有期徒刑２年、 王某有期徒刑１年， 金某、王某以没有实施犯罪为由提起上诉， 检察院认为对金某的量刑畸轻提出抗诉， 第二审法院经过审理， 将金某和王某都改判为有期徒刑５年
D.第一审法院认定石某犯绑架罪被判处死刑缓期执行， 犯抢劫罪判处无期徒刑， 数罪并罚决定判处死刑缓期执行。 石某上诉后， 第二审法院将石某改判为死刑缓期执行并限制减刑

【答案】 A
29、在填方工程的密实度检测中，监理工程师可以通过()现场检测取点验证其合理性。
A.作业管理
B.计量管理
C.计划管理
D.组织管理

【答案】 B
30、对原材料按原包装的箱、盒进行随机抽数后，对抽到的箱、盒作全数检验，这种抽样方法是()
A.完全随机抽样
B.分层抽样
C.等距抽样
D.整群抽样

【答案】 D
31、进行建设项目经济评价时，确定基准收益率的基础是（　）。
A.投资风险
B.机会成本
C.资金限制
D.通货膨账

【答案】 B
32、大型设备基础在设备安装就位前，监理工程师应按规定程序对其进行质量验收，土建施工部门应提交()供监理工程师审查。
A.混凝土强度测试报告
B.基础预压及沉降观测记录
C.施工依据及质量控制资料
D.基础预埋件的规格清单

【答案】 B
33、工程开工前，应由（　）组织召开工程设计技术交底会议。
A.设计单位
B.施工单位
C.建设单位
D.监理单位

【答案】 C
34、下列关于我国土地使用权出让最高年限的表述不正确的是( )。
A.商业、旅游、娱乐用地40年
B.文教、卫生、体育用地50年
C.居住用地70年
D.科技工业开发区用地90年

【答案】 D
35、凡由承包单位负责采购的原材料、半成品和构配件，在采购订货前应向( )申报。
A.建设单位现场代表
B.项目技术负责人
C.监理工程师
D.项目经理

【答案】 C
36、流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为（　　）。
A.n-1
B.n
C.n+1
D.无法确定

【答案】 A
37、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。
A.基准单价
B.投标报价
C.定额单价
D.投标控制价

【答案】 B
38、设计方案评审过程中，下列属于对总体方案进行评审的是( )。
A.设计参数
B.设计依据
C.结构造型、功能和使用价值
D.设计标准

【答案】 B
39、某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（　）万元。
A.7000
B.7600
C.7700
D.7805

【答案】 B
40、在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为（　　）。
A.驻厂监造
B.定点监控
C.跟踪监控
D.巡回监控

【答案】 D
41、关于物资需求计划的说法，正确的是（　　）。
A.编制依据：概算文件、项目总进度计划
B.组成内容：一次性需求计划和各计划期需求计划
C.主要内容：确定材料的合理储备
D.编制单位：各施工承包单位

【答案】 B
42、资源优化的目的是通过改变( )，使资源按照时间的分布符合优化目标。
A.关键工作的持续时间
B.关键工作的开始时间和完成时间
C.工作的持续时间
D.工作的开始时间和完成时间

【答案】 D
43、工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核与评定（　）。
A.勘察方案
B.勘察任务书
C.勘察合同
D.勘察成果

【答案】 D
44、建筑地面工程中的防油渗混凝土面层，在编制施工组织设计确定施工质量控制措施时，下列哪项不正确？( )
A.应按厂房柱网分区段浇筑
B.分区段面积不宜大于50㎡
C.面层内不得敷设管线
D.面层内配置的钢筋在分区段缝处不应断开

【答案】 B
45、关于不作为犯罪，下列哪一选项是正确的？
A.不真正不作为犯的作为义务均来源于法律的明文规定，故不真正不作为犯不存在是否违反罪刑法定原则的问题
B.即使没有“结果回避的可能性”，也可能成立不作为犯罪
C.由于对生命的保护是绝对的，所以当生命法益遭受侵害的时候，无关的第三人也具有作为的救助义务
D.不真正不作为犯的义务来源包括“自己的先前行为”，而不作为本身也可以成为“自己的先前行为”

【答案】 D
46、关于施工组织设计审查包括的基本内容的说法，错误的是( )。
A.编审程序应符合相关规定
B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合监理人员的要求
C.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要
D.施工方法及技术措施应可行与可靠

【答案】 B
47、施工现场的组织、管理比较简单，有利于资源供应的施工组织方式是（　　）。
A.垂直施工
B.平行施工
C.依次施工
D.流水施工

【答案】 C
48、检查混凝土设计强度等级的试块标准养护条件是( )。
A.20℃±3℃、80%以上的相对湿度下养护28天
B.20℃±3℃、90%以上的相对湿度下养护28天
C.25℃±3℃、80%以上的相对湿度下养护28天
D.25℃±3℃、90%以上的相对湿度下养护28天

【答案】 B
49、按照《建设工程质量保证金管理办法》，发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，比例不得高于工程价款结算总额的（　　）。
A.3%
B.5%
C.10%
D.任意比例

【答案】 A
50、工程质量是指工程满足()需要，符合国家法律、法规、设计文件、技术规范标准等的特性综合。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.质量监督机构

【答案】 A
51、按照2017年修订的《建设工程质量保证金管理办法》的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。
A.1%
B.3%
C.5%
D.6%

【答案】 B
52、工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是（　　）。
A.增加工作面，组织更多的施工队伍
B.对所采取的技术措施给予经济补偿
C.采用更先进的施工方法
D.改善外部配合材料

【答案】 C
53、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（　）。
A.工程项目年度计划
B.设计总进度计划
C.施工准备工作计划
D.物资采购、加工计划

【答案】 A
54、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格，其应为（　　）所致。
A.违背建设程序的原因　
B.施工与管理不到位的原因
C.地质勘察失真的原因　
D.片面追求进度的原因

【答案】 A
55、（2018年真题）某公司申请银行贷款200万元，月利率1.5%，贷款期限为5个月，按复利计算，一次性还款，到期后应还款（　）万元。
A.215.46
B.215.00
C.203.02
D.203.00

【答案】 A
56、（2017年真题）关于工程网络计划费用优化的说法，正确的是（　）。
A.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作
B.缩短持续时间的工作应为直接费最小的关键工作
C.必要时可调整关键工作之间的逻辑关系
D.工程总费用会随着工期的缩短而增加

【答案】 A
57、在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。
A.单代号网络计划中由关键工作组成
B.双代号网络计划中无虚箭线
C.双代号时标网络计划中无波形线
D.单代号搭接网络计划中时距总和最小

【答案】 C
58、在设备制造过程中，大部分设备都可采用的质量监控方式为（ ）。
A.驻厂监造
B.定点监控
C.跟踪监控
D.巡回监控

【答案】 B
59、关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（　）。
A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差
B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差
C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分
D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零

【答案】 A
60、某工程网络计划中工作B的持续时间为4天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第7天和第9天，则工作B的最早完成时间为第（）天。
A.6
B.8
C.11
D.13

【答案】 D
61、建设工程流水施工中普遍采用的方式是（　）。
A.一般的成倍节拍流水施工
B.非节奏流水施工
C.加快的成倍节拍流水施工
D.固定节拍流水施工

【答案】 B
62、如果施工单位擅自改动审查批准施工组织设计的实质性内容，监理机构应及时发出（　　），要求按程序报审。
A.工程暂停令
B.监理通知单
C.审查通知
D.变更通知单

【答案】 B
63、（2022年真题）某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编制的专项施工方案的正确处理方式是（　）。
A.报送项目监理机构审批同意后方可实施
B.经施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查后，组织专家论证
C.组织专家论证通过后，报送项目监理机构审查
D.经总监理工程师审查同意后，报送监理单位技术负责人审批

【答案】 B
64、单位工程预验收的程序中，监理机构应编写质量评估报告，并经（ ）签字后报建设单位。
A.专业监理工程师和施工单位技术负责人
B.专业监理工程师和监理单位技术负责人
C.总监理工程师和施工单位技术负责人
D.总监理工程师和监理单位技术负责人

【答案】 D
65、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用( )编制概算。
A.概算指标法
B.扩大单价法
C.预算单价法
D.综合单价法

【答案】 A
66、当项目监理机构认为设备制造单位的制造活动不符合质量要求时，且发生质量失控或重大质量事故时，应（　　）。
A.要求设备制造单位进行整改
B.要求设备制造单位进行返修
C.要求设备制造单位进行返工
D.要求总监理工程师签发暂停令

【答案】 D
67、在制定检验批的抽样方案时，对重要的检验项目，当检验不具备破坏时，应进行（）抽样方案。
A.二次抽样
B.分层抽样
C.全数检验
D.调整性抽样

【答案】 C
68、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（　　）。
A.建立进度协调会议制度
B.编制进度控制工作细则
C.对应急赶工给予优厚的赶工费
D.推行CM承发包模式

【答案】 D
69、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，其中（）是组织的永恒目标。
A.鼓励全员参与
B.坚持与供方互利的关系
C.不断改善管理的系统方法
D.持续改进

【答案】 D
70、国际上，通常将BIM的模型深度称之为()。
A.LOD
B.LCD
C.L
D.LED

【答案】 A
71、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（　）。
A.防护设施
B.水文、气象
C.施工作业面
D.通风照明

【答案】 B
72、（ ）是控制概算定额(指标)的水平。
A.预算定额
B.估算指标
C.计划定额
D.计算定额

【答案】 B
73、《卓越绩效评价准则》评分系统中，（ ）是条目要求中最重要的特征，是针对条目的核心主题做出回答时必须包括的要点。
A.基本要求
B.总体要求
C.根本要求
D.多项要求

【答案】 B
74、下列关于多级网络计划系统的特点，说法错误的是（　　）。
A.多级网络计划系统应分阶段逐步深化
B.多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要无关
C.不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制
D.多级网络计划系统可以随时进行分解和综合

【答案】 B
75、某工程施工过程中，由于工程质量问题导致3人死亡，13人重伤，直接经济损失500万元，根据质量事故造成的后果，该事故属于（　　）。
A.一般事故
B.重大事故
C.较大事故
D.特别重大事故

【答案】 C
76、下列关于质量管理体系文件的编制原则的说法，错误的是（ ）。
A.质量管理体系文件应符合监理单位的质量方针和目标
B.质量管理体系文件应符合质量管理体系的要求
C.从质量策划开始就应当考虑保持文件的一致性
D.在描述任何质量活动过程时，必须使其具有确定性

【答案】 C
77、砌筑砂浆试块强度验收的合格标准应符合下列规定：①同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等 级值的（ ）倍；②同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（ ）。
A.1.1,85%
B.1.1,90%
C.1.05,85%
D.1.1,90%

【答案】 A
78、《建筑工程施工质量验收统一标准》中，施工质量验收的标准是按照质量控制的()划分的。
A.工作程序
B.工作分工
C.系统过程
D.系统目标

【答案】 C
79、工程监理单位对勘察质量管理的工作是（　　）。
A.编制工程勘察任务书
B.签订勘察合同
C.审查勘察单位提交的勘察成果报告
D.选择工程勘察单位

【答案】 C
80、检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由（　　）报当地建设 主管部门备案。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.提出复检的一方

【答案】 D
81、监理工程师对施工组织设计进行审查时，应遵循（)的原则。
A.质量第一、安全第一
B.进度第一、安全第一
C.效益第一、质量第-
D.进度第一、效益第一

【答案】 A
82、在建设工程实施过程中，影响工程进度的组织管理因素是()
A.临时停水、停电
B.合同签订时遗漏条款或表达失当
C.未考虑设计.在施工中实现的可能性
D.施工设备不配套、选型失当

【答案】 B
83、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（ ）。
A.3年
B.5年
C.10年
D.设计文件规定的该工程的合理使用年限

【答案】 D
84、某产品的目标成本为5000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.16，若现实成本为1000元，则该零部件成本需要降低（ ）元。
A.160
B.200
C.230
D.240

【答案】 B
85、建筑装饰装修、屋面、建筑节能、电梯等工程，是分部工程按（ ）进行划分的。
A.材料种类
B.专业性质.工程部位
C.施工特点
D.施工程序

【答案】 B
86、进行浅层平板载荷试验时，下列不能作为终止加载的条件的一项是（　　）。
A.承压板周围的土明显地侧向挤出
B.沉降量急剧增大，荷载一沉降曲线出现陡降段
C.某级荷载下，12h内沉降速率不能达到稳定
D.沉降量与承压板直径之比超过0.06

【答案】 C
87、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交()
A.监理总结报告
B.质量评估报告
C.监理验收报告
D.质量检验报告

【答案】 B
88、某采用装运港船上交货价的进口设备，货价为1000万元人民币。国外运费为90万元人民币，国外运输保险费为10万元人民币，进口关税为150万元人民币。则该设备的到岸价为（　　）万元人民币。
A.1250
B.1150
C.1100
D.1090

【答案】 C
89、（2018年真题）项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（　）。
A.控制设计变更
B.编制资金使用计划
C.编制投资控制工作计划
D.优化设计节约投资

【答案】 B
90、对于大型建设工程，由于其单位工程较多且相互间的制约比较小，可调整的幅度比较大，所以容易采用（）的方法来调整施工进度计划。
A.平行作业
B.搭接作业
C.流水作业
D.顺序作业

【答案】 A
91、在工程施工质量验收活动中，（　　）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.检验批

【答案】 D
92、根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（　　）为框架，制定具体的质量目标。
A.质量计划
B.质量方针
C.质量策划
D.质量要求

【答案】 B
93、单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（ ）填写。
A.监理单位、施工单位
B.施工单位、监理单位
C.设计单位、质监站
D.施工单位、建设单位

【答案】 B
94、在工程建设程中，影响实际进度的业主因素是()
A.材料供应时间不能满足需要
B.不能及时提供施工场地条件
C.不明的水文气象条件
D.计划安排不周密，组织协调不力

【答案】 B
95、在工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天、第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第（ ）天。
A.11
B.14
C.15
D.17

【答案】 A
96、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（　）为准。
A.有利于招标人的约定
B.招标人和投标人重新谈判的结果
C.中标人投标文件
D.招标文件

【答案】 C
97、关于商业银行发放贷款，下列说法正确的是
A.借款人必须提供担保
B.必须订立书面借款合同
C.必须在中国人民银行规定的利率幅度内确定贷款利率
D.期限不能超过 10 年

【答案】 B
98、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（ ）的单位工程为主导的全工地性流水作业。
A.工程技术复杂、工期长
B.工程量大、工程技术相对简单
C.工程造价大、工期长
D.工程量大、工期长

【答案】 D
99、（2017年真题）采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由（　）负责。
A.编制清单的造价工程师
B.审核清单的造价工程师
C.工程招标人
D.工程造价咨询人

【答案】 C
100、关于建设单位的发包，下列说法错误的是（　　）。
A.建设单位不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位
B.不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位
C.不得将施工合同范围内的分部分项工程又另行发包
D.建设单位要求承包单位选择指定的分包单位

【答案】 D
101、在建设工程活动中，（）是指工程不符合国家或行业的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求。
A.工程质量事故
B.工程质量责任
C.工程质量缺陷
D.工程质量因素

【答案】 C
102、（2022年真题）某生产性项目正常生产年份应收账款、预付账款、存货、现金的平均占用额度分别为100万元、80万元、300万元和50万元，应付账款、预收账款的平均余额分别为90万元和120万元，则该项目估算的流动资金为（　）万元。
A.270
B.320
C.410
D.480

【答案】 B
103、（2022年真题）根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（　）的基本内容。
A.过程方法
B.持续改进
C.循证决策
D.关系管理

【答案】 D
104、在工程建设中自始至终把（　　）作为对工程质量控制的基本原则。
A.以人为核心
B.坚持质量标准
C.质量第一
D.坚持预防为主

【答案】 C
105、（2021年真题）下列评价指标中，属于PPP物有所值定性评价的基本评价指标是（　　）。
A.可融资性
B.项目规模大小
C.运营收入增长潜力
D.行业示范性

【答案】 A
106、编制或修改质量管理体系文件，一般形成三个层次文件的信息，第二层次文件是（）。
A.监理大纲
B.程序文件
C.作业文件
D.质量手册

【答案】 B
107、某分部工程有三个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为5d、5d、5d；4d、4d、5d；5d，7d，2d。三个施工过程间的间歇时间总共为4天，则该流水施工的是（　　）d。
A.15
B.17
C.25
D.29

【答案】 D
108、 当承包单位未能按合同规定的工期完成合同范围内的工作时对其的处罚是（　　）。
A.拒绝签署工程进度款支付凭证
B.中止施工承包合同
C.延长施工进度计划工期
D.误期损失赔偿

【答案】 D
109、在有足够工作面的前提下，组织（　　）时，施工工期最短。
A.依次施工
B.平行施工
C.流水施工
D.分包施工

【答案】 B
110、按照可操作性原则，监理工程师要审查承包单位的施工组织设计是否()
A.有能力执行并保证工期和质量目标
B.掌握了本工程的特点及难点
C.采用了先进的技术方案
D.全面分析了施工条件

【答案】 A
111、将工程项目的施工进度控制目标按年度、季度、月（或旬）进行分解，并用实务工程量、货币工作量及形象进度表示，是按（　　）分解。
A.项目组成
B.计划期
C.施工阶段
D.专业项目

【答案】 B
112、下列说法错误的是()。
A.BIM的理论基础主要起源于建筑行业
B.BIM是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达
C.BIM具有模型的完备性
D.BIM具有模型信息的一致性

【答案】 B
113、承包商未按合同约定时间完成工程，应对其的处罚是（　　）。
A.拒绝签署付款凭证
B.进行误期损失赔偿
C.取消承包人资格
D.追究民事责任

【答案】 B
114、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作的（ ）相等。
A.总时差与自由时差
B.最早开始时间与最迟开始时间
C.最早完成时间与最迟完成时间
D.时间间隔与自由时差

【答案】 A
115、监理单位受业主委托组织物资供应招标的工作内容是（　）。
A.根据施工条件确定物资供应要求
B.参与投标文件的技术评价
C.提出物资分包方式和供应商清单
D.审核物资供应计划

【答案】 B
116、（2017年真题）根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程（　）。
A.材料生产厂家
B.保修期限
C.材料供应单位
D.合理使用年限

【答案】 D
117、在工程项目实施阶段，项目监理机构及时为承包商办理工程预付款，属于项目监理机构在进度目标控制过程中采取的（　）。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施

【答案】 C
118、（2021年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是通过（　　）来达到优化目标。
A.组织关键工作流水作业
B.组织关键工作平行作业
C.压缩关键工作的持续时间
D.压缩非关键工作的持续时间

【答案】 C
119、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由（ ）签认。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位技术负责人
D.建设单位

【答案】 B
120、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（　　）。
A.工程材料报审表
B.施工控制测量成果报验表
C.分部工程报验表
D.开工报审表

【答案】 D
121、某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、4、6天和4、3、4、7天，则流水步距为（）天。
A.3
B.4
C.5
D.6

【答案】 D
122、施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工单位制定详细的()付诸实施。
A.施工组织设计
B.施工进度计划
C.施工方案设计
D.施工整改计划

【答案】 C
123、（2017年真题）某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（　）万元。
A.7000
B.7600
C.7700
D.7805

【答案】 B
124、下列质量数据中，可以用来描述离散趋势，适用于均值有较大差异的总体之间离散程度比较的特征值是（ ）。
A.总体平均数
B.算术平均数
C.中位数
D.变异系数

【答案】 D
125、下列（　　）不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。
A.开挖深度3m的基坑土方开挖
B.混凝土模板支撑工程搭设高度8m
C.起重量300KN的起重吊装工程
D.搭设高度50m的脚手架工程

【答案】 A
126、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（ ）。
A.纯随机抽样
B.分层抽样
C.等距抽样
D.整群抽样

【答案】 A
127、当建设项目只有一个单项工程时，采用二级预算编制形式，由建设项目总预算和（）组成。
A.分部工程预算
B.单项工程综合预算
C.单位工程预算
D.综合预算表

【答案】 C
128、关于价值工程方法及其特点的说法，正确的是（　）。
A.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的最低成本
B.价值工程是一种经济评价方法，