2019-2025年一级建造师之一建工程法规自我检测试卷A卷附答案.docx

2019-2025年一级建造师之一建工程法规自我检测试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、对项目经理部的相关叙述中，有误的是()。
A.项目经理部具有法人资格
B.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织
C.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构
D.项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子

【答案】 A
2、在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是（ ）。
A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金
B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的
C.履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金
D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保

【答案】 B
3、下列关于评标委员会的组成和工作的说法中，正确的是（）。
A.评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不少于三分之二
B.评标人员名单在评标报告完成前保密
C.评标委员会不能要求投标人澄清问题
D.评标委员会不能否决所有的投标

【答案】 A
4、缔约当事人就订立合同达成合意，一般应经过()阶段。
A.谈判、协商
B.要式、不要式
C.缔约、签字
D.要约、承诺

【答案】 D
5、乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用是0.5万元，乙方应该支付甲方（ ）万元费用。
A. 0.5
B. 2.5
C. 3
D. 3.5

【答案】 D
6、根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应当根据本单位事故风险特点,组织现场处置方案演练,每年至少演练()次。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 B
7、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后()小时内报告工程所在地建设行政主管部门。
A.1
B.2
C.12
D.24

【答案】 D
8、订立建设工程施工合同应当采用书面形式，此种法律行为属于()。
A.双务法律行为
B.双方法律行为
C.要式法律行为
D.诺成法律行为

【答案】 C
9、甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求()承担违约责任。
A.丙承担违约责任
B.乙承担违约责任
C.乙和丙共同承担违约责任
D.乙或者丙承担违约责任

【答案】 A
10、某施工企业在施工过程中降低工程质量标准，偷工减料，导致了建筑整体倒塌，十余名工人伤亡，该行为涉嫌触犯（）。
A.重大责任事故罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大劳动安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】 B
11、某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建 筑法》的规定，对此，正确的处理方式是（ ）
A. 责令改正，并处以罚款
B. 责令改正，可以处以罚款
C. 责令停止施工，并处以罚款
D. 责令停止施工，可以处以罚款

【答案】 D
12、在工程建设中建筑材料的说法，正确的是（ ）。
A.对于建设单位负责供应的建筑材料，在使用前施工单位应当按照规定对其进行检验并试验合格，在工程上使用后被证实不合格，建设单位与施工单位承担连带责任
B.建设单位负责供应的建筑材料经施工企业检验不合格的，施工单位应该予以退还
C.为了保证工程质量，对于有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂家
D.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装

【答案】 C
13、关于担保合同的说法，正确的是（）。
A.保证合同的双方当事人是保证人与债权人
B.第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求债务人提供反担保
C.主合同的效力不影响担保合同的效力
D.担保合同被确认无效后，担保人不承担民事责任

【答案】 A
14、（2020年真题）下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（　　）。
A.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的
B.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的
C.将承包的工程转包或者违法分包的
D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

【答案】 D
15、以下规范性法律文件的形式中，不属于行政法规的是()。
A.《城市房地产管理法》
B.《城市房地产开发经营管理条例》
C.《建设工程质量管理条例》
D.《建设工程勘察设计管理条例》

【答案】 A
16、施工单位应当于（ ）出具质量保修书。
A. 竣工验收合格时
B. 竣工验收备案时
C. 提交竣工验收报告时
D. 提交竣工结算文件时

【答案】 C
17、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（ ）。
A.重点是防治排放污染物
B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划
C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1m
D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5m

【答案】 B
18、仲裁庭调解达成协议的，调解书自( )，即发生法律效力。
A.仲裁庭制作完成后
B.当事人签收后
C.人民法院确认后
D.当事人签字后

【答案】 B
19、根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。（2014）
A.能效标识
B.节能措施
C.质量保修书
D.建筑节能标准

【答案】 B
20、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除()中约定的分包外,必须经建设单位认可
A.分包合同
B.总承包合同
C.发包合同
D.转包合同

【答案】 B
21、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（ ）。
A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书
B.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任
C.质量保修书中约定屋面防水工程保修期为 2 年
D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为 40 年

【答案】 B
22、甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份砂石购销合同，合同对履行地点没有作出明确约定，事后双方无法达成补充协议，也无法通过合同的有关条款或者交易习惯加以确定。根据我国《民法典》的规定，下列表述正确的有()。
A.双方应当在合同签订地履行合同
B.乙建材供应公司约定到甲建筑工程公司所在地受领货物
C.甲建筑工程公司应当到乙建材供应公司所在地受领货物
D.乙建材供应公司应将货物运到甲建筑工程公司所在地交付

【答案】 C
23、某跨海大桥建设项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是()
A.甲未通过资格预审递交投标文件
B.乙的投标文件逾期送达
C.丙的投标文件未按要求密封
D.丁的投标文件有大幅度修改

【答案】 D
24、按照《建筑企业资质管理规定》和《注册建造师管理规定》的规定，建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可以()。
A.处1000元以上1万元以下罚款
B.撤回资质证书
C.吊销资质证书
D.降低资质等级

【答案】 A
25、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（　）。
A.不当得利
B.侵权
C.合同
D.无因管理

【答案】 A
26、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2007年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，施工单位于2007年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。那么，施工单位的诉讼时效期间届满的时间为()。
A.2008年4月1日
B.2008年8月1日
C.2009年4月1日
D.2010年8月1日

【答案】 D
27、下列关于起诉必须符合的条件的表述中，不正确的是()。
A.原告是任何公民、法人和其他组织
B.有明确的被告
C.有具体的诉讼请求和事实、理由
D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

【答案】 A
28、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于城镇污水排入排水管网许可的说法，正确的是（）。2018真题
A.城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费
B.因施工作业需要排水的，排水许可证有效期不得超过施工期限
C.排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水
D.施工作业时，施工单位应当申请领取排水许可证

【答案】 B
29、下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（　）。
A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的
B.仲裁庭的组成违反法定程序的
C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的
D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

【答案】 B
30、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（ ）。
A. 债
B. 所有权
C. 知识产权
D. 担保物权

【答案】 A
31、某写字楼工程主楼尚未完工，裙楼商场部分未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使裙楼一楼承重墙局部因地基下沉而开裂，则此质量责任应由（ ）承担。
A.设计单位
B.施工单位
C.建设单位
D.质量监管部门

【答案】 B
32、不动产买卖，导致不动产物权变更，自（ ）时发生效力。
A. 不动产买卖合同订立时
B. 不动产买卖合同生效时
C. 记载于不动产登记簿
D. 买方付清对价款项时

【答案】 C
33、某房屋建筑工程于2008年3月15日通过竣工验收，建设单位于2008年3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是（ ）。
A. 2010年3月15日
B. 2010年3月31日
C. 2012年3月15日
D. 2012年3月31日

【答案】 A
34、施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案且情节严重的( )。
A.责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿
B.仅承担赔偿责任
C.降低资质等级，直至吊销资质证书
D.追究刑事责任

【答案】 C
35、甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同,在约定的履行日期届满时,水泥厂未能按时于供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源,致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。
A.乙水泥厂承担
B.双方连带责任
C.双方按比例承担
D.甲施工企业承担

【答案】 D
36、某工程项目实行施工总承包的，则该项目的建设工程生产安全事故应急救援预案由( )统一组织编制。
A.建设单位
B.总承包单位
C.监理单位
D.总承包单位和专业分包单位

【答案】 B
37、下列纠纷中，.适用《仲裁法》仲裁的是（）。
A.继承纠纷
B.对罚款不服发生的纠纷
C.总分包之间的合同纠纷
D.劳动合同纠纷

【答案】 C
38、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，责令限期改正，处（ ）的罚款。
A. 10万元以上，30万元以下
B. 10万元以上，50万元以下
C. 20万元以上，30万元以下
D. 20万元以上，50万元以下

【答案】 D
39、（2019年真题）安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具安全生产条件时,可以采取的措施是（）。
A.撤销安全生产许可证
B.责令停业
C.暂扣安全生产许可证
D.处以罚款

【答案】 C
40、某施工企业在施工过程中降低工程质量标准，偷工减料，导致了建筑整体倒塌，十余名工人伤亡，该行为涉嫌触犯（）。
A.重大责任事故罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大劳动安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】 B
41、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，由( )组织验收。
A.建设单位
B.监理单位
C.使用单位
D.安装单位

【答案】 C
42、关于建筑工程中止和恢复施工的说法,正确的是()
A.建筑工程可以无任何理由而中止
B.建筑工程中止施工的,应当提前1个月向发证机关报告
C.建筑工程中止施工后,应当做好建筑工程的维护管理工作
D.建筑工程恢复施工之日起1个月内,应当向发证机关报告

【答案】 C
43、关于定金的说法，正确的是（ ）
A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款
B.订金与定金的法律效果相同
C.定金超过合同金额的20％，则定金无效
D.定金的法律性质是担保

【答案】 D
44、甲公司于2015 年5 月以每吨1000 元的价格购买了乙水泥生产厂的一批水泥，合同约定5 月20 日将这批水泥送抵指定地点。但直到6 月10 日甲公司才收到这批水泥，此时市场价格已涨至每吨1200 元，则此时甲公司应按( )结算水泥货款。
A.执行新价格
B.执行原价格
C.甲承担少部分差价
D.乙承担一半差价

【答案】 B
45、关于对建筑材料、设备等进行检验检测的说法，正确的有（ ）。
A.施工单位依据工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料进行检验
B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%
C.施工人员应当在工程质量监督机构的监督下现场取样
D.混凝土中使用的掺加剂必须实施见证取样和送检

【答案】 A
46、1998年9月1日对某施工现场检查时发现，存储建筑材料的仓库内有15名建筑工人居住。施工单位解释由于现场场地狭窄，且工期紧，暂时无法解决这些建筑工人的居住问题。经行政监管部门核实，施工单位的说法属实。对此问题正确的解决方式是（）
A.这些建筑工人可以居住，但不得使用明火
B.经建设行政主管部门同意，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施
C.经公安消防机构批准后，这些建筑工人可以居住，但要釆取必要的消防安全措施
D.施工单位同这些建筑工人签订防火安全责任书，并采取必要消防安全措施后，可以暂时居住

【答案】 C
47、下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是( )。（2012）
A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的
B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的
C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的
D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的

【答案】 A
48、关于工程分包的规定，下列说法正确的是()。
A.分包工程发包人不可以要求分包工程承包人提供分包工程履约担保
B.分包工程承包人不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保
C.建筑工程总承包单位分包，除总承包合同中约定的分包外，须经建设单位认可
D.具备相应的资格条件的接受分包的人可以再次分包

【答案】 C
49、根据《民法典》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是（ ）。
A. 运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质
B. 施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场
C. 发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议
D. 施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误

【答案】 D
50、根据《民法典》的规定，有效的合同转让将使相关权利随之转移，但()除外。
A.与债权有关的从权利
B.债务人对让与人的抵销权
C.债务人对让与人的抗辩权
D.专属于债权人自身的从权利

【答案】 D
51、关于规划许可证的说法正确的是（ ）。
A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可
B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批
C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可
D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理

【答案】 D
52、对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是()。
A.时效期间为2个月
B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年
C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算
D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请

【答案】 D
53、如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为()。
A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议
B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议
C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议
D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式

【答案】 A
54、关于借款合同的说法，正确的是（）。
A.借款合同是实践合同
B.对支付利息的期限没有约定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付
C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息
D.借贷双方约定的利率超过年利率24%，则该借款的利息约定无效

【答案】 B
55、某施工企业与职工小张因为劳动报酬拖欠的问题产生了争议，小张准备去当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。依据《劳动法》的规定，下列说法正确的有（ ）。
A.劳动争议仲裁委员会由用人单位代表、工会代表、职工代表组成
B.发生劳动争议，小张也可以直接去法院起诉
C.小张在劳动关系存续期间发生的该争议，不受仲裁时效期间的限制
D.小张要去仲裁必须经单位劳动争议调解委员会调解，调解不成，才能向劳动仲裁委员会申请仲裁

【答案】 C
56、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（ ）。
A. 发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持
B. 承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主题结构质量承担责任
C. 凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任
D. 承包人的保修责任可以免除

【答案】 B
57、下列关于噪声污染防治的说法，不正确的是（ ）。
A.22:00至次日6:00之间噪音应控制在55dB（A）
B.6:00至22:00之间噪音控制在70dB（A）
C.建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的边界
D.夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于20dB（A）

【答案】 D
58、以下情形中，不属于行政调解的是()。
A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解
B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解
C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解
D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解

【答案】 D
59、甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同,合问履行过半,甲公司突然通知乙公司解除合同,关于甲公司和乙公司权利的说法,正确的是（ ）
A.经乙公司同意后甲公司方可解除合同
B.乙公司有权要求甲公司继续履行合同
C.合同履行过半后,甲公司无权解除合同
D.甲公司有权随时解除合同,但应当向乙公司赔偿相应的损失

【答案】 D
60、关于表见代理的说法，正确的是（）。
A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力
B.本人承担的表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失
C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任
D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理

【答案】 B
61、在某工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则应由（ ）承担法律责任。
A.施工企业
B.项目经理
C.建设单位
D.项目经理部

【答案】 A
62、担保，是指合同的当事人双方为了使合同能得到全面按约履行，根据（ ）的规定，采取的一种具有法律效力的保护措施。
A. 合同内容
B. 协商内容
C. 法律、行政法规规定
D. 人民法院

【答案】 C
63、乙施工单位通过招标程序中标了甲方开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签约施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是().（2013）
A.应以备案合同作为结算工程价款的依据
B.该补充协议属于可撤销合同
C.应以补充协议作为结算工程价款依据
D.乙方行为构成合同违约

【答案】 A
64、取得一级建造师执业资格证书的人申请建造师执业资格的注册，不属于必备条件的是（）
A.在施工企业实习一年
B.无犯罪记录
C.身体健康
D.经所在单位考核合格

【答案】 A
65、施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是 （ ）。
A. 抵押权
B. 质权
C. 留置权
D. 所有权

【答案】 C
66、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（　）。 2016
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制
B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁
C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年
D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】 A
67、建筑工程施工总承包二级企业法定的净资产应该为（ ）。
A.1 亿元以上
B.6000 万元以上
C.4000 万元以上
D.800 万元以上

【答案】 C
68、工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由()支付。
A.建设单位
B.总承包单位
C.分包单位
D.总承包和分包单位共同

【答案】 B
69、合同中的下列免责条款有效的是（ ）。
A. 受法律约束力的条款
B. 造成对方人身伤害的
C. 因故意行为造成对方财产损失的
D. 因重大过失造成对方财产损失的

【答案】 A
70、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给了乙供应商，针对该笔款项说法正确的是（　）。
A.乙供应商因无过错，无需返还
B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求
C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款
D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项

【答案】 B
71、根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）。
A.专业承包
B.专业分包
C.工程总承包
D.劳务承包

【答案】 A
72、关于建设工程承包制度，下列说法中正确的是（）。
A.按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商
B.加强对政府投资工程项目的管理，对建设资金来源不落实的政府投资工程项目可以批准，但必须公开招标
C.政府投资项目推荐以施工企业带资承包的方式进行建设
D.政府投资项目必须满足一定条件才可以施工企业带资承包的方式进行建设

【答案】 A
73、关于城市建设维护税的说法，正确的是（ ）。
A.凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳税义务人
B.城市维护建设税，以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据
C.城市维护建设税，与消费税、增值税、营业税分别缴纳
D.凡缴纳消费税、增值税、营业税的个人，不是城市维护建设税的纳税义务人

【答案】 A
74、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中自现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定()（2013）
A.因显失公平而无效
B.由于分包单位自愿签署而有效
C.仅对总承包单位和分包单位有效
D.因违反法律、法规强制性规定而无效

【答案】 D
75、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由（ ）负责强制执行。
A. 作出决定的公安消防机构
B. 公安机关
C. 人民法院
D. 建设行政主管部门

【答案】 A
76、关于建设工程分包的说法，错误的是（ ）。
A.分包单位是具有相应资质的单位
B.分包单位不得再次分包
C.分包单位可以通过合同约定
D.分包的工作内容是非主体、非关键性工作

【答案】 B
77、在乡、村庄规划区内进行多村公共设施和公益事业建设时，应当办理（ ）。
A.乡村建设规划许可证
B.乡村建设工程规划许可证
C.乡村建设用地规划许可证
D.土地性质变更登记手续

【答案】 A
78、行政复议申请人不服行政复议决定的，可以在收到复议决定书之日起()日内向人民法院提起诉讼。
A.10
B.15
C.30
D.60

【答案】 B
79、某钢铁厂用偷梁换柱的方法与建筑公司签订了钢材购销合同，将劣质钢材以优质价格出售给建筑公司，该建筑公司将此钢材应用到工程上发生了重大事故，则该建筑公司()
A.只能申请法院或仲裁机构变更该合同
B.可申请法院或仲裁机构撤销该合同
C.可申请法院确认该合同无效
D.可继续认可该合同

【答案】 B
80、下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（ ）。
A.工程款支付条款订立时显失公平的
B.发包人对投标文件有重大误解订立的
C.依法应当招标的项目中标无效后订立的
D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的

【答案】 C
81、公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起（ ）日内，并出具消防验收意见。
A.20
B.45
C.60
D.90

【答案】 A
82、某工程施工中建设单位要求采用一种新型材料，在设计文件中未作特殊说明；由于作业人员对新型材料不了解而造成火灾，对此造成的损失施工单位应向（ ）索赔。
A. 建设单位
B. 施工单位
C. 设计单位
D. 材料生产单位

【答案】 A
83、按照《建筑施工场界噪声限值》（GB l2523--90）规定，某施工单位在城市市区范围内施工，晚上19点～21点期间使用物料提升机运输装修材料，由此而产生的噪声限值应为（ ）分贝。
A. 55
B. 65
C. 70
D. 75

【答案】 B
84、根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（　）造成的损失和费用。
A.设计错误
B.原材料缺陷
C.不可预料的意外事故
D.工艺不完善

【答案】 C
85、某贷款合同，借款方以一块国有建设用地使用权向贷款方做了抵押担保，但未到主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（　）。
A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效
B.由于事先未获得主管部门的批准，属于无效合同
C.自当事人双方签字盖章后即生效
D.自借贷双方办理完抵押登记手续后生效

【答案】 C
86、关于施工企业的安全生产教育培训，下列说法正确的是（ ）。
A.全员每半年应至少进行1次安全生产教育培训
B.主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员经企业考核合格后方可任职
C.进入新施工岗位的作业人员应当经安全生产教育培训合格后方可上岗作业。作业人员更换了施工现场，如果岗位相同，无需培训
D.采用新工艺时，应当对作业人员进行安全教育培训

【答案】 D
87、下列权利属于用益物权的是（ ）。
A.抵押权
B.质押权
C.收益权
D.地役权

【答案】 D
88、关于核验施工许可证的说法，正确的是（　）。
A.中止施工经核验符合条件期间，由于建设单位做好建设工程的维护管理工作
B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验
C.中止施工满6个月的，在建筑工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证
D.经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验

【答案】 A
89、在房屋市政工程中,生产安全重大隐患排查治理的责任主体是（）。
A.住房和城乡建设部门
B.建设单位
C.工程监理单位
D.建筑施工企业

【答案】 D
90、关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（ ）。
A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件
B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起 10 日内退还
C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金
D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人

【答案】 D
91、根据 2016 年 1 月 《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》规定，( )一律不得以施工企业带资承包的方式进行建设，并严禁将带资承包有关内容写入承包合同及补充条款。
A.国家融资项目
B.大、中型项目
C.政府投资项目
D.国家重点项目

【答案】 C
92、城市市区内可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前.（ ）天，向 环境保护行政主管部门申报。
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15

【答案】 D
93、下列法律文书中不具有强制执行效力的是（）。2018真题
A.由仲裁机构作出的仲裁调解书
B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书
C.由国家行政机关作出的调解书
D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书

【答案】 C
94、《建设工程勘察设计企业资质管理规定》将工程勘察资质划分为（ ）。
A.综合资质、专业资质和劳务资质
B.综合资质、行业资质和劳务资质
C.总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质
D.总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质

【答案】 A
95、某工程因施工方原因造成质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是()。
A.建设方可以解除合同
B.建设方可以要求减少支付工程款
C.建设方可以要求施工方承担违约责任
D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款

【答案】 D
96、关于委托合同法律特征的说法，正确的是（）。
A.应当是有偿合同
B.是一种典型的提供劳务的合同
C.委托事务只能是法律行为
D.委托人不得转委托

【答案】 B
97、某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则()。
A.施工单位不再承担保修责任
B.建设单位自己负责维修
C.施工单位仍须承担保修责任
D.防水材料厂家承担维修责任

【答案】 C
98、法律责任以（ )为前提。
A.法律认定
B.法律后果
C.法律义务的存在
D.承担方式

【答案】 C
99、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年()。
A.10月15日
B.10月22日
C.11月14日
D.12月14日

【答案】 C
100、根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（　）。2014
A.国务院环保部门
B.各级地方政府环保部门
C.酸雨控制区内的人民政府环保部门
D.大气污染排放总量控制区内的人民政府

【答案】 D
101、根据《民法典》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（ ），出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A. 1/3
B. 1/2
C. 1/5
D. 2/3

【答案】 C
102、某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为()。
A.6月4日
B.6月9日
C.7月19日
D.7月24日

【答案】 D
103、下列建设工程纠纷处理的基本形式中,属于有强制执行力的是()。
A.仲裁
B.调停
C.和解
D.斡旋

【答案】 A
104、根据法律是否明文规定了一定合同的名称，合同可以分为（ ）。
A.诺成合同与实践合同
B.双务合同与单务合同
C.格式合同与非格式合同
D.有名合同与无名合同

【答案】 D
105、关于法人的说法，正确的是( )。
A.法人分为营利法人和非营利法人
B.法人以其登记注册地为住所地
C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格
D.建设单位可以不具有法人资格

【答案】 D
106、关于建筑市场信用体系建设,下列说法中正确的是()。
A.建筑企业不依法履行生效法律文书确定的义务情况,会被记入房地产和建筑市场信用档案
B.劳动用工、工资支付情况不是企业诚信评价的依据
C.为了保护隐私权,拖欠工资企业信息不会向社会公开
D.为保护隐私权,注册建造师信用档案信息不会向社会公示

【答案】 A
107、某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35 MPa，但是与之相对应的规范中的强制性标准为30 MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33 MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。下列观点中正确的是（ ）。
A. 由于合同不属于政府监督的依据，所以，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工
B. 由于不符合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工
C. 由于满足规范中的标准，属于合格产品.质量监督人员不可以据此要求施工单位返工
D. 根本就不属于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

【答案】 A
108、某施工分包合同约定，由总包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由()共同进行验收。
A.总承包单位、出租单位、监理单位、建设单位
B.总承包单位、出租单位、安装单位、监理单位
C.分包单位、出租单位、安装单位、建设单位
D.总承包单位、分包单位、出租单位、安