2025年监理工程师之土木建筑目标控制提升训练试卷A卷附答案.docx

2025年监理工程师之土木建筑目标控制提升训练试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、按照建设程序，可以将建设工程定额分为()
A.预算定额、概算定额和估算指标
B.人工消耗定额、材料消耗定额和机械消耗定额
C.建筑工程定额和安装工程定额
D.构成工程直接成本的定额和构成工程间接费的定额

【答案】 A
2、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的组织措施的是()
A.编制进度控制工作细则
B.分析进度控制目标风险
C.建立进度协调会议制度
D.定期收集实际进度数据

【答案】 C
3、关于时间定额和产量定额说法正确的是（）。
A.产量定额通常以工日为单位，每工日8小时计算
B.产量定额和时间定额乘积是1
C.产量定额与时间定额成正比
D.时间定额中不包含工人必须的休息时间

【答案】 B
4、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。
A.建立健全的设计技术经济定额
B.审查设计进度计划的合理性和可行性
C.编制设计总进度计划
D.建立设计工作技术经济责任制

【答案】 B
5、下列施工进度计划调整措施中，属于组织措施的是（　）。
A.改善外部配合条件
B.采用更先进的施工机械
C.实施强有力的施工调度
D.增加工作面

【答案】 D
6、某项目投标人认为招标文件中所列措施项目不全时，其投标报价的正确做法是（ ）。
A.根据企业自身特点对措施项目进行调整并报价
B.向招标人提出质疑并根据招标人的答复报价
C.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出索赔
D.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出变更

【答案】 A
7、施工进度计划经（ ）审核签认，并报建设单位批准后方可实施。
A.业主代表
B.技术负责人
C.总监理工程师
D.专业监理工程师

【答案】 C
8、 某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款2700万元，贷款时间为：第1年500万元，第2年900万元，第3年1300万元，年利率为8％，则建设期利息总和为( )万元。
A.269.41
B.216.00
C.254.32
D.225.41

【答案】 A
9、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（　　）万元人民币。
A.71.21
B.78.31
C.78.83
D.86.14

【答案】 D
10、当实际进度偏差影响总工期时，通过改变某些工作的逻辑关系来调整进度计划的具体做法是（ ）。
A.将顺序进行的工作改为搭接进行
B.增加劳动量来缩短某些工作的持续时间
C.提高某些工作的劳动效率
D.增加施工机械来缩短某些工作的持续时间

【答案】 A
11、关于门窗工程施工说法，错误的是（　　）。
A.在砌体上安装门窗严禁用射钉固定
B.外墙金属门窗应做雨水渗透性能复检
C.安装门窗所用的预埋件、锚固件应做隐蔽验收
D.在砌体上安装金属门窗应采用边砌筑边安装的方法

【答案】 D
12、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（　）。
A.就地封存
B.重新试验检测，合格后方可使用
C.限期撤出施工现场
D.降低标准使用

【答案】 C
13、在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的4天变为-3天，说明工作M的实际进度（ ）。
A.拖后7天，影响工期3天
B.拖后7天，影响工期4天
C.拖后4天，影响工期3天
D.拖后3天，影响工期3天

【答案】 A
14、分部工程观感质量的验收，由各方验收人员根据主观印象判断，按( )给出综合质量评价。
A.合格、基本合格、不合格
B.基本合格、合格、良好
C.优、良、中、差
D.好、一般、差

【答案】 D
15、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标，此时，质量数据的收集方法宜采用（　　）。
A.分层随机抽样
B.简单随机抽样
C.系统随机抽样
D.多级抽样

【答案】 D
16、在第67题所示双代号时标网络计划中，如果B、D、I三项工作因共用一台施工机械而必须依次施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为()周。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 B
17、（2021年真题）建设工程规定合理使用寿命期，体现了建设工程质量的（　　）特性。
A.适用性
B.耐久性
C.安全性
D.经济性

【答案】 B
18、甲乙两家银行均采用到期一次性偿还本息的还款方式，可向借款人提供一年期的贷款。甲银行贷款年利率11%，每月度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每季度计息一次。借款人应选择银行的借款年实际利率为（　　）。
A.11.00%　
B.11.57%
C.12.00%　
D.12.55%

【答案】 B
19、下列工作中,属于建设工程进度调整系统过程中工作内容的是（ ）。
A.分析实际进度偏差对总工期的影响
B.整理实际进度数据
C.实际进度与计划进度的对比分析
D.采集实际进度数据

【答案】 A
20、根据生产连续性和生产控制稳定性情况，采用（　　）方案。
A.计量、计数的抽样
B.—次、二次或多次抽样
C.全数检验
D.调整型抽样

【答案】 D
21、关于项目资本金管理的说法，正确的是（ ）。
A.投资项目的资本金一次认缴一次到位
B.投资项目资本金可以抽回
C.凡资本金不落实的投资项目，一律不得开工建设
D.主要使用商业银行贷款的投资项目，应将资本金存入国家开发银行指定的银行

【答案】 C
22、在制定检验批的抽样方案时，对重要的检验项目，当检验不具备破坏时，应进行（）抽样方案。
A.二次抽样
B.分层抽样
C.全数检验
D.调整性抽样

【答案】 C
23、（2020年真题）某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3，该土方工程实际结算价款为（　）万元。
A.72.80
B.76.80
C.77.40
D.78.00

【答案】 C
24、采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足( )时，判定该批产品不合格。
A.d1≤c1
B.d1>c1
C.d1>c2
D.c1＜d1＜c2

【答案】 C
25、某混凝土工程，9月份计划工程量为5000m3，计划单价为400元／m3；而9月份实际完成工程量为4000m3，实际单价为410元／m3，则该工程9月份的进度偏差为（　　）万元。
A.-36
B.36
C.-40
D.40

【答案】 C
26、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是（ ）。
A.各承包单位的资质条件和技术力量
B.各单位工程尽可能同时开工和完工
C.施工顺序与主要生产系统投产次序不相关
D.急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工

【答案】 D
27、某建设项目工程总承包方为了协助业主进行项目总进度目标的控制，对项目的总进度目标进行了分析和论证，编制了项目总进度纲要。在总进度目标论证时做了以下工作：
A.①一②一③一⑥一④一⑤
B.①一③一②一⑥一④一⑤
C.①一③一②一⑤一④一⑥
D.①一④一⑥一⑤一③一②

【答案】 D
28、某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税194.34万元，则该项目的总投资收益率为( )。
A.9.18%
B.13.53%
C.21.96%
D.32.55%

【答案】 B
29、在工程网络计划实施过程中，如果发现某项工作进度出现拖延，则受影响的工作必然是该工作的（）。
A.先行工作
B.先做工作
C.后续工作
D.后做工作

【答案】 C
30、在设备制造的质量控制内容中，下列（　　）不属于设备制造过程中的质量控制。
A.加工作业条件的控制
B.工序产品的检查与控制
C.审查设备制造的工艺方案
D.不合格零件的处置

【答案】 C
31、根据《建设工程质量管理条例》，（ ）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。
A.县
B.区
C.市
D.省

【答案】 A
32、关于Revit插件，下面哪项是正确的？()
A.Revit插件是一种软件程序，由Autodesk研发出来
B.Revit插件用RevitAPI研发出来的程序，Autodesk公司之外的开发者也可以来开发插件
C.Revit插件可以脱离Revit运行
D.Revit插件必须在Revit里面运行，需要先安装Revit软件ERevit插件具有兼容性，可以不受Revit版本的限制

【答案】 B
33、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013规定，建安工程造价中的利润包含在（）中。
A.分部分项工程费
B.其他项目费
C.措施项目费
D.规费

【答案】 A
34、工程完工后必须履行下列中的( )手续才能使用。
A.由建设单位组织设计、施工、监理四方联合竣工验收
B.由质量监督站开具使用通知单
C.由备案机关认可后下达使用通知书
D.由建设单位上级机关批准认可后即可

【答案】 A
35、下列费用中，属于静态投资的是（　）。
A.建设期利息
B.工程建设其他费
C.涨价预备费
D.汇率变动增加的费用

【答案】 B
36、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（ ）。
A.2天和3个
B.4天和9个
C.4天和3个
D.2天和9个

【答案】 D
37、根据抽样检验分类方法，属于计数型抽样检验的质量特性有（　　）。
A.几何尺寸
B.重量
C.标高
D.焊点的不良数

【答案】 D
38、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。
A.4天和9个
B.4天和4个
C.2天和3个
D.2天和9个

【答案】 D
39、招标人在工程量清单中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额是( )。
A.暂估价
B.暂列金额
C.总承包服务费
D.工程税金

【答案】 A
40、审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向（　　）提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位

【答案】 A
41、工程施工中发生事故造成8人死亡，直接经济损失3800万元，该事故属于（ ）事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般

【答案】 C
42、（2017年真题）下列承包人因工程变更提出的调整措施项目费的事项中，需采用承包人报价浮动率计算的是（　）。
A.安全文明施工费
B.按单价计算的措施项目费
C.按总价计算的措施项目费
D.实施方案未提交发包人确认的措施项目费

【答案】 C
43、施工单位以100万元价格购买一台挖掘机，预计可使用5000个台班，残值率为10%。施工单位使用30个日历天，每日历天按2个台班计算。司机每台班工资与台班动力费等合计为150元。该台挖掘机的使用费为（　　）万元。
A.1.41
B.1.71
C.1.98
D.2.01

【答案】 C
44、某土方工程，3月份计划工程量1万m3，计划单价10元／m3，实际完成工程量 1.1万m3，实际单价9.8元/m3。3月底该土方工程的进度偏差为( )万元。
A.－1.00
B.－0.98
C.－0.78
D.－0.22

【答案】 A
45、进行建设项目经济评价时，确定基准收益率的基础是（　）。
A.投资风险
B.机会成本
C.资金限制
D.通货膨账

【答案】 B
46、某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题，经查是由于不可抗力造成
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.建设单位和施工单位共同

【答案】 A
47、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为（）。
A.11.46%
B.11.50%
C.12.00%
D.12.36%

【答案】 A
48、项目监理机构宜将审查施工单位施工组织设计的情况，特别是（　　）及时向建设单位通报，应将已审定的施工组织设计及时报送建设单位。
A.基础地基的情况
B.专项方案的情况
C.要求发回修改的情况
D.隐蔽工程的情况

【答案】 C
49、在组织建设工程流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（　）。
A.流水节拍
B.流水工期
C.流水步距
D.流水强度

【答案】 A
50、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其()相符合。
A.组织机构
B.管理体制
C.资质等级
D.业务能力

【答案】 C
51、施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由（　）组织验收。
A.监理工程师
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同
D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同

【答案】 B
52、项目监理机构施工阶段投资控制采取的措施中，属于经济措施的是（ ）。
A.控制设计变更
B.编制资金使用计划
C.编制投资控制工作计划
D.优化设计节约投资

【答案】 B
53、某分项工程施工采用方案A的成本为15万元，在相同条件下，采用其他方案的合理成本为13.5万元。对方案实施价值工程，可以认为方案A的价值系数为（　　）。
A.0.90
B.0.10
C.0.53
D.1.11

【答案】 A
54、下列内容不属于投资估算编制的依据是（ ）。
A.工程勘察与设计文件
B.类似工程的技术经济指标
C.工程所在地编制同期的人工、材料、机械台班定额价格
D.政府有关部门发布的价格指数

【答案】 C
55、工程质量事故处理的基本要求不包括（ ）。
A.安全可靠
B.经济合理
C.注重结果
D.满足建筑物的功能

【答案】 C
56、下列评价指标中，( )属于动态指标。①投资利润率②投资收益率③财务净现值④内部收益率⑤投资报酬率
A.①②
B.③④
C.②③
D.④⑤

【答案】 B
57、工程网络计划的工期优化是通过（　）来达到优化目标。
A.改变关键工作之间的逻辑关系
B.压缩关键工作的持续时间
C.将关键工作压缩成非关键工作
D.减少非关键工作的自由时差

【答案】 B
58、一般情况下，检验批和（ ）两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已。
A.单位工程
B.分项工程
C.分部工程
D.子分部工程

【答案】 B
59、对某些有严重质量缺陷的项目，可采用（　　）的质量事故处理方案的辅助决策方法，以便确定缺陷的严重程度。
A.试验验证
B.定期观测
C.专家论证
D.方案比较

【答案】 A
60、（2017年真题）某工程有3个施工过程，依次为：钢筋→模板→混凝土，划分为Ⅰ和Ⅱ施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中，属于正确工艺关系的是（　）。
A.模板Ⅰ→混凝土Ⅰ
B.模板Ⅰ→钢筋Ⅰ
C.钢筋Ⅰ→钢筋Ⅱ
D.模板Ⅰ→模板Ⅱ

【答案】 A
61、施工组织设计审查的基础是( )。
A.施工单位编审手续齐全
B.建设单位申请施工的手续齐全
C.监理单位资质达标
D.有符合质量标准的试验室

【答案】 A
62、在施工过程中，如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由（ ）提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A.监理单位
B.施工单位
C.工程质量监督机构
D.拟采用单位

【答案】 D
63、对于计数抽样的一般项目，如有关专业验收规范无明确规定时，可采用一次抽样方案，也可由建设、设计、监理、施工等单位根据检验对象的特征协商采用（　　）。
A.调整型抽样方案
B.计数型抽样方案
C.二次抽样方案
D.多次抽样方案

【答案】 C
64、在进行质量缺陷成因分析中，首先要做的工作是（ ）。
A.收集有关资料
B.现场调查研究
C.进行必要的计算
D.分析、比较可能的因素

【答案】 B
65、下列不属于BIM的特点的是()。
A.可视性
B.优化性
C.可塑性
D.可分析性

【答案】 C
66、关于项目监理机构处理工程质量事故的说法，正确的是（　）。
A.签发监理通知单，要求施工单位及时处理
B.签发工程暂停令，暂停与其关联部位的施工
C.签发监理报告，向政府主管部门报告
D.签发工作联系单，要求施工单位及时处理

【答案】 B
67、（2021年真题）某项目建设投资1200万元，建设期贷款利息100万元，铺底流动资金90万元，铺底流动资金为全部流动资金的30%，项目正常生产年份税前利润260万元，年利息20万元，则该项目的总投资收益率为（　　）。
A.16.25%
B.17.50%
C.20.00%
D.20.14%

【答案】 B
68、某工程采购的国产标准设备，设备制造厂交货地点出厂价为50?万元，设备包装费用为2万元，运输及装卸费用为4万元，采购与保管费用为1万元。则该设备的购置费用为（　）万元。
A.50
B.52
C.54
D.57

【答案】 D
69、（2019年真题）某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于（　）。
A.专业工程
B.单项工程
C.单位工程
D.分项工程

【答案】 B
70、监理资料的管理应由（ ）负责，并指定专人具体实施。
A.监理人员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师
D.总监代表

【答案】 C
71、对于特别重要的设备，监造人员直接进入设备制造厂的制造现场，成立相应的监造小组，编制监造规划，实施设备制造质量控制的方式是（ ）。
A.巡回监控
B.设置质量控制点监控
C.旁站监控
D.驻厂监造

【答案】 D
72、（2021年真题）按费用构成要素划分，下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（　　）。
A.工伤保险费
B.养老保险费
C.劳动保护费
D.流动施工津贴

【答案】 C
73、某施工单位在施工时，未经设计单位同意擅自修改设计，此情况属于（）。
A.施工与管理不到位
B.设计差错
C.使用不当
D.操作工人素质差

【答案】 A
74、在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对()进行检查。
A.现场质量管理体系
B.勘查实施方案
C.重要岗位人员的上岗证
D.勘察成果报告

【答案】 C
75、应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以（ ）。
A.表明实际进度是否匀速开展
B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量
C.预测偏差对后续工作及工期的影响
D.表明对工作总时差的利用情况

【答案】 B
76、工程变更款项最终结算时，应以（　　）为依据。
A.经建设单位同意的暂定价格
B.建设单位与施工单位达成的协议
C.实际发生的款项
D.竣工结算款

【答案】 B
77、在工程建设中，经济制裁属于进度控制常见因素的（　　）。
A.政策因素
B.社会环境因素
C.资金因素
D.组织管理因素

【答案】 B
78、某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1800m3；该项目的招标控制价综合单价为380元/m3，投标报价的综合单价为450元/m3，投标报价浮动率为5％，则该清单工程费用应为（ ）元。
A.840000
B.809025
C.856000
D.855500

【答案】 B
79、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（ ）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。
A.累计完成量
B.自由时差和总时差
C.计划工期
D.计算工期

【答案】 B
80、双代号网络计划中，某工作持续时间为8天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（ ）天。
A.3
B.4
C.6
D.7

【答案】 D
81、防水混凝土试配时，其抗渗水压值应比设计值高多少？( )
A.0.10MPa
B.0.15MPa
C.0.20MPa
D.0.25MPa

【答案】 C
82、某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成时间和最迟完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最迟开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（　　）。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 A
83、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔()
A.工期，成本和利润
B.工期和成本，不能索赔利润
C.工期，不能索赔成本和利润
D.成本，不能索赔工期和利润

【答案】 B
84、工程网络计划的费用优化是指寻求( )的过程。
A.工程总成本最低时的工期安排
B.工程直接成本最低时的工期安排
C.工程间接成本最低时的工期安排
D.给定费用前提下的最短工期安排

【答案】 A
85、在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取( )的措施。
A.封闭和覆盖
B.包裹和覆盖
C.防护和包装
D.防护和封闭

【答案】 C
86、下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是()
A.若财务内部收益率大于等于基准收益率，方案可行
B.若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，方案可行
C.若财务净现值大于等于零，方案可行
D.若总投资收益率高于同行业收益率参考值，方案可行

【答案】 B
87、价值工程的目标是以（ ）实现项目必须具备的功能。
A.最少的项目投资
B.最高的项目盈利
C.最低的寿命周期成本
D.最低的项目运行成本

【答案】 C
88、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（　　）的线路。
A.相邻两项工作之间的时距之和最大
B.相邻两项工作之间时间间隔全部为零
C.工作的持续时间总和最大
D.相邻两项工作之间的时距全部为零

【答案】 B
89、（2022年真题）建设工程施工过程中，分项工程验收应由（　）组织。
A.设计单位专业工程师
B.监理员
C.专业监理工程师
D.建设单位代表

【答案】 C
90、某建筑工程不含税的人工费为800万元，含税的材料费是2500万元（可抵扣的进项税率是11%），含税的施工机具使用费是1700万元（可抵扣的进项税率是13%），管理费、利润和规费的总和是200万元，增值税税率是9%，则该工程的含税造价为（）万元。
A.4720.00
B.4677.48
C.5184.77
D.5279.90

【答案】 C
91、在建设工程施工阶段，监理工程师进度控制的工作内容包括（）。
A.确定各专业工程施工方案及工作面交接条件
B.划分施工段并确定流水施工方式
C.确定施工顺序及各项资源配置
D.确定进度报表格式及统计分析方法

【答案】 D
92、下列关于多级网络计划系统的特点，说法错误的是（　　）。
A.多级网络计划系统应分阶段逐步深化
B.多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要无关
C.不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制
D.多级网络计划系统可以随时进行分解和综合

【答案】 B
93、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程项目清单中的分项工程项 目名称顺序码的数位是（　）。
A.三至四位
B.五至六位
C.七至九位
D.十至十二位

【答案】 C
94、 某分部工程有甲、乙、丙三个施工过程，分4段施工，甲施工过程的流水节拍是3周、5周、2周、4周，乙施工过程的流水节拍是4周、3周、3周、3周、丙施工过程的流水节拍是5周、2周、4周、2周，为了实现连续施工，乙、丙两施工过程间的流水步距应是（ ）周。
A.3??
B.4??
C.5??
D.6

【答案】 B
95、某生产产品的投资方案，当单位产品的价格由1000元降为900元时，该方案的内部收益率为-1%，则价格因素的敏感系数为()
A.-0.1
B.0.1
C.0.9
D.1.0

【答案】 B
96、施工质量控制点的设置，要在分析施工对象或工序活动对工程质量特性可能产生的影响大小、危害程度及质量保证难易程度的基础上，由()确定。
A.项目监理机构
B.承包单位
C.质量监督机构
D.建设单位

【答案】 B
97、质量管理体系文件中，（ ）是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。
A.质量手册
B.程序文件
C.作业文件
D.质量记录

【答案】 D
98、某分部工程有3个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4d、6d、2d，则拟采用的专业工作队数为( )个。
A.2
B.3
C.4
D.6

【答案】 D
99、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（　　）。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位

【答案】 A
100、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（　　）审批。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位技术负责人
D.建设单位

【答案】 D
101、（2019年真题）采用成本加奖罚合同，当实际成本大于预期成本时，承包人可以得到（　）。
A.工程成本、酬金和预先约定的奖金
B.工程成本和预先约定的奖金，不能得到酬金
C.工程成本，但不能得到酬金和预先约定的奖金
D.工程成本和酬金，但也可能会处予一笔罚金

【答案】 D
102、个体工商户王全对县工商局拒绝向其颁发营业执照的行为不服，向市工商局申请行政复议，市局驳回了王全的复议请求。王全不服而起诉。下列哪一选项说法是错误的？
A.本案被告为县工商局
B.本案中法院既要审查县工商局行为的合法性，又要审查市局复议程序的合法性
C.如果法院判决责令县局限期向王全颁发营业执照，则应当判决撤销市局的复议决定
D.如果经法院审查认为县局行为合法，市局复议决定违反法定程序的，应当判决确认复议决定违法，同时判决驳回王全关于县局颁发营业执照的诉讼请求

【答案】 A
103、工程网络计划优化中的资源优化是指（　　）的优化。
A.资源有限，工期最短
B.资源均衡，费用最少
C.资源有限，工期固定
D.资源均衡，资源需用量最少

【答案】 A
104、（2018年真题）采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（　）批准后方可实施。
A.施工单位
B.设计单位
C.项目监理机构
D.建设单位

【答案】 D
105、（　　）反映整个工程项目及各分部、分项工程材料的需用量，亦称工程项目材料分析。
A.总需求计划
B.一次性需求计划
C.前期需求计划
D.各计划期需求计划

【答案】 B
106、项目监理机构受建设单位委托控制物资供应进度时，其工作内容是()。
A.组织对投标文件的技术评价
B.签订物资供应合同
C.确定建设单位推荐的物资供应单位
D.组织编制物资供应招标文件

【答案】 D
107、当高强度螺栓连接副保管时间超过（　　）个月后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。
A.3
B.5
C.6
D.8

【答案】 C
108、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为2000万，假设增值税可抵扣的进项税率均按15%计算，则按一般计税方法计算增值税，增值税是（）万元。
A.60
B.165
C.188
D.340

【答案】 B
109、工程质量管理体系包含三个层次，其中属于承建方的自控的是（ ）。
A.咨询单位
B.项目管理公司
C.材料供应单位
D.检测机构

【答案】 C
110、监理单位受业主的委托进行工程设计监理时，应落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员，按合同要求对设计工作进度进行严格监控，下列工作中，属于监理单位的进度控制工作的是（ ）。
A.审查设计单位编制的进度计划的合理性和可行性
B.建立健全设计技术经济定额，并按定额要求考核设计单位
C.认真实施设计进度计划，力争设计工作有节奏、有秩序、合理搭接地进行
D.不断分析总结设计进度控制工作经验，逐步提高设计进度控制工作水平

【答案】 A
111、ISO 质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是( )。
A.需求的变化要求组织不断改进
B.确立挑战性的改进目标
C.提高有效性和效率
D.全员参与

【答案】 C
112、做好工程施工记录、保存各种信息档案，参与处理索赔事宜，属于施工阶段投资控制的（　　）措施。
A.组织
B.经济
C.技术
D.合同

【答案】 D
113、大成股份有限股份公司因制造伪劣产品被所在市工商局吊销企业营业执照， 并罚款 15 万元， 大成公司不服申请行政复议， 行政复议机关认为大成公司确实构成制造伪劣产品， 决定维持吊销营业执照的行政处罚， 并对其处以罚款18 万元。 大成公司不服， 拟提起行政诉讼。请回答下列 99-100 题
A.大成公司可以口头或者书面委托 1 至 2 名代理人参加行政复议
B.若市工商局系依法经省工商局批准后才作出的此项处罚决定， 则应以在对外生效的法律文书上署名的机关为被申请人
C.大成公司可以采取传真方式提出行政复议申请
D.若大成公司提出行政复议申请时错列被申请人的， 行政复议机构应当驳回复议申请

【答案】 C
114、审查建筑地基基础工程土方开挖施工方案，要求土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循（　　）的原则。
A.开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖
B.开槽支撑，边撑边挖，分层开挖，严禁超挖
C.开槽支撑，先撑后挖，分层夯实，严禁超挖
D.开槽支撑，先挖后撑，分层开挖，严禁超挖

【答案】 A
115、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（　　）转交原设计单位修改工程设计文件。
A.施工单位
B.勘察单位
C.建设单位
D.政府部门

【答案】 C
116、在诉讼过程中，下列哪些主体可以提出量刑意见？
A.检察院
B.诉讼代理人
C.被害人
D.辩护人

【答案】 B
117、项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（　　）。
A.项目经理
B.施工单位质量负责人
C.施工方案编制人
D.施工单位技术负责人

【答案】 D
118、项目监理机构应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术和新设备的质量认证材料，必要时应要求施工单位（　）。
A.将质量认证材料报质检部门审批
B.将质量认证材料报建设单位确认
C.组织专题技术论证
D.组织设计人员复核

【答案】 C
119、根据《建设工程监理规范》，分项工程完工后，验收应由（ ）组织相关人员进行。
A.总监理工程师
B.建设单位项目负责人
C.总监理工程师代表
D.专业监理工程师

【答案】 D
120、（2018年真题）监理单位在工程设计阶段协助建设单位组织设计方案评审时，对专业设计方案重点评审的是（　）。
A.设计依据和设计规模
B.环保设施和防震防灾
C.工艺流程和项目组成
D.设计参数和设计标准

【答案】 D
121、卓越绩效模式中，（ ）是系统管理的基本方法。
A.过程方法
B.系统方法
C.评价方法
D.整合方法

【答案】 A
122、单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论由参加验收单位共同商定后，由()填写，并对总体质量水平做出评价。
A.监理单位
B.建设单位
C.设计单位
D.施工单位

【答案】 B
123、关于净现值指标的说法，正确的是（　）。
A.该指标能够直观地反映项目在运营期内各年的经营成果
B.该指标可直接用于不同寿命期互斥方案的比选
C.该指标小于零时，项目在经济上可行
D.该指标大于等于零时，项目在经济上可行

【答案】 D
124、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是（ ）阶段。
A.工程设计
B.工程施工
C.工程决策
D.工程竣工