2025年一级建造师之一建工程法规题库综合试卷B卷附答案.docx

2025年一级建造师之一建工程法规题库综合试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、在诉讼中，甲认为其享有对乙公司的代理权，其以乙公司名义与丙公司签订的合同应有效。而乙公司则认为只授权给了丁，甲并没有得到其授权。根据民事诉讼的举证原则，本案中关于代理权的举证责任应当由（ ）承担。
A. 甲
B. 乙公司
C. 丁
D. 丙公司

【答案】 A
2、在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（ ）。
A.经附近居民所在单位的同意
B.在居民小区代表监视下施工
C.有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，公告附近居民
D.经居民小区业主委员会同意

【答案】 C
3、关于融资租赁合同的说法，正确的是（ ）。
A.承租人破产的，租赁物属于破产财产
B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利
C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利
D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务

【答案】 B
4、关于工程合理使用年限的说法，正确的是（）。2018真题
A.工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限
B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限
C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算
D.工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵不一致

【答案】 A
5、根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（　）。 2016
A.工程所在地法院
B.被告所在地法院
C.原告所在地法院
D.合同签订地法院

【答案】 A
6、根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是（）。
A.用工单位申请，劳务派遣单位协助
B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助
C.劳务派遣单位申请，用工单位协助
D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助

【答案】 C
7、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()市人民法院管辖。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

【答案】 B
8、劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是（　）。
A.在试用期后被证明不符合录用条件
B.严重违反用人单位的规章制度
C.被起诉有大量欠债
D.经常生病不能从事岗位工作

【答案】 B
9、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证会。（2015）
A.安全监督管理机构
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位

【答案】 D
10、同一专业的单位组成联合体投标，按照（ ）单位确定资质等级。
A. 资质等级较高的
B. 资质等级较低的
C. 联合体主办者的
D. 承担主要任务的

【答案】 B
11、某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。该施工单位对王某需承担的责任是（ ）
A.刑事责任
B.违约责任
C.侵权责任
D.行政责任

【答案】 C
12、根据我国《建筑法》的规定，下列建筑工程中，()在开工前依法可以不办理施工许可证。
A.投资45万元的厂房
B.造价为60万元的管道安装工程
C.建筑面积为250平方米的装修工程
D.建筑面积为350平方米的修缮工程

【答案】 C
13、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有 3 个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为
A.简易交付
B.拟制交付
C.指示交付
D.占有改定

【答案】 C
14、某建筑企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，则安全生产许可证届满时（ ）。
A. 必须再次审查，审查合格延期３年
B. 不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止
C. 按照初始条件重新申请办理
D. 经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年

【答案】 D
15、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（ ）验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用 。
A. 建设行政主管部门
B. 省级人民政府
C. 县级以上人民政府
D. 环境保护主管部门

【答案】 D
16、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()（2013）
A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用　　
B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款。　　
C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序　　
D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收

【答案】 B
17、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（　）。2017
A.不当得利
B.侵权
C.合同
D.无因管理

【答案】 A
18、工程建设项目的质量、安全第一责任人是()。
A.总经理
B.部门经理
C.项目经理
D.安全经理

【答案】 C
19、房屋建筑工程施工总承包企业中的一级企业净资产应在（ ）以上。
A.4000万元
B.6000万元
C.8000万元
D.1亿元

【答案】 D
20、关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。（2014）
A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布
B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告
C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布
D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布

【答案】 D
21、（2019年真题）下列情形中,产生合同之债的是（）。
A.施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失
B.建设单位与施工企业签订施工承包协议书
C.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人
D.施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙

【答案】 B
22、在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修的期限说法，正确的是（ ）。
A.外墙面的防渗漏为5 年
B.供热与供冷系统为2 年
C.屋面防水工程为3 年
D.地基基础和主体结构工程为永久

【答案】 A
23、下列哪一项不属于法人成立应具备的条件（ ）。
A.依法成立
B.有自己的名称、组织机构
C.能够独立承担民事责任
D.有主要负责人

【答案】 D
24、《招投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标（ ）。
A.需要采用不可替代的专利或者专有技术
B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供
D.涉及国家秘密、抢险救灾

【答案】 B
25、《安全生产许可证条例》的直接立法依据是()。
A.《中华人民共和国宪法》
B.《建设工程安全生产管理条例》
C.《中华人民共和国安全生产法》
D.《中华人民共和国行政许可法》

【答案】 C
26、建设单位甲与供货商乙签订了一份钢材供货合同，合同中约定：由供货商送货至施工现场，但未约定运费的负担，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。 则供货商将钢材送到工地后，该运输费应由( )。
A.建设单位甲承担运费
B.施工单位丙承担运费
C.供货商乙承担运费
D.建设单位甲与供货商乙单位共同分担运费

【答案】 C
27、工程经建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（　）。2014
A.施工单位维修，建设单位直接承担费用
B.建设单位维修并承担费用
C.施工单位维修并承担费用
D.施工单位维修，设计单位直接承担费用

【答案】 A
28、进场的建筑材料、建筑构配件和设备在使用或者安装前，应该经过()签字。
A.监理工程师
B.总监理工程师
C.项目经理
D.建设单位代表

【答案】 A
29、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益：()。
A.请求解除合同
B.请求返还财产
C.请求排除障碍
D.请求赔偿损失

【答案】 D
30、以招标方式订立合同时，属于要约性质的行为是（ ）。
A.招标
B.投标
C.开标
D.中标

【答案】 B
31、下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是()。
A.移交工程档案资料是建设单位的义务
B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总
C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总
D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案

【答案】 C
32、下列安全生产职责中，不属于项目专职安全生产管理人的职责的是（ ）。
A.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况
B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练
C.对作业人员的违规违章行为有权予以纠正或查处
D.向企业安全生产管理机构报告重大安全隐患

【答案】 B
33、甲用人单位自用工之日至今6 个月的时间里仍未与劳动者孙某订立书面劳动合同，其中劳动者孙某的月薪为4000 元。则用人单位应当向劳动者每月支付（ ）元的工资。
A.6000
B.8000
C.10000
D.12000

【答案】 B
34、根据《建设工程质量管理条例》规定，组织竣工验收的应是( )。
A.监理单位
B.设计单位
C.勘察单位
D.建设单位

【答案】 D
35、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（　）。（2014）
A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请
B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。
C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地
D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证

【答案】 C
36、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（ ）。
A.施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.质量安全报建手续
D.建设用地规划许可证

【答案】 D
37、建设单位申请领取施工许可证应具备多项法定条件。下列选题中，属于该法定条件的是()。
A.已经办理了建设用地申请
B.依法确定了建筑施工企业
C.已经领取了房屋拆迁许可证
D.建设资金全部到位

【答案】 B
38、工程施工中见证取样试件要作为质量验收的依据，则质量检验机构应当是()的机构
A.具有相应资质等级
B.建设行政主管部门指定
C.当地技术质量监督局认可
D.质量监督站指定

【答案】 A
39、仲裁庭的组成形式有（ ）种。
A. 一种
B. 二种
C. 三种
D. 四种

【答案】 B
40、根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是( )。（2012）
A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得
B.当地投标企业较少
C.施工主要技术采用特定专利或专有技术
D.军队建设项目

【答案】 C
41、甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费。双方约定，运输过程中如因不可抗力导致货物损坏的，责任由买受人承担。运输途中，因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是()。
A.运输公司可以要求甲支付运费
B.运输公司可以要求乙支付运费
C.甲可以要求乙赔偿损失
D.乙可以要求甲支付设备款

【答案】 D
42、暂时不能开工的建设用地，超过（ ）的，应当进行绿化，铺装或者遮盖。
A. 3 个月
B. 1 个月
C. 2 个月
D. 6 个月

【答案】 A
43、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（　）提出。
A.答辩期内
B.仲裁案件庭审结束前
C.仲裁案件裁决作出前
D.仲裁庭首次开庭前

【答案】 D
44、某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则()。
A.应由施工单位承担维修责任
B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔
C.应由设计单位负责维修
D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔

【答案】 D
45、关于工程建设企业标准实施的说法，正确的是（　）。
A.企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称
B.企业执行自行制定的企业标准的，其产品的功能指标和性能指标不必公开
C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度
D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开

【答案】 C
46、《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在()日内提出处理意见。
A.7
B.10
C.14
D.20

【答案】 A
47、关于建筑工程施工许可证管理的说法，正确的是（ ）。
A.申请施工许可证是取得用地规划许可证的前置条件
B.工程质量监督手续可以与施工许可证合并办理
C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件
D.发证机关自收到申请之日起 15 日内，对符合条件的申请办理施工许可证

【答案】 B
48、某工程因施工方原因造成质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是()。
A.建设方可以解除合同
B.建设方可以要求减少支付工程款
C.建设方可以要求施工方承担违约责任
D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款

【答案】 D
49、依照《民法典》,诉讼时效届满后,（）。
A.当事人的诉权消灭
B.当事人的实体权利消火
C.当事人自愿履行的,无效
D.义务人可以提出不履行义务的抗辩

【答案】 D
50、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是（　）。2014
A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款
B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任
C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

【答案】 C
51、发包人与承包人因建设工程质量发生争议，双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后，发包人不服仲裁裁决并向法院起诉，则法院应当()。
A.不予受理
B.依法受理
C.撤销裁决书
D.重新审理并作出判决

【答案】 A
52、关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（　）。
A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用
B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收
C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收
D.建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款

【答案】 A
53、2008年2月25日，甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一钢材购销合同，合同约定：由乙公司向甲公司提供二级螺纹钢200t，单价以国家规定的指导价为基准下调2%，交货日期为2008年3月25日，货到后付款。当时国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨5000元，浮动范围上下各10%。在履行合同过程中，乙公司未能按时送货，直到2008年4月25日才将货物全部交齐，而此时由于需求旺盛，国家将二级螺纹钢的指导价变更为每吨6000元，浮动范围上下10%。甲公司应当以每吨()元的价格向乙公司支付货款。
A.5000
B.4900
C.6000
D.5880

【答案】 B
54、下列属于可撤销合同的是（ ）。
A.因重大误解订立的合同
B.以合法形式掩盖非法目的的合同
C.恶意串通，损害他人利益的合同
D.无权代理签订的合同

【答案】 A
55、下列关于诉讼时效中止的表述，正确的是( )。
A.因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止
B.因原告起诉，诉讼时效中止
C.因被告应诉，诉讼时效中止
D.因证人要求，诉讼时效中止

【答案】 A
56、施工单位所承建的某房屋建筑，建设单位和施工单位合同约定屋面防水保修期为 3 年。竣工合格第 4 年后，该建筑防水出现质量问题，则下列说法正确的是（ ）。
A.已过保修期，施工单位不保修
B.建设单位自行处理，无权要求施工单位保修
C.施工单位应该承担保修义务
D.设计单位应当承担责任

【答案】 C
57、2013年6月22日，张某与甲施工企业签订了一份劳动合同，合同期限为2年，根据《劳动合同法》的规定，张某的试用期不得超过（ ）个月。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6

【答案】 B
58、（2019年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期内建设工程缺陷维修的说法，正确的是（）
A.如承包人不维修也不承担费用，发包人可以从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可以向承包人进行索赔
B.缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，承担维修费用，但不必承担鉴定费用
C.承包人维修并承担相应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任
D.就他人的原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，但不必承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用

【答案】 A
59、甲建筑公司向乙材料供应商订购了一批材料。当这批材料被按期送到指定地点时，项目部工作人员验收发现，除了订购合同约定的材料外，还多出了一部分材料，经了解属于供应商疏忽所致。双方协商后决定，暂时由甲方代为保管这部分多出的材料，并向乙方收取合理费用。代管期间当地气候出现异常，尽管甲方采取了正确的保护措施，但仍有部分材料发生变形，由此给乙方造成了损失。对此，下列选项中正确的是( )。
A.该损失应由甲公司承担
B.该损失应由甲乙双方共同承担
C.乙公司可以不支付代管费用
D.乙公司应负担代管费并承担其损失

【答案】 D
60、下列不属于民事诉讼特征的是（ ）。
A.诉讼具有公权性
B.诉讼具有快捷性
C.诉讼具有程序性
D.诉讼具有强制性

【答案】 B
61、建筑生产中最基本的安全管理制度、所有安全规章制度的核心是（ ）。
A. 安全生产责任制度
B. 群防群治制度
C. 安全生产教育培训制度
D. 安全生产检查制度

【答案】 A
62、根据《劳动合同法》的规定,劳动者在试用期的工资不得低于木单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
A.60%
B.80%
C.50%
D.70%

【答案】 B
63、 法定代理的成立，是基于( )。
A.代理人与被代理人之间的亲属关系
B.法律的直接规定
C.被代理人的请求
D.代理人的请求

【答案】 B
64、根据《民法典》，债权人将合同中的权利转让第三人的（ ）。
A.需经债务人同意，且需办理公证手续
B.无需经债务人同意，也不必通知债务人
C.无需债务人同意，但需办理公证手续
D.无需经债务人同意，但需通知债务人

【答案】 D
65、甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据我国《仲裁法》规定，甲方可以()。
A.向法院申请撤销裁决
B.向人民法院起诉
C.向上级仲裁机构申诉
D.向人民法院申请执行

【答案】 D
66、下列合同当事人中，不能行使合同撤销权的是（ ）。
A.订立合同时显失公平的受害方
B.以欺诈、胁迫手段使对方在违背真实意思的情况下订立合同的加害方
C.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立合同的受害方
D.因重大误解订立合同的当事人

【答案】 B
67、根据我国仲裁法的有关规定，下面关于仲裁机构组织性质的说法，正确的是()。
A.属带有行政性的组织，隶属于各省、市、自治区的法制局
B.属民间性组织，但各省、直辖市、自治区中设区的市所设立的仲裁机构，与省、直辖市、自治区所设立的仲裁机构有隶属关系
C.属民间性组织，独立于行政机关
D.属民间性组织，但仲裁委员会秘书处的日常工作人员隶属于有关的行政机关

【答案】 C
68、委托合同的目的是为他人处理或管理事物，它不同于民事代理。委托合同委托的事务包括()。
A.法律行为和事实行为
B.只是事实行为
C.只是法律行为
D.只是商事贸易行为

【答案】 A
69、某工程竣工后，施工单位提交的质量保修书中约定：对给排水管道的保修期为3年，装修工程为2年。此两项保修约定（ ）。
A. 均无效
B. 均有效
C. 给排水管道的保修期有效
D. 装修工程的保修期有效

【答案】 B
70、对于建设工程分包的表述中，不正确的是()。
A.建设单位可以直接指定分包人
B.承包单位不得将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
C.承包单位不得将其承包的全部建筑工程转包给他人
D.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位

【答案】 A
71、宋某与陈某签订了房屋租赁合同，约定租期1年，租金按月支付。合同签订前，宋某已得知该房屋存在明显的安全问题。宋某仅租用了3个月便提出解除合同。对此，下列说法中正确的是（ ）。
A. 该租赁合同无效
B. 宋某应承担违约责任
C. 陈某应向宋某提出补偿要求
D. 宋某可以随时解除合同

【答案】 D
72、当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，关于此情形下的损失赔偿额度，下列说法正确的是（ ）。
A.损失赔偿额包括合同履行后可以获得的利益，但不超过违反合同一方订立合同时预见到的因违反合同可能造成的损失
B.损失赔偿额度就是合同中约定的额度
C.赔偿的损失不包括合同履行后可以获得的利益
D.损失赔偿额度按违约方获得的利益计算

【答案】 A
73、在生产作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为，违反了（ ）。
A. 重大责任事故罪
B. 重大劳动安全事故罪
C. 工程重大安全事故罪
D. 串通投标罪

【答案】 A
74、根据《节约能源法》规定，以下不属于用能单位能源消费方式的是（ ）。
A.分类计量
B.包费制
C.分类统计
D.利用状况分析

【答案】 B
75、下列应当被撤销注册的是()。
A.申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的
B.注册建造师受聘企业破产的
C.注册期限届满未申请延续的
D.注册建造师造成重大安全事故的

【答案】 A
76、建筑施工企业不再具备安全生产条件的，情节严重应承担的法律责任是（ ）。
A.暂扣安全生产许可证并限期整改
B.吊销安全生产许可证
C.撤销安全生产许可证，3 年内不得再次申请安全生产许可证
D.没收违法所得，处10 万元以上50 万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证

【答案】 B
77、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，（ ）应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
A. 建设单位在招标文件中
B. 施工单位在投标文件中
C. 监理单位在监理大纲中
D. 设计单位在设计文件中

【答案】 D
78、某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可以向该市（ ）人民法院提起诉讼。
A. A区或B区
B. B区或C区
C. C区或D区
D. D区或A区

【答案】 B
79、()指第三人取代合同原债务人地位而承担全部债务，并使原债务人脱离合同关系。
A.合同义务全部转移
B.合同义务部分转移
C.合同主体转移
D.合同内容转移

【答案】 A
80、某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用100万元。在合同没有约定或约定不明的情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。（2014）
A.10
B.20
C.30
D.50

【答案】 C
81、某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（）。2018真题
A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办
B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办
C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补办
D.向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒休上声明作废后，申请补办

【答案】 D
82、根据《节约能源法》规定，对于已经建成的建筑工程，不符合建筑节能标准的()。
A.不得批准开工建设
B.应当责令停止施工
C.应当责令限期改正
D.不得销售或使用

【答案】 D
83、关于转代理的说法，正确的是（）。（2016）
A.法定代理人死亡后可以转代理
B.复代理人和代理人均为被代理人选定
C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任
D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不征被代理人的同意

【答案】 C
84、投标人有下列行为之一的，属于《招标投标法》第53 条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其1 年至2 年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格的是（ ）。
A.主动向评标委员会对投标文件进行澄清、说明的
B.3 年内1 次串通投标的
C.串通投标行为损害招标人、其他投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失50 万元
D.有疑似串标行为的

【答案】 C
85、下列关于建筑业企业信用档案的表述中，错误的是()。
A.建筑业企业应当主动向资质许可机关提供真实、准确、完整的信用档案信息
B.未按要求提供信用档案信息的，责令限期改正，逾期未改正的，处以罚款
C.建筑业企业信用档案信息应当包括不良行为和良好行为，并向社会公开
D.信用档案信息中的不良行为，指合同履行中受到建设单位和监理处罚的记录

【答案】 D
86、甲建筑公司向乙水泥厂发出采购100吨水泥的要约，乙于10月1日寄出承诺信件。10月8日，信件寄至甲商场，时逢其法定代表人外出。10月9日，法定代表人知悉了该信内容，遂于10月10日电传告知乙收到承诺。该承诺的生效时间是（）。
A.10月1日
B.10月8日
C.10月9日
D.10月10日

【答案】 B
87、发包人在接到承包人返还保证金申请后14 日内不予答复，经催告后14 日内仍不予答复，应当( )。
A.继续顺延申请期限
B.由承包人重新提出申请
C.视同发包人认可承包人的返还保证金申请
D.视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议

【答案】 C
88、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是（　）。2017
A.约定部分投标人放弃投标或者中标
B.投标文件相互混装
C.投标文件载明的项目经理为同一人
D.委托同一单位或个人办理投标事宜

【答案】 A
89、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业,必须经国务院批准
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准
D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,必须经国务院文物行政部门批准

【答案】 C
90、建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后（　）内。 2016
A.10日
B.5日
C.15日
D.20日

【答案】 A
91、下列情形中，构成委托代理终止的是（）
A.代理人辞去委托
B.被代理人取得民事行为能力
C.代理人并不知道被代理人死亡
D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭

【答案】 A
92、按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（　）。
A.降低资质等级
B.撤回资质证书
C.处以相应罚款
D.吊销资质证书

【答案】 C
93、根据我国《劳动法》的规定，劳动者有()情形时，用人单位不得解除劳动合同。
A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑三年
B.王某在单位工作3年
C.史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失
D.职工姚某在本单位患职业病

【答案】 D
94、关于工程建设强制性标准监督规定，下列表述正确的是()。
A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督
B.监理工程师应当对工程勘察设计阶段是否执行强制性标准的情况实施监督
C.安全监督机构应对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督
D.安全监督机构应对工程建设各阶段执行安全强制性标准的情况实施监督

【答案】 A
95、人民法院审理行政案件，不适用（　）。
A.调解
B.开庭审理
C.公开审理
D.两审终审制

【答案】 A
96、关于确定中标人的说法，正确的是（　）。2017
A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人
B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标
C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判
D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

【答案】 D
97、下列责任种类中，属于行政处罚的是 （ ）。
A. 管制
B. 赔偿损失
C. 返还财产
D. 罚款

【答案】 D
98、关于项目经理的说法，正确的是（　）。
A.项目经理的权利来自于企业法人的授权
B.施工项目可以设有项目经理
C.项目经理具有相对独立的法人资格
D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉

【答案】 A
99、根据《民法典》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是（ ）。
A. 运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质
B. 施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场
C. 发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议
D. 施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误

【答案】 D
100、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止， 最短不得少于（ ）日。
A.30
B.25
C.20
D.15

【答案】 C
101、根据我国《行政许可法》，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年

【答案】 C
102、工程监理单位与建设单位串通，弄虚作假、降低工程质量并造成损失的，赔偿责任应当由（ ）承担。
A. 监理单位
B. 施工单位
C. 监理单位和建设单位连带
D. 建设单位

【答案】 C
103、甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁判决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（ ）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。
A. 仲裁委员会所在地
B. 合同签订地
C. 乙方所在地
D. 建设工程所在地

【答案】 A
104、小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。但在交房前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（ ）。
A.小张取得该房屋的所有权
B.小王必须收回房屋并向小李交付
C.小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责任
D.小李与小王签订的合同有效

【答案】 B
105、根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向（ ）履行债务。
A.金融机构
B.败诉方
C.执行法院
D.胜诉方

【答案】 D
106、关于施工企业资质证书