2025年一级造价师之建设工程计价真题练习试卷B卷附答案.docx

2025年一级造价师之建设工程计价真题练习试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于最高投标限价的编制要求，下列说法中正确的是（）。
A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制
B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用
C.应由招标工程量清单编制单位负责编制
D.应使用行业和地方的计价依据、标准、办法和市场化的工程造价信息

【答案】 D
2、对于不实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（　）。
A.施工合同签订前的第28 天
B.提交投标文件的截止时间前的第28 天
C.施工合同签订前的第56 天
D.提交投标文件截止时间前的第56 天

【答案】 A
3、当初步设计较深，有详细的设备清单时，可采用的设备安装工程概算编制方法是（ ）。
A.扩大单价法
B.预算单价法
C.综合吨位指标法
D.安装设备百分比法

【答案】 B
4、施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超过部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400 元/t、2200 元/t，2015 年12 月、2016 年7 月的造价信息发布价为2000 元/t、2600 元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（　）元/t。
A.2280，2520
B.2310，2690
C.2310，2480
D.2280，2480

【答案】 C
5、（2021年真题）编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入"总价措施项目清单与计价表"的是（ ）。
A.脚手架
B.混凝土模板及支架
C.施工场地硬化
D.施工排水降水

【答案】 C
6、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（　）。
A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费.材料费.机械费及试运转费
B.一次场外运费应包括运输.装卸.辅助材料和回程等费用
C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价
D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费

【答案】 C
7、干混地面砂浆DSM20贴600mm*600mm石材楼面，灰缝宽2mm,石材损耗率2%，每100平米需（ ）块。
A.281.46
B.281.57
C.283.33
D.283.45

【答案】 A
8、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。关于计日工的编制和计价，下列说法正确的是（ ）。
A.承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的总价计价的一种方式
B.计日工适用于工程量清单中没有的额外工作，尤其是事先能商定价格的额外工作
C.计日工对完成零星工作所消耗的人工工日、材料数量、施工机具台班进行计量
D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算

【答案】 C
9、某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为 900 元/m2，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构。已知该工程与概算指标每 100m2 建筑面积中分摊的基础工程量均为 15m3，同期毛石混凝土基础综合单价为 580 元/m3，混凝土基础综合单价为 640 元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（ ）元/m2。
A.891
B.909
C.960
D.993

【答案】 B
10、由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（ ）。
A. 按签约单价和签约数量
B. 按实际采购单价和实际数量
C. 按签约单价和实际数量
D. 按实际采购单价和签约数量

【答案】 A
11、根据计时观测资料得知：每平方米标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每立方米砌体1标准砖厚的砖墙勾缝的产量定额为（ ）m3/工日。
A.8.621
B.8.772
C.9.174
D.14.493

【答案】 B
12、关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（　　）。
A.采用固定总价合同的，暂列金额不得调整
B.采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整
C.规费应按县级建设主管部门规定的费率计算
D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算

【答案】 D
13、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（　）。
A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标
B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标
C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明
D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算

【答案】 A
14、根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是（ ）。
A.施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用
B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用
C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用
D.施工用电、用水的开办费

【答案】 A
15、下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是()。
A.应收账款=年营业收入/应收账款周转次数
B.预收账款=年经营成本/预收账款周转次数
C.产成品=（年经营成本-年其他营业费用）/产成品周转次数
D.预付账款=存货/预付账款周转次数

【答案】 C
16、关于计日工的说法，下列错误的是（ ）。
A.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行
B.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量
C.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程单价
D.列入进度款同期支付

【答案】 C
17、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的试卷利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（ ）。
A.150m3/台班
B.0.67台班/100m3
C.200m3/台班
D.0.50台班/100m3

【答案】 A
18、编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程费用×费率”计算是（）。
A.征地补偿费
B.拆迁补偿费
C.研究试验费
D.建设单位管理费

【答案】 D
19、（2012年真题）关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。
A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑
B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述
C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计量的单位
D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码

【答案】 A
20、表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于()。
A.综合指数
B.环比指数
C.定基指数
D.平均数指数

【答案】 B
21、在项目建议书阶段采用系数估算法进行投资估算时，世行项目投资估算常用的方法是( )。
A.朗格系数法
B.设备系数法
C.主体专业系数法
D.生产能力指数法

【答案】 A
22、设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（ ）。
A.项目筹措资金的依据
B.项目供应资金的依据
C.项目控制资金的依据
D.考核工程设计的依据

【答案】 D
23、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是 40s，每次循环平均挖土量 0.3m3，机械正常利用 系数为 0.8，机械幅度差为 25%。则该机械挖土方 1000m3 的预算定额机械耗用台班量为（ ）。
A.6.83
B.5.21
C.8.09
D.7.23

【答案】 D
24、下列对概算指标的理解，正确的是（ ）。
A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快，且准确性高
B.综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性也比单项指标高
C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类
D.概算指标因其概括性较大，所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据

【答案】 C
25、在国产非标准设备原价的计算过程中，可以作为包装费的计算基数的是（ ）。
A.外购配套件费
B.增值税
C.利润
D.非标准设备设计费

【答案】 A
26、询价是投标报价中的一个重要环节。下列关于调查询价，生产要素询价中不包括的是（ ）。
A.材料询价
B.劳务询价
C.分包询价
D.施工机具询价

【答案】 C
27、下列工作内容中，在选择工艺流程方案时需要研究的是()。
A.主要设备之间的匹配性
B.生产方法是否符合节能要求
C.工艺流程设备的安装方式
D.各工序间是否合理衔接

【答案】 D
28、下列关于建筑安装工程税金的计算公式中，正确的是()。
A.应纳营业税=税前造价*综合税率(%)
B.城市维护建设税应纳税额=计税营业额*适用税率
C.教育费附加应纳税额=应纳营业税税额*3%
D.地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额*当地规定的税率

【答案】 C
29、根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（ ）。
A.招标文件不需要发包人批准
B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案
C.组织招标的费用由承包人承担
D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款

【答案】 C
30、某项目建设期为 3 年，第一、二年贷款各 2000 万元，第三年贷款 1000 万元，贷款年内均 衡发放，年利率为 10%，建设期内只计息不付息。该项目第三年建设期利息为（）万元。
A.491
B.591
C.410
D.1010

【答案】 A
31、.某建设项目，建设期贷款本金总额为1000万元，建设期贷款利息总额为200万 元。按照贷款协议，采用等额还本、利息照付的方式分5年还清。若年利率为8%，则项 目投产后的第3年应还本金和第3年应付利息分别是（ ）万元。
A. 200； 97. 6 .
B. 200； 64. 0
C. 240； 57.6
D. 240; 38.4

【答案】 C
32、建设工程在缺陷责任期内，由第三方原因造成的缺陷（　）。
A.应由承包人负责维修，费用从质量保证金中扣除
B.应由承包人负责维修，费用由发包人承担
C.发包人委托承包人维修的，费用由第三方支付
D.发包人委托承包人维修的，费用由发包人支付

【答案】 D
33、甲建筑公司承包A市某商品住宅大楼，工程含税造价为1100万元。甲公司将其中的门窗工程分包给乙公司，门窗工程含税造价90万元。甲公司应缴纳的城市维护建设税和教育费附加的税（费）率分别是7%、3%，则甲公司应缴纳的营业税额为()万元。
A.29.30
B.30.30
C.31.33
D.34.13

【答案】 B
34、某建设项目建安工程费3000万元，工程建设其他费用2000万元，已知基本预备费率5％。项目建设前期年限为1年，建设期为2年，各年投资计划额为：第一年完成投资40％。第二年60％。年均投资价格上涨率为5％，求建设项目建设期间价差预备费。
A. 427. 88
B. 541. 04
C. 568. 09
D. 711. 77

【答案】 C
35、某建设项目估算的静态投资额为5000万元，计划于估算完成一年后开工建设，建设期为1年。若年均投资价格上涨率为8%，则项目建设期的涨价预备费为()万元。
A.196.2
B.400.0
C.611.8
D.832.0

【答案】 C
36、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（ ）执行。
A.担保人
B.调解人
C.仲裁机构
D.人民法院

【答案】 D
37、关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（ ）。
A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定
B.土地补偿和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均产值的15倍
C.征用未开发的规划菜地按一年的标准缴纳新菜地开发建设基金
D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地

【答案】 A
38、在公开招标过程中，若已进行了资格预审，则施工招标文件中应包括（ ）。
A.投标邀请书
B.招标公告
C.资格预审公告
D.资格预审通过通知书

【答案】 A
39、某包工包料工程签约合同价为3000万元（暂列金额为0万元），其中，直接工程费用为1500万元，则该项工程发包人至少应向承包人支付的预付款金额为()万元。
A.150
B.300
C.450
D.900

【答案】 B
40、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，工程预付款为10%，其中主要材料水泥费用占20%、沥青占10%，钢筋占20%、人工费占15%，其他费用占35%，则该公路工程预付款起扣点为（ ）万元。
A.2538
B.2400
C.2700
D.1950

【答案】 B
41、在设计概算的三级概算中，单项工程综合概算通常采用（）形式进行编制。
A.建筑材料表
B.单位工程概算汇总表
C.综合概算表
D.总概算表

【答案】 C
42、有关索赔的要求，下列表述中正确的是（　）。
A.国家法律、法规是工程索赔中最关键和最主要的依据
B.根据索赔的目的和要求，可以将工程索赔分为工期索赔、费用索赔和利润索赔
C.对于非强制性标准，未在合同中明确规定，不可以作为索赔的依据
D.因客观原因导致的工程延期，承包人可以提出索赔保函手续费

【答案】 C
43、对于单层大跨度工业厂房设计，较经济合理的结构类型是（ ）
A.木结构
B.砌体结构
C.钢结构
D.钢筋混凝土结构

【答案】 C
44、（2019年真题）某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（ ）元。
A.87400
B.88900
C.89125
D.89300

【答案】 C
45、下列人工工作时间中，其长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的是 （ ）。
A.辅助工作时间
B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间
C.施工本身造成的停工时间
D.准备与结束工作时间

【答案】 D
46、对投标人而言，下列可适当降低报价的情形是（ ）。
A.总价低的小工程
B.施工条件好的工程
C.投标人专业声望较髙的工程
D.不M承揽又不方便不投标的工程

【答案】 B
47、单位工程指标按规定应列入能独立设计、施工的工程项目的费用，即（ ）。
A.建筑安装工程费用
B.分部分项工程费
C.措施项目费
D.其他项目费

【答案】 A
48、关于投标有效期与投标保证金的描述，下列说法中正确的是()
A.投标保证金的有效期应当超出投标有效期30天
B.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人同意延长投标有效期的，不应相应延长其投标保证金的有效期
C.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金
D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还

【答案】 D
49、在世界银行工程造价的构成中，有一项费用有可能发生，有可能不发生，在正常建设条件下可能不动用，只是一种贮备。此项费用是（ ）。
A.建设成本上升费用
B.项目间接建设成本
C.未明确项目准备金
D.不可预见准备金

【答案】 D
50、关于专利及专有技术费的计算，下列表述中正确的是（）。
A.专有技术的界定应以国家鉴定标准为依据
B.项目投资中应计算需在项目寿命期内支付的专利及专有技术使用费
C.协议或合同规定在生产期支付的商标权和特许经营权费应在建设投资中核算
D.为项目配套的专用设施投资，如由项目建设单位负责投资但产权不归属本单位的，应作无形资产处理

【答案】 D
51、某项目建设期为2年，第一年货款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年内均衡发放，年利率为8% ,建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）。
A.366.4
B.449.6
C.572.8
D.659.2

【答案】 B
52、 发承包人进行最终结清活动的时间通常是（ ）。
A.接收证书颁发后
B.竣工验收合格后
C.合同约定的缺陷责任期终止后
D.试运行结束后

【答案】 C
53、建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（）。
A.是否选择了合理的物料消耗定额
B.是否符合工艺流程的柔性安棑
C.是否使工艺流程中的工序合理衔接
D.是否符合节能清洁要求

【答案】 D
54、在施工过程的影响因素中，下列各项中属于技术因素的是（ ）。
A.工人的技术水平
B.所用材料的规格和性能
C.施工组织和施工方法
D.工资分配方式

【答案】 B
55、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中含税材料费5175万，可抵扣综合进项税率为13%，当采用一般计税方法时，该企业承接该项目实际缴纳增值税额为（ ）万元。
A.192.00
B.240.00
C.71.45
D.426.45

【答案】 C
56、下列费用中，属于生产准备费的是（　）。
A.人员培训费
B.竣工验收费
C.联合试运转费
D.招募生产工人费

【答案】 A
57、采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。
A.20
B.10
C.15
D.5

【答案】 B
58、（2018年真题）依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。
A.评标委员会全体成员名单
B.所有投标人名单及排名情况
C.投标人的各评分要素的得分情况
D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）

【答案】 D
59、下列内容中，属于设计概算审查内容的是()。
A.分年投资计划的可行性
B.总概算是否超过批准的投资估算的15%
C.设备投资、数量和配置是否符合设计要求
D.是否将总投资分列为静态投资和动态投资

【答案】 C
60、（2019年真题）国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（）。
A.市场价格+运杂费
B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费
C.市场价格+运杂费+采购保管费
D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

【答案】 D
61、已知砌筑 1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为 529 块、6 块，百块砖体积按 0.146m3计算，砂浆损耗率为 10％。则砌筑 1m3砖墙的砂浆用量为（ ）m3。
A.0.250
B.0.253
C.0.241
D.0.243

【答案】 A
62、某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（ ）万元。
A.17.5
B.28.0
C.30.0
D.40.0

【答案】 A
63、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费580万元，工程建设其他费用240万元，基本预备费150万元，价差预备费50万元，建设期贷款500万元，建设期贷款利息80万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目建设投资为（）万元。
A. 2170
B. 2450
C. 2020
D. 2950

【答案】 C
64、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（ ）。
A.为完成工程项目建造、生产性设备及配套工程安装所需的费用
B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资
C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用
D.在建设期内预计或实际支出的建设费用

【答案】 D
65、预可行性研究阶段的投资估算，通常投资估算精度的要求控制在（ ）以内。
A.±5％
B.±10％
C.±20％
D.±30％

【答案】 C
66、砌筑10m3 砖墙基本用工20 个工日，辅助用工为5 个工日，超运距用工需2 个工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（ ）工日/10m3。
A.29.7
B.29.0
C.29.2
D.27.7

【答案】 A
67、建设项目竣工决算包括的范围是（ ）。
A.从筹集到竣工投产全过程的全部实际支出费用
B.从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用
C.建安工程费用和设备工器具购置费用
D.建安工程费用和其他费用

【答案】 A
68、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分是()。
A.直接建设成本
B.建设成本上升费
C.不可预见准备金
D.未明确项目准备金

【答案】 B
69、技术方案选择的基本原则中，评定技术方案最基本的标准是（ ）。
A.经济合理
B.先进适用
C.安全可靠
D.规模经济

【答案】 B
70、对于设计比较简单或属于专卖性质的设备，其适用的采购方式是（）
A.邀请招标
B.公开招标
C.议标
D.直接订购

【答案】 D
71、影响工业建设项目工程造价的主要因素中，不属于工艺设计阶段影响造价的内容是（ ）。
A.建设规模、标准和产品方案
B.工艺流程
C.生产组织及生产过程中的劳动定员情况
D.建筑结构

【答案】 D
72、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（ ）。
A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔
B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔
C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止
D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止

【答案】 D
73、编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价的是（ ）。
A.劳动保险费
B.总承包服务费
C.安全文明施工费
D.现场签证费

【答案】 C
74、关于最终结清，下列说法中正确的是()。
A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清
B.最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止
C.质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理
D.最终结清付款涉及政府投资的，应按国家集中支付相关规定和专用合同条款约定办理

【答案】 D
75、 若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的(　　)，则应在招标文件中明示增加赶工费用。
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%

【答案】 C
76、（2017年真题）为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是（）。
A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时，仅对主要项目加以估算
B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤
C.在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险
D.在计算工、料、机资源需要量时，不必考虑节假日、气候的影响

【答案】 A
77、构筑物以“座”为单位编制概算指标，因此每座构筑物概算指标的经济指标为（）。
A.编出预算书后按每百平方米建筑面积换算的价值
B.预算书确定的价值
C.编出预算书后按每平方米建筑面积换算的价值
D.编出预算书后按每百平方米换算的人工、材料、机械消耗指标

【答案】 B
78、已知某项目各项财务基础数据中，总成本费用为1000万元（其中营业费用为200万元），其中折旧费200万元，摊销费50万元，修理费100万元，人工工资及福利费80万元，利息为20万元，若营业费用中折旧费、摊销费、修理费、人工工资及福利费均为各项费用总额的20%，产成品的年周转次数为10次，则该项目流动资金估算中的产成品为（ ）万元。
A.58
B.73
C.60
D.61.6

【答案】 D
79、下列有关招标工程量清单中分部分项工程项目清单编制的表述，正确的是（ ）。
A.同一招标工程项目中不同的单位工程允许有重码
B.项目名称应按专业工程量计算规范附录的项目名称结合拟建工程的实际确定
C.附录中有两个或两个以上计量单位的，应根据规范的要求选择其中一个确定
D.补充项目的工程量计算规则计算结果可以有选择性

【答案】 B
80、某工程项目合同价为2000万元，施工过程中收到外界的干扰使得工期拖延了20个月，该部分工程的合同价格为160万元，则承包商可提出的工期索赔为（ ）。
A.0.8个月
B.1.6个月
C.1.8个月
D.1.2个月

【答案】 B
81、关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。
A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算
B.研究试验费包括新产品试制费
C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费
D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费

【答案】 C
82、关于概算指标，下列说法正确的是（ ）。
A.应以建筑面积为计量单位
B.通常以单位工程为对象
C.是人工.材料.机具台班的消耗量标准和市场指标
D.概算定额比概算指标更加综合

【答案】 B
83、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min、15min、8min和12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10Km的台班产量定额为（ ）10m3/t。
A.8
B.10.91
C.12
D.16.36

【答案】 C
84、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是（ ）。
A.企业定额
B.国家、地区或行业定额
C.常规的施工组织设计
D.投标人拟定的施工组织设计方案

【答案】 B
85、当招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，总承包服务费通常按（　）计算。
A.专业工程暂估价的3%～5%
B.专业工程暂估价的1.5%
C.分包的专业工程估算造价的3%～5%
D.分包的专业工程估算造价的1.5%

【答案】 C
86、有关工期索赔时应注意的问题，下列表述中正确的是（ ）。
A.可原谅的延期对非关键线路工作的影响时间较长，超过了该工作可用于自由支配的时间，应给予相应的工期顺延
B.可原谅的延期通常都应给予相应的费用补偿
C.承包人的原因造成被延误的工作是处于施工进度计划关键线路上的施工内容，应给予相应的工期顺延
D.只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期

【答案】 A
87、投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分祈的主要内容为（）
A.承包商任务
B.计价方式
C.付款办法
D.合同价款调整

【答案】 B
88、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每IOm2混凝土柱工程量需消耗10. 5m2 的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械的正常 利用系数为0. 85。若机械幅度差系数为0，则该现浇混凝土柱IOm2需消耗混凝土搅拌机 ( )台班。
A. .0.206
B. 0.196
C. 0.157
D. 0.149

【答案】 A
89、下列计入总价措施项目表的是（ ）
A.垂直运输费
B.施工降排水
C.地上地下成品保护
D.大型机械进出场

【答案】 C
90、施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是()。
A.已招标价工程量清单中无某项计日工单价时候，应按工程变更有关规定商定计日工单价
B.承包人通知发包人以计日方式实施的零量工作，双方应按计日工方式予以结算
C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整
D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付

【答案】 A
91、工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算中一般不允许调整的是（）。
A.分部分项工程的清单数量
B.安全文明施工费的清单总额
C.已标价工程量清单综合单价
D.总承包服务费清单总额

【答案】 C
92、下列工程造价管理活动中，不属于工程量清单计价活动的是（ ）。
A.工程支付
B.索赔与现场签证
C.工程计价争议处理
D.竣工决算

【答案】 D
93、（2018年真题）关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。
A.按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付
B.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付
C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付
D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%。其余部分与进度款同期支付

【答案】 C
94、下列措施项目中，属于环境保护项目的是（ ）。
A.工程防扬尘洒水费用
B.现场围挡的墙面美化
C.生活用洁净燃料费用
D.现场绿化费用

【答案】 A
95、用于混凝土抹灰砂浆贴200*300瓷砖墙面，灰缝宽5mm ，假设瓷砖损耗率为8%， 则100m2瓷砖墙面的瓷砖损耗是（ ）m2。
A.103.6
B.104.3
C.108
D.108.7

【答案】 A
96、国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（ ）。
A.市场价格+运杂费
B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费
C.市场价格+运杂费+采购保管费
D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

【答案】 D
97、（2016年真题）竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是（　）。
A.产权属于本单位的城市绿化
B.不能形成资产的城市绿化
C.产权属于本单位的专用道路
D.产权不属于本单位的专用道路

【答案】 D
98、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（　）。
A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用
B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资
C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用
D.在建设期内预计或实际支出的建设费用

【答案】 D
99、合同价款纠纷调解过程中，如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书，而任一方在收到调解书后（ ）天内，均未发出表示异议的通知，则调解书对发承包双方均具有约束力。
A.20
B.25
C.28
D.30

【答案】 C
100、关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（ ）。
A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项工程的工料单价）
B.措施项目费=∑（项目工程量×相应的工料单价）
C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费
D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

【答案】 D
101、下列有关预付款担保的表述，正确的是（ ）。
A.预付款担保的担保金额通常不超过发包人预付款的10%
B.预付款担保的金额在预付款全部扣回之前一直保持金额不变
C.预付款担保可采用担保公司担保或抵押等担保形式
D.预付款担保的作用是保证承包人向发包人提供用以保障其履行合同义务的担保

【答案】 C
102、（2011年真题）砌筑每m3一砖厚砖墙，砖（240mm×115 mm×53 mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10 mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则每m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（　　）m3。
A.0.217
B.0.222
C.0.226
D.0.231

【答案】 D
103、关于最终结清，下列说法不正确的是（ ）。
A.最终结清是指合同约定的质量保修期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动
B.承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔
C.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔
D.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理

【答案】 A
104、中小型机械报废回收时的残值率应为()
A.2％
B.3％
C.4％
D.5％

【答案】 D
105、构筑物以“座”为单位编制概算指标，因此每座构筑物概算指标的经济指标为（）。
A.编出预算书后按每百平方米建筑面积换算的价值
B.预算书确定的价值
C.编出预算书后按每平方米建筑面积换算的价值
D.编出预算书后按每百平方米换算的人工、材料、机械消耗指标

【答案】 B
106、根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在一定时间内预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的一定时间内发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人可在发出通知的()天后停止施工。
A.7
B.10
C.14
D.28

【答案】 C
107、工程造价指标作为对已完或在建工程进行造价分析的依据，（）不属于分析的内容。
A.总体水平分析
B.构成分析
C.影