资源描述
2025年监理工程师之合同管理过关检测试卷B卷附答案
单选题(共600题)
1、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法,正确的是()
A.委托人因过失给对方造成损失,承担有限赔偿责任
B.监理人因过失给对方造成损失,承担有限赔偿责任
C.委托人向对方的索赔要求不成立,可不予补偿对方的费用支出
D.监理人向对方的索赔要求不成立,可不予补偿对方的费用支出
【答案】 B
2、(2021年真题)根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》,优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是( )。
A.投标书
B.工程量清单
C.业主要求
D.设计标准
【答案】 C
3、根据《标准施工合同》,关于暂估价的说法,错误的是( )。
A.暂估价是签约合同价的组成部分
B.暂估价内的专业工程不一定实施
C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格
D.暂估价的内容不包括计日工
【答案】 B
4、FIDIC《施工合同条件》中,对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是( )。
A.合同中没有规定此项工作为固定费率
B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%
C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积,超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01%
D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%
【答案】 D
5、制定运动处方,需要根据以下因素,除( )以外。
A.确定运动目标
B.选择运动方式
C.确定运动速度
D.确定运动时间与频率
【答案】 C
6、根据FIDIC《施工合同条件》,同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时,工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。
A.施工合同中关于进度控制条款
B.施工合同中关于变更条款
C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款
D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款
【答案】 B
7、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,对于施工中遇到的不可预见物质条件风险,正确的处理方式是( )。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险
【答案】 B
8、能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实就是法律事实,下列关于法律事实说法正确的是( )。
A.当事人订立合法有效的合同属于行为
B.行政部门罚款属于事件
C.没有及时支付报酬农民工罢工属于行为
D.禁运属于自然事件
【答案】 A
9、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案,对投标人递交的备选投标方案说法正确的是( )。
A.评标委员会对所有投标人递交的备选投标方案均予考虑
B.评标委员会认为备选投标方案优于投标方案的,评标时可以考虑备选投标方案
C.只有该投标人中标后,才会对备选投标方案予以考虑
D.只有该投标人成为中标候选人后,才会对备选投标方案予以考虑
【答案】 C
10、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,对于施工中遇到的不可预见物质条件风险,正确的处理方式是( )。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险
【答案】 B
11、关于建设工程勘察合同的说法,正确的是( )。
A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用
B.承包人必须具备法人资格
C.勘察工作范围由法规确定
D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式
【答案】 B
12、根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保
【答案】 D
13、关于标准施工招标文件的说法,错误的是()。
A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为
B.标准施工招标文件是施工的示范文本,招标人应优先选用
C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力
【答案】 B
14、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,采用公式法调整工程价款时,合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时,由监理人与( )协商后进行调整。
A.发包人和分包人
B.承包人和分包人
C.承包人和发包人
D.分包人和造价管理部门
【答案】 C
15、钢是含碳量小于2%的铁碳合金,其中碳元素对钢的性能起主要作用,提高钢的含碳量会对下列哪种性能有提高?( )
A.屈服强度
B.冲击韧性
C.耐腐蚀性
D.焊接能力
【答案】 A
16、在海边及严重酸雨地区,当采用铝合金幕墙选用的铝合金板材表面进行氟碳树脂处理时,要求其涂层厚度应大于( )
A.15μm
B.25μm
C.30μm
D.40μm
【答案】 D
17、公开招标的优点是()。
A.投标人及投标人的数量事先可以确定
B.招标人所期待的投标人均参加了投标
C.所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标
D.招标人熟悉投标人的情况
【答案】 C
18、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地,由( )向行政管理部门报建申请。
A.发包人
B.勘察人
C.发包人或勘察人
D.发包人和勘察人
【答案】 A
19、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同,约定的定金为2万元,违约金为5万元。后因材料供应商违约,给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。
A.2
B.5
C.7
D.12
【答案】 C
20、工程设计招标采用的开标形式是( )。
A.由招标单位直接宣读各投标人报价
B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序
C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价
D.由投标单位报价后,招标人按报价高低排出次序
【答案】 C
21、施工合同履行中,由于设计变更需要确定变更价款,而报价单中没有适用于变更工作的单价,则计算变更合同的价款应()计算。
A.按工程师提出的单价
B.按承包人提出的单价
C.按设计单位提出的单价
D.参照报价单内类似工作的单价
【答案】 D
22、当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定,而且双方又未能达成补充协议,依据《合同法》,应按()的市场价格履行。
A.订立合同时订立地
B.履行合同时订立地
C.订立合同时履行地
D.履行合同时履行地
【答案】 C
23、对工程的期中付款,银皮书规定,业主在收到承包商的报表和证明文件后的()天内支付每期报表的应付款额。
A.7
B.24
C.28
D.56
【答案】 D
24、下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是( )。
A.根据标准文本编制招标文件和合同条件
B.组织做好合同评审工作
C.制定完善的合同管理制度和实施计划
D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏
【答案】 A
25、(2021年真题)根据FIDIC《施工合同条件》,承包商应从开工之日起,承担工程照管责任,直到( )之日止。
A.承包商提交工程竣工验收申请
B.业主颁发工程接收证书
C.承包商提交工程竣工结算申请
D.业主颁发工程缺陷责任证书
【答案】 B
26、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应按照专用条款的约定担保建设工程设计责任险和工程保险,需要变动保险合同条款时,承包人的正确做法是( )。
A.事先征得监理人同意,并通知设计人
B.事先征得监理人同意,并通知发包人
C.事先征得设计人同意,并通知监理人
D.事先征得发包人同意,并通知监理人
【答案】 D
27、与招标方式选择材料供应商相比,采用直接询价方式选择材料供应商的特点是( )。
A.一般适用于采购大宗及重要建筑材料和设备
B.有利于规范买卖双方的交易行为、实现公开公平竞争
C.程序复杂、工作量大、周期长
D.存在较大的主观性和随意性
【答案】 D
28、根据《标准设计施工总承包招标文件》,投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是( ) .
A.质量标准和设计文件审批程序
B.质量标准、设计业绩和人员资格
C.设计文件审批和设计变更程序
D.设计业绩、人员资格和设计变更程序
【答案】 B
29、承包人未按监理人的要求恢复临时占地,或者场地清理未达到合同约定,发包人有权委托其他人恢复或清理,所发生的费用( )。
A.由发包人自行承担
B.从拟支付给承包人的款项中扣除
C.由发包人与原承包人按比例承担
D.由原承包人与监理人共同承担
【答案】 B
30、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。
A.容易获得最优设计方案
B.发包人便于控制实施过程
C.合同责任明确
D.承包人承担的风险小
【答案】 C
31、某项目监理人发出开工通知后,因拆迁纠纷不具备开工条件导致开工时间推迟,则该项目的开工日期应为()。
A.发出开工通知的日期
B.收到开工通知的日期
C.开工通知中载明的日期
D.开工条件具备的日期
【答案】 D
32、根据《担保法》,关于保证的说法,正确的是()
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言,一般保证比连带责任保证更能保护其利益
C.如果合同未约定保证方式,则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务
【答案】 C
33、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效,则关于合同解决方式的说法,正确的是()
A.合同无效,因而约定仲裁解决争议的条款也无效
B.合同无效,约定仲裁解决争议的条款仍有效
C.诉讼解决合同争议
D.合同无效后,应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议
【答案】 B
34、买卖双方签订建材买卖合同,总价款为100万元,约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难,买方只交付了25万元,卖方予以签收,则定金的数额为()。
A.30万元
B.25万元
C.20万元
D.55万元
【答案】 C
35、关于工程设计招标投标特点的说法,正确的是()。
A.设计招标文件无法提出技术经济指标
B.设计投标文件应按工程量清单填报报价
C.设计评标应按投标报价高低排定次序
D.设计评标时主要关注设计方案优劣
【答案】 D
36、在NEC 系列合同条件中,( )用于业主和总承包商之间的主合同,也被用于总包管理的一揽子合同。
A.工程施工合同
B.工程施工分包合同
C.专业服务合同
D.裁决人合同
【答案】 A
37、下列关于施工期运行中发现工程设备存在设计缺陷时确定责任方的说法中,正确的是( )。
A.由承包人进行修复,并承担相应的费用
B.由承包人进行修复,设计人承担相应的费用
C.由设计人进行修复,承包人承担相应的费用
D.由设计人进行修复,并承担相应的费用
【答案】 B
38、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,缺陷责任期满(包括延长的期限终止)后14天内,应当向承包人出具缺陷任期终止证书,该证书由( )。
A.发包人出具经监理人审核
B.监理人出具经发包人签认
C.发包人和监理人共同签认
D.监理人签认
【答案】 B
39、(2014年真题)中标人在签订施工合同前,应履行的担保义务是( )。
A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保
B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保
C.书面同意从工程款中扣留履约保证金
D.按招标文件规定提交工程款支付担保
【答案】 B
40、某材料采购招标项目,项目估算价为 200 万元,则投标保证金额不得超过()万元。
A.2
B.4
C.10
D.80
【答案】 B
41、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险,导致受益人未能得到保险人赔偿的,损失赔偿应由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.受益人
D.负有投保义务的当事人
【答案】 D
42、关于承包人现场查勘的说法,错误的是( )。
A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘
B.在全部合同工作中,视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险
C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任
D.承包人应对其阅读有关资料后,所做出的解释和推断负责
【答案】 C
43、9 部委联合签发的第 56 号令要求,招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的()。
A.资格预审公告
B.B资格审查办法
C.申请人须知前附表
D.评标办法
【答案】 B
44、用于幕墙中的石材,下列规定哪一条是错误的?( )
A.石材宜选用火成岩,石材吸水率应小于0.8%
B.石材中的含放射性物质应符合行业标准的规定
C.石板的弯曲强度不应小于8.0MPa
D.石板的厚度不应小于20mm
【答案】 D
45、根据《标准施工合同》,施工期的结束日期是指()。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日
B.工程施工合同由双方约定的完工日
C.工程接收证书中写明的实际竣工日
D.承包人施工任务的实际完工日
【答案】 C
46、工程设计招标采用的开标形式是( )。
A.由招标单位直接宣读各投标人报价
B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序
C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价
D.由投标单位报价后,招标人按报价高低排出次序
【答案】 C
47、根据九部委材料采购合同的规定,买方在全部合同材料交付后( )内未安排检验和验收的,卖方可签署进度款支付函并提交买方,买方在收到后( )内未提出书面异议的,则进度款支付函生效。
A.7日,3日
B.28日,3日
C.3个月,7日
D.6个月,7日
【答案】 C
48、某施工项目在有放射性污染的环境中施工,则()
A.防护措施由发包人完成,费用也由发包人承担
B.防护措施由发包人完成,费用由承包人承担
C.防护措施由承包人完成,费用也由承包人承担
D.防护措施由承包人完成,费用由发包人承担
【答案】 D
49、所谓“不可预见”,指一个有经验的承包商()前不能合理预见的风险。
A.基准日
B.在提交投标书日期
C.开标
D.递交投标保证金
【答案】 B
50、关于基准日期的说法,不正确的是( )。
A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28 天
B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任
C.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价,长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于选择日的价格
D.基准日期后,因法律法规、规范标准等的变化,导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时,相应调整合同价款
【答案】 C
51、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书,2009年10月25日双方依法签订合同,2009年10月27日发包人支付了定金,2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中,设计期限起始时间应为()。
A.2009年10月6日
B.2009年10月25日
C.2009年10月27日
D.2009年10月28日
【答案】 D
52、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任,《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。
A.投标截止日前第14天
B.投标截止日前第28天
C.招标公告发布之日前第14天
D.招标公告发布之日前第28天
【答案】 B
53、(2016年真题)根据《标准施工合同》,合同工期应自( )载明的开工日起计算。
A.发包人发出的中标通知书
B.监理人发出的开工通知
C.合同双方签订的合同协议书
D.监理人批准的施工进度计划
【答案】 B
54、FIDIC标准合同条件中,被称为“白皮书”的是( )。
A.《施工合同条件》
B.《生产设备和设计—施工合同条件》
C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》
D.《客户/咨询工程师(单位)服务协议书》
【答案】 D
55、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,竣工验收管理程序中,监理人审查竣工验收申请报告的各项内容,认为工程尚不具备竣工验收条件时,应当在收到竣工申请报告后( )天内通知承包人。
A.28
B.30
C.56
D.60
【答案】 A
56、担保方式中的保证,实际运用过程中应理解为( )。
A.债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务
B.债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务
C.保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务
D.保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务
【答案】 C
57、评标过程中,以下不属于综合评估法初步评审内容的是( )。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.项目管理机构评审
【答案】 D
58、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素,编制( )。
A.工程进度款支付分解表
B.投资计划使用分配表
C.工程进度款使用计划表
D.建设资金平衡表
【答案】 A
59、某建设项目进行材料采购招标,项目估算费用为 5000 万元,投标人须知前附表规定的投标保证金金额为 160 万元,某投标人只提交投标保证金 140 万元,该投标人的投标保证金数额应当为()万元。
A.160
B.140
C.100
D.80
【答案】 D
60、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,施工合同签订前,中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是( )。
A.投标保证金凭证
B.预付款担保凭证
C.履约担保凭证
D.质量管理体系认证文件
【答案】 C
61、勘察费用在合同生效后()天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。
A.1
B.2
C.3
D.5
【答案】 C
62、依据FIDIC《施工合同条件》,如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书,则保留金()
A.在颁发接收证书时全部返还
B.在颁发履约证书时全部返还
C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半
D.不再返还
【答案】 C
63、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,属于发包人义务的是( )。
A.组织设计交底
B.编制施工环保措施计划
C.审批施工组织设计
D.组织论证专项施工方案
【答案】 A
64、材料采购合同中,关于货款结算的正确处理方式是( )。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)
A.先明确货款结算方式,再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数,再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式,再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件,再约定结算方式和时间
【答案】 D
65、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列工程师对承包商索赔的处理决定中,不正确的是()。
A.通过变更删减部分承包工作内容的,给予费用补偿并相应缩短合同工期
B.完成变更指令增加的施工项目,给予费用补偿并顺延合同工期
C.因不可预见的外界条件对施工的干扰,给予费用补偿并顺延合同工期
D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停,费用不予补偿但顺延合同工期
【答案】 A
66、为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力,采用合并招标方式采购设备和安装工程时,可按照( )来确定招标类型。
A.设备生产周期
B.安装工程实施周期
C.设备安装条件
D.各部分所占费用比例
【答案】 D
67、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法,正确的是( )。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验,均须由监理人组织
B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的,承包人应重新组织试验和检验
C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间,要求承包人重新试验和检验的,须经发包人同意
D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的,由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担
【答案】 D
68、以下有关担保的论述中,正确的是( )。
A.抵押人必须是债务人本人
B.质押自质押合同签订之日起生效
C.定金自定金合同签订之日起生效
D.保证自保证合同签订之日起生效
【答案】 D
69、甲向银行贷款 50 万元,乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章,甲逾期没有还款。下列对于该债务清偿的表述正确的是()。
A.银行有权要求乙公司对50万元债务承担责任
B.乙公司在担保合同中没有约定是连带保证,可拒绝银行的要求
C.在贷款合同的担保人栏目中只有乙公司的印章,不能视为担保
D.银行必须先向甲追偿,经强制执行仍不能获得清偿时,才能要求乙公司承担责任
【答案】 A
70、勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列工作中不属于发包人义务是( )。
A.发出开始勘察通知
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.支付合同价款
D.提供勘察资料
【答案】 B
71、招标人通过新闻媒体发布招标公告,凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织,不受地域和行业限制均可申投标指的是( )。
A.邀请投标
B.公开招标
C.公开投标
D.邀请招标
【答案】 B
72、下列合同文件中,列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是( )。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.投标保函、履约保函、预付款保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单
【答案】 C
73、根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。
A.2%
B.3%
C.5%
D.10%
【答案】 A
74、FIDIC系列合同中,《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995 年第1版) ,又称"橘皮书"适用于()
A.适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同
B.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单,或重复性的工程项目施工
C.合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目
D.适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目
【答案】 D
75、关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是( )。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质
C.特殊情况下,承包人可以是非法人组织
D.承包人的综合资质只设甲级
【答案】 D
76、下列选项中,属于法定代理关系终止条件的是( )。
A.代理期间届满
B.作为代理人的法人终止
C.代理事项完成
D.被代理人死亡
【答案】 D
77、设计施工总承包合同模式下,不可预见物质条件的风险由发包人承担,承包人遇到不可预见物质条件时,及时通知了监理人,监理人没有发出指示,承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误,由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人
【答案】 A
78、建设工程勘察合同履行期间,应发包人要求解除合同时,下列关于勘察费结算的说法中,正确的是()。
A.不论工作进行到何种程度,发包人均应全额支付勘察费
B.完成的工作量在50%以内时,应支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%时,应全额支付勘察费
C.完成的工作量在50%以内时,定金不退;完成工作量超过50%时,依据工作量支付勘察费
D.不论工作进行到何种程度,定金不退,并应根据工作量比例支付勘察费
【答案】 B
79、下列组织或机构中,不能作为保证人的是( )。
A.非银行金融机构
B.国家机关
C.股份公司
D.合伙企业
【答案】 B
80、已知鸡蛋的食部为88%,含蛋白质13.3%,如需要8 g蛋白质,财需要( )g鸡蛋。
A.60.2
B.68.4
C.55.4
D.65.4
【答案】 B
81、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格,但在合同履行阶段必然发生的价格,称之为( )。
A.暂估价
B.暂列金额
C.合同价格
D.签约合同价
【答案】 A
82、( )是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖
【答案】 B
83、工程设计招标与工程材料供应招标,在程序上的特点是( )。
A.招标文件的内容不同
B.对投标书的编制要求相同
C.开标形式相同
D.评标原则相同
【答案】 A
84、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时,材料采购合同的生效时间是( )。
A.材料交付日
B.材料价款支付日
C.采购合同备案日
D.合同当事人签字日
【答案】 A
85、根据FIDIC《施工合同条件》,颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()
A.全额扣留在业主方,颁发履约证书后再全部返还
B.返还总额的40%
C.返还总额的50%
D.全部返还
【答案】 C
86、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,对于施工中遇到的不可预见物质条件风险,正确的处理方式是( )。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险
【答案】 B
87、除专用合同条款另有约定外,材料采购合同解释合同文件的优先顺序正确的是( )。
A.中标通知书优先于合同协议书
B.投标函优先于专用合同条款
C.供货要求优先于通用合同条款
D.相关服务计划优先于中标通知书
【答案】 B
88、某工程招标工期15个月,投标工期每提前一个月,可以给招标人带来20万元的收益。其中一投标人的投标报价3000万元,工期14个月,如果只考虑工作因素,则采用经评审的最低投标报价法评标时,其评标价为()万元。
A.3020
B.2980
C.3000
D.3010
【答案】 B
89、根据《标准施工合同》,监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的( )天内进行复核,监理人未在约定时间内复核,承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量,据此计算工程价款。
A.7
B.14
C.28
D.56
【答案】 A
90、设计合同履行过程中,属于设计人责任的是()
A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收
B.办理设计文件的报批手续
C.选定设计文件依据的设计规范
D.为现场的设计人提供必要的工作条件
【答案】 C
91、下列关于氨基酸评分的叙述,正确的是( )。
A.适用于混合食物的蛋白质的评价
B.明确哪种氨基酸是限制氨基酸
C.适用于单一食物蛋白质的评价
D.可以评价食物蛋白质的营养价值
E.只能找出限制氨基酸,不能找出其他氨基酸的不足
【答案】 A
92、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中,正确的是( )。
A.保险费由建设单位支付
B.实行施工总承包的,保险费由总包单位支付
C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止
D.提前竣工的,保险责任仍按原定时间终止
【答案】 B
93、对于设备采购合同的包装,下列说法正确的是( )。
A.买方应对合同设备进行妥善包装
B.设备包装应能保护合同设备能够经受多次搬运
C.除专用合同条款另有约定外,买方应将包装物退还
D.同一批设备的多个独立包装附带一套质量合格证
【答案】 B
94、取得工程设计专项资质的企业,可以承接( )。
A.本专项相应等级的专项工程设计业务
B.各行业、各等级的建设工程设计业务
C.相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项工程设计业务
D.本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务
【答案】 A
95、根据九部委发布的《标准施工合同》,履约保函的担保期限为( )。
A.发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程移交证书日止
B.发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程缺陷责任证书日止
C.发包人和承包人签订合同之日起,至保修期结束
D.发包人和承包人签订合同之日起,至保修期结束后14或15天
【答案】 A
96、下列措施可以避免食物中营养素流失的是( )。
A.蔬菜先洗后切
B.淘米的次数不要多
C.发酵面食使用鲜酵母
D.煮米粥加碱
E.蔬菜先热烫再炒
【答案】 A
97、以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是( )。
A.形式评审标准
B.资格评审标准
C.响应性评审标准
D.施工组织设计和项目管理机构评审标准
【答案】 D
98、在合同履行过程中,承包人违反合同规定,监理人发出整改通知( )天后,承包人仍不纠正违约行为,发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.7
B.14
C.28
D.56
【答案】 C
99、下列关于施工合同计价方式的说法中,正确的是()。
A.工期在18个月以上的合同,因市场价格不易准确预测,宜采用可调价格合同
B.业主在初步设计完成后即招标的,因工程量估算不够准确,宜采用固定总价合同
C.采用新技术的施工项目,因合同双方对施工成本不易准确确定,宜采用固定单价合同
D.设备安装工程因无法估算工程量,宜采用成本加酬金合同
【答案】 A
100、履约保证有效期( )。
A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止
B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止
C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止
D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止
【答案】 D
101、下列选项中关于抵押的说法,正确的是( )。
A.抵押的财产不转移占有
B.抵押的财产应当为抵押人所有
C.土地所有权可以作为抵押物
D.抵押合同应自登记之日起生效
【答案】 A
102、《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计合同的设计期限为()
A.从订立合同之日起,至交付全部设计文件之日止
B.从订立合同之日起,至完成工程验收之日止
C.从设计人收到定金之日起,至交付全部设计文件之日止
D.从设计人收到定金之日起,至完成工程验收之日止
【答案】 D
103、根据FIDIC《施工合同条件》,合同争端裁决委员会的组成人员由()。
A.行业协会指定
B.仲裁委员会指定
C.业主与承包商协商选定
D.工程师和承包商协商选定
【答案】 C
104、关于抵押的说法,正确的是( )。
A.抵押的财产不转移占有
B.抵押的财产应当为抵押人所有
C.土地所有权可以作为抵押物
D.抵押合同应自登记之日起生效
【答案】 A
105、在履约保证中,如是以履约担保书的形式出具,则数额应为( )。
A.合同价的5%
B.合同价的10%
C.合同价的20%
D.合同价的30%
【答案】 D
106、根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是( )。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任
【答案】 D
107、监理人在处理索赔时的行为正确的是( )。
A.认为必要时,要求承包人提供索赔证据的补充资料
B.认为必要时,与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
C.应当单独确定索赔处理结果
D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人
【答案】 A
108、建设工程材料招标与施工招标基本相同,只是( )有所区别。
A.评审要素、量化比较的方法
B.招标程序、量化比较的方法
C.评审要素、招标程序
D.招标程序、评标价计算方法
【答案】 A
109、 建设工程采用设计施工总承包模式时,对于发包人同意的分包工作,承包人的正确做法是( )。
A.只向监理人提交分包合同副本
B.只向发包人提交分包合同副本
C.应向发包人和监理人提交分包合同副本
D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本
【答案】 C
110、根据《施工合同标准文本》的规定,监理人在施工合同履行中( )。
A.是独立的第三方
B.属于发包人一方的人员,相当于发包人的雇员
C.属于发包人一方的人员,但不同于发包人的雇员
D.属于建设行政主管部门的代理方
【答案】 C
111、关于勘察成果的说法,错误的是()。
A.应根据勘查成果文件进行工程设计
B.应根据勘查成果文件组织施工
C.勘查成果应真实、准确
D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果
【答案】 D
112、违反《建设工程勘察设计管理条例》规定,设计单位超越本单位资质等级承包工程的,对设计单位的处罚方式不包括()。
A.罚款
B.没收违法所得
C.责令停业整顿
D.吊销营业执照
【答案】 D
113、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是( )。
A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目
B.履约保证金采用银行保函的,应当提供无条件地、不可撤销担保
C.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同(示范文本)》
D.双方可协商约定专用条款
【答案】 D
114、下列合同文件中,列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是()。
A.协
展开阅读全文